2022年关于房屋买卖合同集锦10篇.docx

《2022年关于房屋买卖合同集锦10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于房屋买卖合同集锦10篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于房屋买卖合同集锦10篇关于房屋买卖合同集锦10篇随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我为大家整理的房屋买卖合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。房屋买卖合同 篇1甲方（卖方）：身份证号：地址： 联系电话：乙方（买方）：身份证号：地址：联系电话：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、及其他有关法律、法规的规定，在同等、自愿、公允、协商一样的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议：第一条 标的房屋1、转让房屋状况甲方自愿将此房屋卖给乙方，房屋（以下简称“房屋”）坐落于

2、区（县） 小区（街道） 号（栋） 单元 号（室）。该房屋所在楼层为 层，建筑面积共平方米（以产权证记载为准），房屋性质为 ，房屋的抵押状况为。随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等。2、房屋面积房屋面积以甲方与房屋开发商所签的商品房买卖合同（编号 ）记载面积为准。如房屋最终取得房地产权证的面积与商品房买卖合同（编号 ）不一样，则以房地产权证记载为准。3、房屋产权甲方与房屋开发商签订的商品房买卖合同（编号 ），但该房屋尚未取得房地产权证。其次条 房屋金额经买卖双方协商一样，该房屋成交总价格为：人民币元（小写）， 元整（大写）。上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、

3、相关物品和其他与该房屋相关的全部权利。第三条 付款方式1、本合同签订之日起日，乙方应向甲方支付定金合同金额的95% 元整，定金最终抵作房屋款。2、二手房屋交易公证办完后，甲方将与房屋开发商所签的商品房买卖合同（编号 ）、购房发票等等一切合同、票据、资料、钥匙等等的原件交付给乙方后 日内，乙方向甲方支付合同金额的95%，即人民币 元整。3、待该房屋取得房地产权证后，甲方与乙方办理产权过户手续后日内，乙方向方支付合同金额的 %，即人民币 元整。第四条 房地产权证办理如本合同项下房屋已具备办理房地产权证的条件，甲方应主动予以办理，如在前述条件具备的前提下甲方一个月内未予办理，则逾期一日按合同金额的1

4、向乙方无能为力付违约金。第五条 房屋交付1、甲方应于本合同签订之日起 日内，将该房屋交付乙方运用，并于交付当日办理完毕配套交接手续。2、如房屋开发商尚未交房，则待收到开发商交房通知后7日内，乙方需办理物业、入住或管理等手续的，甲方应于协作办理。第六条 房屋过户甲方应于本合同项下房屋取得房屋产权证后7日内，与乙方办理产权过户手续；如该房屋有贷款，则应于取得房屋产权证后7日内，办理贷款清偿及房屋过户等手续。第七条 税费的交纳合同履行中，乙方担当过户（或更名时产生的房屋交易税，契税、个人所得税等其它费用）。因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费导致谘易不能接着进行的，其应当向守约方支付相当于合同金额4

5、0%的违约金。第八条 双方的权利和义务1、本合同签订之后，乙方即实际享有房屋全部权，并履行相应的付款义务。在办理房屋过户前，乙方在行使权利时须要甲方帮助的，甲方应当帮助；2、房屋实际交付给乙方前，房屋风险责任由甲方担当；房屋完成验收交接后，实际交付给乙方之日起，房屋风险责任转移给乙方担当。第九条 声明及保证1、甲方保证：1.1 房屋上不存在任何权利瑕兹和质押担保的状况，且房屋全部权真实、合法、有效；1.2 甲方有权签署并有实力履行本合同，如为代理人则代理人已经过权利人的授权；1.3 本合同签订后，甲方不将房屋出卖给第三人。2、乙方保证：乙方有权签署并有实力履行本合同。第十条 违约责任1、除不行

6、抗力外，甲方未按本合同第四条、第五条、第六条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的，根据如下规定处理：1.1 如因甲方缘由，造成该房屋不能过户到乙方名下或发生债权债务纠纷的，乙方有权选择解除合同，甲方应当自收到合同解除通知之日起3日内退还乙方全部已付款，并按合同金额的40%向乙方支付违约金。1.2 逾期在30日之内，自约定的期限届满之次日起至实际交付或过户之日止，每逾期一日按合同金额的1向乙方按日计算违约金，并于该房屋实际交付或过户之日起3日内向乙方支付违约金，合同接着履行；1.3 逾期超过30日后，乙方有权选择解除合同，甲方应当自收到合同解除通知之日起3日内退还乙方全部已付款，并根据合同金额的4

