2022年关于测绘合同范文5篇.docx

《2022年关于测绘合同范文5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于测绘合同范文5篇.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于测绘合同范文5篇关于测绘合同范文5篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家收集的测绘合同5篇，欢迎大家共享。测绘合同 篇1托付方（甲方）：承揽方（乙方）：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经甲、乙双方协商一样签订本合同。第一条测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）其次条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）第三条执行技术标准：第四条甲方的义务1、自本合同签订之日起_日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。2、自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完成技

2、术设计书的审定工作。3、应当负责保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活供应必要的条件。第五条乙方的义务1、自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，依据甲方的有关资料和技术要求于_日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定看法之日起_日内组织测绘队伍进场作业。3、乙方应当依据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。第六条测绘项目完成工期全部成果应于_年_月_日前交甲方验收。第七条乙方应当于全部成果交付前五日内通知甲方，甲方应自接到通知之日起_日内完成验收。第八条对乙方测绘成果的全部权、运用权和著作权归属的约定：_。第九条测绘工程费支

3、付日期和方式1、自合同签订之日起_日内甲方向乙方支付定金人民币_元。2、_年_月_日前甲方向乙方支付工程价款人民币_元。3、_年_月_日前再向乙方支付工程价款人民币_元。4、自测绘成果验收合格之日起_日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。第十条自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方向甲方交付成果（见下表）第十一条甲方违约责任1、合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权恳求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50%以内时，甲方应支付工程总价款的50%；完成工作量超过50%时，则甲方应支付工程总价款的100%。2、甲方未给乙方供应必要的工作条件而造成停、窝工时

4、，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。3、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。4、对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方供应或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。第十二条乙方违约责任1、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。3、乙方供应的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿赐予重测或实行补救措施，以达到质

5、量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方供应的图纸资料缘由所致）造成后果时，乙方应对因此造成的干脆损失负赔偿责任，并担当相应的法律责任（由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责）。4、对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第十三条由于不行抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定刚好协商处理。第十四条其他约定：_第十五条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的看法加以解决。双方协商一样的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十六条因合同执行过程中双方发生

6、纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向_仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。第十七条附则1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2、本合同一式_份，甲、乙方各执_份。以下无正文托付方单位名称（盖章）：法定代表人：或托付代理人（签字）：承揽方单位名称（盖章）：法定代表人：或托付代理人（签字）：合同订立时间： 年 月 日测绘合同 篇2托付方（甲方）：合同编号：承揽方（乙方）：签订地点：依据中华人民共和国经

7、济合同法、中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经甲、乙双方协商一样签订本合同。第一条 测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）其次条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）第三条 执行技术标准：其它技术要求：第四条 测绘工程费：1. 取费依据：2. 取费项目及工程总价款：第五条 甲方的义务1.自本合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作。3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活供应必要的条件。第六条 乙方的义务1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，依据甲方的有关资料和技术要

8、求于日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定看法之日起 日内组织测绘队伍进场作业。3.乙方应当依据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。第七条 测绘项目完成工期第八条 甲方违约责任1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权恳求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50以内时，甲方应支付工程总价款的50；完成工作量超过50时，则甲方应支付工程总价款的100。2.甲方未给乙方供应必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。3.甲方未按期支付乙方工程费，应

9、按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。4.对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方供应或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。第九条 乙方违约责任1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1计算。3.乙方供应的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿赐予重测或实行补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方供应的图纸资料缘由所致）造成后果时，乙方应对因此造成的干脆损失

10、负赔偿责任，并担当相应的法律责任（由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责）。4.对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第十条 由于不行抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定刚好协商处理。第十一条 其它约定：第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的看法加以解决。双方协商一样的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人

11、双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条 附则1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2.本合同一式份，甲、乙方各执份。托付方单位名称（盖章）：承揽方单位名称（盖章）：法定代表人： 法定代表人：或托付代理人（签字）：或托付代理人（签字）：合同订立时间： 年 月 日颁布单位：国家工商管理局经济合同司测绘合同 篇3合同编号：_甲方（定作人）：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_

