2022年关于施工合同模板合集九篇.docx

《2022年关于施工合同模板合集九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同模板合集九篇.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于施工合同模板合集九篇关于施工合同模板合集九篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同对我们的约束力越来越不行忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的施工合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(详细明细见附表)：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程

2、按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从年月日至年月日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网

3、公司、电网公司下发的号文关于农村电网建设与改造技术原则、省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、省农村电网建设与改造的基本技术要求，及供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计

4、算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。xx、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。xx、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违

5、约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协

6、商。23、附则：甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：托付代理人(签名)：托付代理人(签名)：年月日年月日施工合同 篇2甲 方：乙 方：甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。第一条 合作事项玉兰大道围墙工程施工。其次条 承包方式乙方包工程质量、包合同工期、包平安文明生产，严格执行平安生产施工规范，出现平安伤亡事故由乙方自行担当。甲方派相关人员监督乙方，协作测量、和技术交底。第三条 承包内容一、乙方负责本围墙工程内容：平安维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/按实

7、决算)。二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。第四条 质量标准乙方必需按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。第五条 工程价款围墙工程按 元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。依据乙方已完成工程量的不低于 长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金一年后无息支付。第六条 工期及双方权利与责任5.1安装工期依据双方工程进度，工期为 日历天。工期起先时间为 年 月日(以甲方书面通知为准)。工期顺延状况:因建设单位拆

8、迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。5.2甲方负责为乙方施工供应下列条件：施工所需水、电引接点。5.3乙方根据现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，担当施工期间的平安责任，若发生平安事故一切由乙方担当责任，与甲方无关。5.4施工前，乙方应细致查验施工放线桩点是否符合要求，发觉问题刚好与甲方报告。5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题担当一年的免费保修责任。免费保修期内出现需修理事项，乙方应在接到通知24小时内进行修理，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必需担当全部责任。5.6 乙方应为本工程供

9、应修理服务，若因非乙方缘由造成的需修理事宜，乙方应以实惠价格为甲方供应服务。第七条 违约责任乙方拖延完成工程，按拖延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。第八条争议解决、合同文本与生效因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)本工程依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循同等、自愿和诚恳守信的原则，甲乙双方就X

10、X工程分包承建达成一样，订立本合同。一、 工程名称：二、 工作地点：三、 工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。四、 承建方式：依据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。五、 建设工期：20天六、 工程造价：1、 底层为重胶沥青砼单价：4cmXX12元 /cmXX平方米=48元/平方米 13931平方米XX48元/平方米=668688.00元2、 面层为改性沥青砼单价：4cmXX14元/cmXX平方米=42元/平方米 13931平方米XX42元/平方米=585102元13931平方

11、米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积XX单价+面层实际面积XX单价七、付款方法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必需按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。八、 材料供应：乙方自行选购。九、 技术

12、要求：乙方必需严格按工程施工规范施工，在施工中须要变更、修改厚增减项目必需经过业主同意，方能施工。十、 质量要求:甲方驻派一名项目经理协作现场质量管理，并接受业主托付的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范细心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要主动协作搞好施工协调工作，帮助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质

13、打围，保证文明施工。十二、如遇不行抗拒的自然灾难，工期由双方商定。十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。合同签章后马上生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日施工合同 篇4依据中华人民共和国合同法及建筑法等有关规定，结合本工程详细状况，现将河堤工程承包给乙方施工，双方本着同等自愿、友好协商的原则，达成如下协议望共

14、同遵守：发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：一。工程概况：工程名称：工作地点：工程内容及性质：二、承包方式及范围1、承包方式：本合同采纳包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、运用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等全部费用在内包干，乙方不得以任何借口再次转、分包。2、承包范围：对全部经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工（明细如下：三、计价方式计价方式：采纳总价包干方式，合同价 xx万元。四、工程工期1、工程工期：乙方必需按甲方规定的工期要求，编制项目的施工进度安排，经甲方核定后，按工期安排执行。2、因不行抗力因素造成工程停工

15、，经甲方确认，工期可按实顺延，但由此造成的费用损失不予补偿。3、施工期限： xx年 xx月 xx日至 xx年 xx月 xx日。五、质量要求必需按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。六、付款方式1、对合同范围内乙方施工的工程，经甲方和监理按相应施工质量验收规范检查验收合格后，甲方按月进度支付工程款，支付进度款累计不超过总价的 %；2、对合同范围内乙方施工的.工程经竣工验收合格后，甲方支付工程款总价的 %；3、本工程合同总价余额 %作为工程质量保修保证金，保修期限为 年。保修期内乙方担当的工程若出现质量问题，乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行修理，若乙

16、方不能按时到场进行修理，或修理达不到甲方要求，甲方有权另外通知人员进行修理工作，所产生的修理费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后，甲方将由甲方支付的修理费用与乙方预留保修金进行结算，多退少补。4、乙方因施工质量不符合要求造成返工，乙方自行担当全部费用。若不能保证工程质量和工期进度，甲方有权中止合同。七、甲乙双方的权利与责任（一）甲方的权利与责任1、甲方向乙方供应施工图纸及相应设计文件等。2、负责工程统一指挥和协调，支配总体工程施工进度安排，负责对工程技术内容进行交底。3、按合同要求刚好支付工程款。（二）乙方的权利与责任1、做好工程施工各项原始记录、隐藏工程验收记录和材料的检验检测记录等