7、0%支付违约金。1.4 如发生本条1至3款的违约状况，导致合同无法履行或最终解除的，甲方还应赔偿乙方对房屋的实际装修损失。2、乙方未根据第四条约定的时间付款的，根据以下规定处理：2.1 逾期30日的，自约定的付款期限届满之次日起至实际付款之日止，每逾期一日根据合同金额的1向甲方按日计算违约金，并于实际付款之日起3日内向甲方支付违约金，合同接着履行；2.2 逾期超过90日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当自解除合同通知送达之日起7日内根据合同金额的10%向甲方支付违约金，并由甲方退还乙方全部已付款。3、本合同签订后，甲方再将该房屋出卖给第三人，导致乙方不能取得房屋全部权证的，乙方有权

8、解除本合同。甲方应当自收到合同解除通知之日起3日内退还乙方全部已付款，并按合同金额的40%向乙方支付违约金。第十一条 合同的转让除经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十二条 不行抗力因不行抗力不能根据约定履行本合同的，依据不行抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不行抗力不能根据约定履行合同的一方当事人应当刚好告知另一方当事人，并自不行抗力事务结束之日起 日内向另一方当事人供应证明。第十三条 争议的处理合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方同意将争议提

9、交乙方所在地法院通过诉讼解决。第十四条 合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。房屋买卖合同 篇2卖方： （以下简称甲方）身份证号码： 买方： （以下简称乙方）身份证号码： 依据中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国物权法等相关规定，经友好协商，本着同等互利的原则，就该存量房买卖的有关事项达成一样，订立本合同，共同遵守。1、甲方将坐落在 的房地产（产权证书号为：）出售给乙方，该房屋建筑面积 平方米，贮存室（或车库） 平方米。乙方已对甲方所出售的房地产做了充分了解，情愿购买该房地产。2、甲乙双方约定上述房地产的成交价格为人民币（大写 元，小写： 元，付款方式：。3、甲乙双方于 年月日前

10、向房屋登记机构申请办理转移登记。4、甲方定于 年 月日前将上述房地产交付给乙方。5、甲乙双方约定上述房地产转移登记中产生的费用由 方担当。6、本合同一式 份，经双方签字后即生效，未尽事宜，由双方约定后签订补充协议。甲方签字：乙方签字：房屋买卖合同 篇3出卖人(甲方)：身份证号码：买受人(乙方)：身份证号码：房屋买卖合同 卖 方:_(以下简称甲方)买 方:_(以下简称乙方)甲乙双方本着诚恳信用、同等、公允的原则就甲方集资建房 权利义务转让事宜，达成如下协议：一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市_区_的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(￥_ 元)的价款出售给乙方。(

11、含地下室号平方米)二、 甲乙双方商定转让价格为人民币_元， (大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整。乙方在_年_月_日前分_次付清。三、 甲方在_年_月_日将上述房屋交付给乙方, 该房屋应有一切权利和义务同时转让。四、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方担当全部责任。五、出卖的房屋如因政府规划行为需拆迁，所得相关赔偿的一切 权利自合同生效日起归乙方全部。六、本合同经双方签章后生效，并对双方都具有同等约束力，应 严格履行。其权利、义务转移时间追及于甲方与_ 签订的集资建房协议之时。如有违约，违约方愿担当违约责任，并赔 偿损失， 支付对方违约费用人民币_元， 大写_元整。七、本合同签订后，甲方保证乙方享有

12、同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同;八、未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方 协商解决;协商不成的，双方愿向法院申请仲裁。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(签名或盖章):_身份证号:_乙方(签名或盖章):_身份证号:_签订日期：_年_月_日房屋买卖合同 篇4卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：双方经充分协商，就乙方向甲方购买综合楼和运用房屋占用范围内的土地的相关事宜，达成如下协议：一、购买的标的：1、本协议购买的标的为甲方坐落在兴义市华蜜路中段建设村一组集体综合楼一栋五层，房屋