12、乙方（承揽人）：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方测绘资质等级：_乙方测绘资质证书号码：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法和有关法律法规，经双方协商一样签订本合同。第一条测绘目的：_。其次条测绘范围1测区地点：_2面积：_3测区地理位置：_第三条测绘内容1测绘项目：_2工作量：_第四条执行技术标准测绘技术标准根据国家和_有关技术规范执行。序号标准名称标准代号标准等级其他技术标准：_。第五条测绘工程费1取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。2取费项目及预算工程总价款：序号项目名称

13、工作量单价（元）合计（元）工程总价款：3工程完工后，依据实际测绘工作量核计实际工程价款。4_。第六条结算方式1自合同签订之日起_日内甲方向乙方支付定金人民币_元。并预付工程预算总价款的_，人民币_元。2当乙方完成预算工程总量的_时，甲方向乙方支付预算工程价款的_，人民币_元。3当乙方完成预算工程总量的_时，甲方向乙方支付预算工程价款的_，人民币_元。4乙方自工程完工之日起_日内，依据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_日内，甲方应依据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5_。第七条资料供应1自合同签订之日起_日内，甲方应向乙方提交以

14、下资料，并保证供应给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、精确，并担当由该等文件而引起的全部责任。（1）该项目全套设计图纸、电子图；（2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；（3）公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表；（4）建设工程规划许可证及附件；（5）人防部门批准或备案的人防建设方案；（6）测绘工作中须要的其他相关说明、文件。2乙方自收到甲方的有关材料之日起_日内，审查甲方供应的资料是否符合测算要求。依据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。第八条审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定

15、看法。第九条进场乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定看法之日起_日内组织测绘队伍进场作业。第十条条件供应甲方应保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作，对乙方进场人员的工作供应现场升降工具以及生活等必要的条件。第十一条进度确保乙方应当依据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺当能够进行。第十二条测绘成果的运用甲方允许乙方内部运用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部运用为执行本合同所供应的属于乙方的全部测绘成果。第十三条转包未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。第十四条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部测绘成果应于_

16、年_月_日前交甲方验收。第十五条验收与争议乙方应当于工程完工之日起_日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_日内，组织有关专家，依据本合同约定运用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。对乙方所供应的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方担当。第十六条权利约定对乙方测绘成果的全部权、运用权和著作权归属的详细约定如下：_。第十七条成果交付自测绘工程费全部结清之日起_日内，乙方依据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。序号成果名称规格数量备注乙方向甲方交付约定的测绘成果_份。甲方如需增加测绘成果份数

17、，需另行向乙方支付每份工本费_元。第十八条甲方违约责任1合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权恳求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30，人民币_元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_（_元）向乙方偿付违约金。2乙方进场后，甲方未给乙方供应必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（_元日）计算，同时工期顺延。3甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应担当顺延工期的责任，并依据本条其次项的约

18、定向乙方支付停窝工费。4对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人供应或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20赔偿损失。5_。第十九条乙方违约责任1合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_，人民币_元，并归还甲方预付的全部工程款。2在甲方供应了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_计算。因天气、交通、政府行为、甲方供应的资料不精确等影响测

19、绘作业的客观缘由造成的工程拖期，乙方不担当赔偿责任。3乙方供应的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或实行补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方供应的图纸资料缘由所致）造成后果时，乙方应对因此造成的干脆损失负赔偿责任，并担当相应的法律责任（由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为_天，到_年_月_日完成，并向甲方供应测绘成果。4对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20赔偿损失。5乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工

20、程费30（人民币_元）的违约金。6_。其次十条声明及保证甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效。3在签署

21、本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。其次十一条保密甲乙双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私）予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年

22、。其次十二条通知1依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2各方通讯地址如下：_。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。其次十三条合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应刚好书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方

23、无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。其次十四条争议的处理1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。其次十五条不行抗力1假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力

24、事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3不行抗力事务发生时，双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力，则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理限制的，无法预料或