17、技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作，待工程竣工交验后移交甲方。2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决；乙方的施工机械、平安防护、运输、照明及水电由乙方自行担当；乙方管理人员工作时间内必需随时在施工现场例行管理工作。3、听从甲方的领导，并按甲方编制的施工进度安排，平安施工有关规定，工程质量要求等进行平安和文明施工。4、刚好处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善，发生违纪违法事务者，一切责任均由乙方负责自行解决。八、平安生产乙方应严格按平安操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切平安责任事故，责任和经济损失均由乙方担当，甲方不担当任何责任

18、；同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩处。九、其它事宜1、违约的处理：甲、乙双方任何一方不能履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方担当赔偿，赔偿数额按工程造价的10%。2、本合同未尽事宜，由双方协商确定。3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止。其

19、中试用期至 年 月 日止。2、以完成肯定工作为期限的合同。本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。3、无固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至 年 月 日止。二、工作内容和工作时间其次条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担当 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。第三条 甲方支配乙方执行下列第 种工作时间制度。1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超1674小时)。3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务状况下，乙方自行支配

20、工作和休息时间)。第四条 实行计时工资制的，甲方支配乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方支配乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150的工资酬劳。甲方支配乙方在休息日工作，又不能支配补休的，应支付不低于工资200的工资酬劳。甲方支配乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300的工资酬劳。三、劳动爱护和劳动条件第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级平安教化，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特别工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。第

21、六条 甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动爱护用品。甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到平安、卫生要求，其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准 (JGJl4620xx)。第七条 甲方将依据国家有关法律法规，建立平安生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。四、工资保险待遇第八条 双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月(日) 元，试用期满后月(日)工资为

22、元。2、按工程量计付工资（1）按工程量单价 计取工资；（2）按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70。甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定：第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。五、劳动纪律和劳动合同的解除第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一，

23、甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严峻失职，假公济私，对甲方利益造成重大损害的；(三)严峻违反总包单位和甲方的施工现场平安管理规定及施工质量管理规定的；(四)被依法追究刑事责任的。第十二条 乙方解除本合同，应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。六、当事人约定的其他内容第十三条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当担当赔偿责任。第十四条 甲乙双方约定的其他内容：七、劳动争议处理及其他第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书

24、之日起15日内向当地人民法院起诉。第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，根据有关规定执行。第十八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章） 乙方（签字或盖章）法定代表人或托付代理人（签字或盖章）签订日期： 年 月 日施工合同 篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：资质等级：甲乙双方依据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，详细条款如下：1、工程概况2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容3、工期4、工程质量标准5、工程造价6、付款方式：合同生效后，甲方下

25、列方式干脆向乙方支付工程款：7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。；2）、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；3）、因一方缘由，造成合同

26、无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4）、甲方未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；5）、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；6）、由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1）、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）、向合同签订地人民法院起诉。11、其他详细规定1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_地点，甲方负责支付垃圾清运

27、费用（人民币）_ 元（此费用不在工程价款内）；2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责供应新锁_把，由乙方当场负责安装交付运用。3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。12、附则1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2）、本合同签订后工程不得转包。3）、合同履行完后自动终止。4）、本合同的附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）乙方：代表（签字）：签约日期：年 月 日签约地点：合同附件：附件一：装饰装

28、修工程施工项目确认表附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附件三：家庭居室装饰装修工程报价表附件四：甲方供应装饰装修材料明细表附件五：乙方供应装饰装修材料明细表附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸附件七：装饰装修工程变更单附件八：工程验收单附件九：工程结算单附件十：工程保修单施工合同 篇7发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_。二、建

29、筑面积（工程形式）：_。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：本工程实行下列第_项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、包工包料。如实行全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不行抗拒的自然灾难，可调整合同工程价格。六、工程质量管理及验收：1、质量标准：工程质量符合_标准。2、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予

30、以整改后再交由甲方重新验收。3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。七、工程价款：共计_人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务：1、发包方的责任义务（1）为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调

31、解决的四邻关系及纠纷；（2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；（3）给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点；（4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。2、承包方的责任义务（1）按发包方要求及图纸要求进行施工；（2）如期完成施工任务；（3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；（4）负责发包方供应料物及设备的爱护；（5）教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏；（6）担当施工中的一切平安事故责任及费用。十一、其他：1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地

32、有管辖权的人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日施工合同 篇8甲方：_乙方：_甲方将_爆破任务托付乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_二、工程量：_三、工程造价：_四、付款方式：乙方设备进场起先_作业，甲方支付乙方工程款的50，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：（一）甲方责任：1负责_，以便利乙方_作业。2派人员帮助乙方作好爆破平安警戒工作。（二）乙方责任：1负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2负责整个爆破过程的平

33、安工作，负责确保爆破对甲方_楼体结构不予影响及破坏。3作业人员持证上岗。4加强平安警戒工作。六、违约责任：1乙方按甲方要求完成爆破施工。2甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日甲方：_乙方：_施工合同 篇9甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一样，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：工程名称_（指分包部分之间

34、工程名称）其次条：工程地点_。第三条：工程范围_。第四条：质量标准_可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出）。第五条：承包人_（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明）。第六条：工程总价本工程包价计人民币_元整。第七条：工程包价本工程包价计人民币_元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。第八条：付款方法：_。第九条：工程期限按本合同第三条的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。第十条：本工程范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。_第十一条：双方联系制度及协作方法_。第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_份，总承包人收执_份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_份。甲方：乙方：_年_月_日第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页