13、面积20xx余平方米，以房产证标注为准。?三、甲方于 年 月 日前将房屋及附属物正式交付给乙方运用。甲方在房屋正式交付乙方时，应将该房屋腾空，清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用，并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。三、总价款综合楼价格每平方米人民币480元，总价款(含房屋占用范围内的土地)为人民币 元。四、付款方式、期限及交房期：?其次条：甲方同意乙方在20xx年12月31日前一次性偿还尚欠甲方的药品款柒仟元整(7000.00元)。五、甲方的权利和义务：1、甲方需将该房屋交付给乙方，并保证该房屋上不存在任何抵2、向乙方交付综合楼及房屋占用范围内的土地的各种批

14、准文件、权属凭证;3、结清综合楼的全部债务，并在他人因综合楼及其房屋占用范围内的土地向乙方主见权利时担当全部责任;7、收取本协议所约定的购买款。六、乙方的权利义务：1、依据本协议的约定支付购买款;2、取得综合楼的全部权和房屋占用范围内的土地的运用权及其各种相关批文、权属凭证;3、上述房地产办理过户手续所需缴纳的税费均由乙方担当。七、违约责任：1、本协议第一条、第五条中任一内容与实际状况不相符或者甲方义务未全面履行，既构成甲方对乙方的违约，甲方应当赔偿乙方因此所受的全部损失并支付总价款 %的违约金。2、乙方若未履行本协议所约定的义务，即构成对甲方的违约，应当赔偿甲方因此所受的全部损失。八、其它约

15、定：1、本协议一式二份，双方各持一份;2、本协议自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日房屋买卖合同 篇5房屋买卖合同具有以下的特别性：一、房屋与土地的不行分割性。在买受人支付合同约定的价款后，在取得房屋全部权的同时，也取得了该房占地的土地运用权。土地是属国家全部，是禁止全部权买卖的，但可以支付肯定价款后取得土地运用权，这样，房屋才有赖以“立足”的地方。房屋与土地的不行分割性，确定了在取得房屋全部权时同时取得土地运用权。二、房屋买卖合同订立前，因转让房屋全部权可能涉及第三人的利益，因此，法律规定，转让出租房屋

16、，应提前三个月通知承租人，在同等条件下，承租人享有优先购买权。三、房屋买卖合同签订生效后，双方当事人应当向房地产交易中心提交有关证件，经审查符合房屋买卖条件，办理过户手续（或产权证）后，房屋全部权才算转移，即出卖人才算将标的物交付。未经过户登记（或产权登记）的，买受人交付了合同约定的费用，仍没有占有该标的.物，这一点是与一般买卖合同的明显区分。房屋买卖合同 篇6卖方(以下简称甲方)：_(本人)(法定代表人)姓名：_国籍：_居民身份证号码：_地址：_联系电话：_邮政编码：_买方(以下简称乙方)：_(本人)(法定代表人)姓名：_国籍：_居民身份证号码：_地址：_联系电话：_邮政编码：_甲、乙双方就

17、房屋买卖事项，经协商一样，并经土地全部权人xxx同意，达成以下合同条款：第一条房屋的基本状况因为甲方的三个女儿都在外工作，现在甲方也在自家田地上养鱼为生，位于张家组的老房已经无人居住，现在甲方自愿将坐落在xx省xx市xx县xx镇xx村委会xx组的房屋院落(包括：主房一间，厨房一间，猪圈一间)及其一些附属物出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地运用权同时转让给乙方。该房屋始建于20xx年，房屋结构为土木结构，建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米)，房屋用途为_;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附属土地平面图见附件二;(房屋全部权证号、土地运用权证号)(房地产权证号)为_。该院落详细位置为

18、：东邻：南邻：西邻：北邻：登记长度为：米、宽度为米，面积共平米该院落相关的附属物同时全部转让，附属物包括：房屋后两分的茶园一块，房屋前后的全部果树，原来的老水池及其水源一个，房屋后的一亩菜地及其后山5分的一块耕田一并转让，并且允许乙方家人过世以后可以在甲方家的林权山内安葬，到时不收分文安葬地块钱。其次条房屋面积的特别约定本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。该房屋交付时，房屋实际面积与暂测