25、即使可预料到也不行避开且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事务如斗争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。其次十六条合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力，除非说明与法律或本合同相抵触。其次十七条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合

26、同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。其次十八条合同的效力1本合同有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。2本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_签订地点：_签订地点：_年_月_日_年_月_测绘合同 篇4编号： 编号：协 议 书项目名称：甲方：乙方：签约时间： 年月日第一条 项目来源由于设计规划的须要，甲方托付乙方对甲方内约400亩地进行1：500地形图测量，经双方协商，达成本协议。其次条 甲方托付乙方的工作内容对设计规划涉及的甲方生活

27、区内约400亩土地进行1：500地形图测绘（具体范围见附图红线），绘制出精确的1：500地形图。第三条 甲方的责任与义务（1） 向乙方提交须要进行测绘的范围界线图。 （2） 按约定支付测绘费。（3） 协作乙方做好相关部门的协调工作。第四条 乙方的责任与义务（1） 按约定向甲方提交1：500地形图成果2份。 （2） 乙方保证按时按质完成此项工作。第五条 合同金额及支付方式经双方友好协商，一样同意按元（ ）进行项目包干.支付方式：乙方完成全部工作后的5个工作日内，甲方一次性将工程的款项支付给乙方。第六条 时间要求（1） 自托付之日起1个工作日内，甲方根据乙方的要求提交完相关资料。（2） 自甲方提交

28、完相关资料后的7天内，乙方完成全部工作并提交2份图纸成果给甲方。第七条 违约责任乙方对制作的图件和相关文字材料质量负责，如因图件质量缘由须要返工，返工的费用由乙方负责。甲方必需按时支付工作经费，由于经费不刚好到位导致工期延误，由甲方自己担当责任。第八条 附则（1）本协议自签订之日生效，乙方供应正式成果给甲方后失效。 （2）本协议一式肆份，甲乙各持贰份，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人托付代理人： 法定代表人托付代理人：经办人： 经办人：年 月日 年 月日开户名称：开户行：测绘合同 篇5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保本

29、工程测绘质量和工期，甲乙双方经协商达成如下协议：受甲方托付，乙方实施测绘和相关测绘技术信息询问项目服务，详细协议内容如下：一、工程概况1、工程项目名称：2、工程项目地址：3、工程项目规模、特征：4、测绘范围：5、执行标准：二、甲方应向乙方供应必要的工作条件和测绘范围内的施工图等技术资料并对其精确性、牢靠性负责。三、乙方按时向甲方提交测绘成果及相关测绘技术询问资料 份，并对其质量负责。四、测绘开工时间和提交测绘成果资料时间、收费标准、总费用及付费方式：1、本工程测绘定于日起先，年月日提交成果资料，如有特别状况由双方协商解决。2、收费标准：3、总费用：4、乙方向甲方提交成果资料，甲方向乙方付清全部

30、测绘费用。五、甲方违约责任1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的（不行抗力除外），乙方未进入现场工作前，应偿付乙方合作总费用的 %（ 元）；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按合同总费用的 %（ 元）向乙方偿付违约金。2、乙方进场后，甲方未给乙方供应必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均日产值（/日）计算，同时工期顺延。3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应担当顺延工期的责任，并依据本条其次项的约定向乙方支付停窝工费。4、对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙

31、方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人供应或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。六、乙方违约责任1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿已付工程价款的 %，并按合同总费用的 %（ 元）向乙方偿付违约金。2、在甲方供应了必要的工作条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的%计算。因政府行为、甲方供应的资料的不精确等影响测绘作业的客观缘由造成的工程拖期，乙方不担当赔偿责任。3、乙方供应的测绘成果质量不合格的，乙方应无偿予以重测或实行补救

32、措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方供应的图纸资料缘由所致）造成后果时，乙方应对因此造成的干脆损失负赔偿责任，并担当相应的法律责任（由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责）。4、对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的 %赔偿损失。5、乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费 %（ 元）的违约金。七、尽事宜由双方协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，盖章、签字即生效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章） 甲方代表： 乙方代表：电话： 电话：年月日 年月日第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页