19、面积的差别不超过暂测面积的10%时，房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的50%时，甲乙双方同意另协商处理。第三条土地运用权性质该房屋相应的土地运用权取得方式为_;土地运用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。以划拨方式取得土地运用权的房地产转让批准文件号为_;该房屋买卖后，根据有关规定，乙方无须补办土地运用权出让手续。第四条价格双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写即人民币小写元。其中(小写：)为房屋实际价款，(小写：)用于购买xx房屋后的地块(面积为平米)作为道路，(小写：)用于购买xx家地块(面积为平米)作为道路，(小写)用于购买徐罗组家地块(面积为平米)作为道路

20、。乙方在合同生效时一次性付清全部款项。甲方应在前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、运用;无欠账，如电话费、水电费、有线电视费等。第五条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币)_万_千_百_拾_元整，并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方。详细付款方式可由双方另行约定。第六条交付期限甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起_日内，将该房屋付给乙方。第七条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实

21、际付款之日止，月利息按_计算。逾期超过_天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第_种约定，追究乙方的违约责任。1.终止合同，乙方按累计应付款的5%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。2.乙方按累计应付款的5%向甲方支付违约金，合同接着履行。第八条甲方逾期交付房屋的违约责任除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方运用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起，月利息

22、则按_利率计算。逾期超过_个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权追究甲方的违约责任。1.终止合同，甲方按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。2.甲方按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金，合同接着履行。第九条关于产权登记的约定甲方保证该房产合法、权属清晰、有合法的土地运用权。并已经取得全部共有人的一样同意。若因产权、运用权或其他产权缘由而导致乙方无法正常运用，甲方情愿赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建立、装修等费用及土地增值部分。合同生效后甲方有协作乙方办理相关产权证照转移义务，如因政府缘由的确无法办理产权

23、转移手续，甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁，该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方全部。第十条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第十二条本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由xx村

24、委会仲裁。第十四条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。第十五条本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，_各执一份，均具有同等效力。甲方(签章)：_年_月_日签于_乙方(签章)：_年_月_日签于_房屋买卖合同 篇7房屋买卖合同 合同编号：甲方（出售方）：身份证号： 住址：产权共有权人(或受托人)： 身份证号： 住址：乙方（买受方）：身份证号： 住址：甲乙双方本着诚信、自愿、公允和互利的原则，经协商一样签订本合同并共同遵守。第一条，甲方及产权共有人同意，自愿将合法拥有的，座落于南昌市 区 ， 室 厅 卫的房屋出售给乙方，乙方对甲方出售的房屋已做了具体了解并情愿购买。其次条，甲方已取得

25、该房的房屋产权证，房产证编号：发证时间： 年房屋属 房，用途：结构： 房产证上载明的建筑面积： 平方米，（含有产权贮存间和车库，另送无产权贮存间和车库：平方米）该房屋的相关资料以房管局档案为准。第三条，甲方保证：对该房屋拥有完整的、合法的处分权，该房屋可以上市交易并能够将产权转移过户给乙方，同时负责缴清该出售前的契税和其它相关费用。第四条，房屋固定装修应保持原状，房屋附属设施有：。第五条，甲乙双方协定以上述房屋买卖价款（含装修和附属设施）为 人民币（大写）。第六条，甲乙双方同意自合同签定（或银行解押）之日起的个工作日内，共同赴南昌市房地产交易中心办理产权过户手续（即双方按妥手印后）按下列第 种

26、方式付款。1、乙方将上述房款一次性付给甲方。2、乙方办理银行按揭，乙方首付甲方人民币（大写）元，余款人民币（大写）元，通过银行商业贷款公积金贷款，支付给甲方。第七条，若甲乙双方任何一方未在约定期限内办理上述手续，则对方可以解除合同，并追究违约方责任，若乙方要求房屋不过户，只需办理公证托付书则购房款在公证当日一次性向甲方支付，本次交易视为完成，公证后若有变故，由乙方自行解决。第八条，如甲方房屋系按揭房或抵押房，经甲乙双方协商选择由甲方出资还清贷款由乙方出资还清贷款（冲抵购房款），还贷前甲乙双方应到公证处办理托付公证书，公证费由甲方，乙方，支付。第九条，甲方同意在收到全部房款首付款 日内，通知乙方

27、正式办理房屋交接手续，甲方应在交接前结清该房售前的水、电、煤气、物管等费用和迁出户口。第十条，经甲乙双方协商一样，本次房屋交易过户费用（如契税、修理基金、交易手续费、验证、登记费等），按揭费用（如评估费、二次验证、他项权证费等）由乙方担当，此房交易时所产生的营业税由方担当，个人所得税由方担当，继承税由方担当，土地增值税由担当。第的房屋产权证及享有房屋权属的文件原件交给乙方保管，乙方开出收件收据，定金在过户时冲抵房款。如甲方一联违约不履行合同须按定金双倍赔偿乙方（含定金），乙方违约不履行合同则定金不退。 ?第十二条，若因产权问题（系指政策缘由或不行抗力）导致本合同无法履行，双方均可免责，所收定金

28、退白经还乙方，其间发生的查档、验证费由甲方担当。 纪第十三条，甲乙双方应仔细履行本合同，一方违约给他方造成损失的，由违约方担当相应责任，违约方有方受托人或代理人则受托人或代理人担当连带责任。 第十一条，本合同签订后，乙方向甲方支付购房定金人民币（大写） 元，甲方其次第十四条，甲乙双方履行合同过程中，若有变更或发生争议应协商解决并签订书面补充协议，任何口头承联?诺均视无效，协商不成，甲乙双方同意提交南昌市仲裁委员会仲裁甲方管辖区域内人民法院解决。 黄第十五条，本合同壹式二份，经甲乙双方签字或盖章后即产生法律效力，甲乙双方各执一份，每份具有同出售等法律效力。 方第十六条，其它约定事项：假如以上条款

29、与本约定事项发生冲突，则以本条为准： 第三联?红买受方甲方（签字）：乙方（签字）： 托付 办理人：托付 办理人： 联 系 电 话：联 系 电 话：签约时间：年 月 日房屋买卖合同 篇8甲乙双方房屋买卖合同协议本合同双方当事人：卖方（房屋出售方，由本人签字，以下简称甲方）姓名：身份证号： _地址： _邮政编码：联系电话：_买方（房屋购买方，由本人签字，以下简称乙方）姓名： 身份证号 ： _地址： _邮政编码：联系电话：_ 中介证明法人：_身份证号： _地址： _邮政编码：联系电话：_ 甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一样同意订立合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方愿将其拥有完全产权的位于甘

30、肃省定西市临洮县洮阳镇西关社区乜家巷第5号独院(其建筑面积135. 平米，产权证号)的房屋一切合法产权，即原房屋产权主的房产证及原 国有土地建设用地运用证甲方东院墙以外还有甲方约30平米过的宅基地转让给乙方。并将与所出卖该房地产相关的国有土地建设运用证同时出卖给乙方(附原房产证原件及该房产位置图)，双方议定该房地产及建筑物总价折合为人民币叁拾万圆整(300000圆)，中介费 ( )，的价款出售给乙方。二、本合同签定前，乙方给甲方中介法人 的账户号: 打入人民币 拾万圆作为给甲方首付房款定金特殊注明，在银行打款时手续费乙方不付后，甲方就起先办理有关手续，乙方付完首付房款后，甲方在绝不能把该房地产

31、出售给第三者。否则甲方退清原款的同时付乙方总额50的经济损失。当甲方把一切合法手续办理稳妥之后，剩余款甲方把房地产的一切合法手续，包括房产证及国有土地建设用地运用证等转交给乙方后，乙方一次性付给甲方全部剩余房款（房屋如有应缴纳的一切费用及过户费等，概由乙方负担）。甲方把一切合法手续转交给乙方。一手交手续一手交清房款，若甲方违约给乙方赔赏总额的50%的经济赔偿，若乙方违约给甲方同等的赔偿。三，违约责任1, 依据甲方宅基地与邻居位置定界，甲乙双方与邻居协商认可签字即甲方宅院墙以东还有近30平米过的地方，邻居的确认可签字后 认可定界清晰无可非议签字生效，乙方完全在本宅基地上自由改建，四周邻居无权干预

32、，假如有阻碍，说明该房地产不合法，甲方负全部法律责任，甲方退付乙方原总额的同时并付乙方总额50的经济损失2、假如甲方出售的房屋的确存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使，一切责任由甲方担当全部法律责任，并应赔偿乙方总额50%的经济损失。3、关于产权登记的约定。在乙方实际接收该房屋之日起，甲方帮助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起天内，将乙方已付甲方房款退还给乙方，并按总房款的50%赔偿乙方经济损失。已付定金后短暂甲方房屋门

33、上的全部钥匙完全由乙方替管理 4、甲方保证在交易时该房屋的确没有产权纠纷，例如有关按揭，抵押债务宅基界定等等，今后在房产证及国有土地建设用地运用证等项出现经济纠纷该甲方负全部法律责任 ，甲方均在交易前必需办理稳妥。交易后如有上述未清事项，甲方担当全部责任。5、因本房屋全部权转移所发生的土地增值税由乙方向国家交纳，；6、甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该房屋所在地公证机关公证。四，甲乙及中介三方签字及身份证复印件1、本合同（经甲、乙及中介三方签字)自签订之日起生效。2、本合同一式3份，甲乙中介三方各执一份。3，甲方本人签字含身份证复印， 甲方院墙以东邻居身份证复印件及认可签字甲方签

34、字乙方本人签字中介法人签字； 含身份证复印件年 月 日房屋买卖合同 篇9原告*，男，汉族，生于1957年9月7日，住济南市历*1号*楼*单元*号，身份证号：*，电话：*。原告*，女，汉族，生于1957年4月9号。住济南市历*号*号楼*单元*号，身份证号：*。被告山东*工程集团有限公司济阳分公司，居处地济南市经五路小*号，电话：0531-*。负责人：王振宇被告山东*工程集团有限公司，居处地济南市经五路小纬四路46号，电话：0531-*。法定代表人：*诉讼恳求一、确认原告*、*与被告山东*工程集团有限公司济阳分公司签订房屋买卖的合同无效。二、要求被告返还购房款298491元及利息（以购房款2984

35、91元为基数，自付款之日起至起诉之日根据中国人民银行同期同类贷款利率计算）。三、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告担当。事实与理由被告山东*工程集团有限公司济阳分公司系被告山东*工程集团有限公司下属分公司。20xx年5月14日，原告*、*与被告山东*工程集团有限公司济阳分公司签订房屋买卖合同（编号：*），合同约定：两原告购买被告山东*工程集团有限公司济阳分公司将要建设的商品房（房屋面积共约122.27平方米，车库约20平方米），房屋总价款为*元，两被告应于20xx年5月14日向被告山东*工程集团有限公司济阳分公司支付首期购房款161098元，剩余房款由两被告办理银行按揭，被告应于20xx年

36、5月1日将房屋交付原告运用。原告方依据合同履行了付款义务，但是被告方山东*工程集团有限公司济阳分公司却迟迟不履行合同，并以各种理由推辞。后经两原告调查得知：被告山东*工程集团有限公司济阳分公司所预售给两原告的商品房至今未取得房屋预售许可证，并且房屋至今也未建成。被告山东*工程集团有限公司济阳分公司的欺诈行为严峻侵害了原告的合法权益，为维护原告的合法权益，现依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国民事诉讼法及其它相关法律的规定向贵院提起诉讼，望贵院在查清事实的基础上，判如所诉！此致济南市中级人民法院起诉人：年 月 日房屋买卖合同 篇10甲方（出售方）：乙方（购买方）：甲乙双方及中介方在自愿同等，

37、互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋，并托付中介方办理过户事宜达成协议如下：一、甲方自愿将其座落于 区路号 小区 号楼号，建筑面积 平方米（地下室平方米），结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元， （大写：元）。合同签订后即付订金 元，大写： ，余款待产权确定后一次性付清。甲方应予以主动帮助乙方办理产权归属手续。三、甲方保证上述房地产权属清楚，无争议；未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内；已取得其他共有人书面同意；协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权

38、纠纷或债权债务， 概由甲方负责清理，并担当民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方担当房屋总价的两倍赔偿。四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方担当。五、违约责任：（一）甲方不能如期签订房地产买卖契约，或者甲方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。 对已办理完的过户手续所产生的费用，甲方应全部担当。并向乙方支付总房款 10%的违约金。（二）乙方不能如付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部担当。并向甲方支付总房款10

39、%的违约金。六、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不行抗力因素造成合同不能履行，合同方均不担当违约责任，本合同自动终止。七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。八、其他约定事项：九、本协议经三方签章后生效，一式三份，每份共两页，甲、乙、双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：身份证号：地址：电话：乙方： 身份证号： 地址：电话：年月日第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页