2022年关于购房合同范文汇总8篇.docx

《2022年关于购房合同范文汇总8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于购房合同范文汇总8篇.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于购房合同范文汇总8篇关于购房合同范文汇总8篇随着法律观念的深化人心，许多场合都离不了合同，签订合同也是特别有必要的行为。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我为大家收集的购房合同8篇，欢迎大家共享。购房合同 篇1甲方：_乙方：_甲、乙双方于_年_月_日签订了编号为no：_的_市外销商品房预售契约/ _市商品房买卖合同(下称“该契约”)。现双方经友好协商，达成如下一样看法：1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的约定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币 _元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币_元。银行贷款部分款项共计

2、_元由甲方 _年_月_日干脆返还予贷款银行，并向乙方供应银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的依据。2.双方同意甲方根据下列期限，分期将除银行贷款部格外的购房款干脆支付给乙方(1)_年_月_日之前，甲方向乙方支付_%计_元干脆返还款项。(2)_年_月_日之前，甲方向乙方支付_%计_元干脆返还款项。(3)_年_月_日之前，甲方向乙方支付款项计_元，以及交付返还全部银行贷款后银行所供应的收据。3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付部分房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”)，由甲方支付，乙方赐予必要的协作，且乙方无须再向甲方归还。4

3、.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，假如乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。5.甲方向乙方支付全款计_元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应授权甲方至_市国土资源与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部干脆返还款项后15日内办理。7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支

4、付首批还款计_元到达乙方账户起先生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_代表(签字)：_年_月_日_年_月_日购房合同 篇2甲方：洛_县河南农贸市场拆迁工程处乙方：联系电话：身份证号码：依据中华人民共和国合同法、洛_县秦唐XX_市棚户区迁建实施方案的通知、洛_县秦唐XX_市棚户区土地及房屋征迁补偿方法等相关法律和文件规定。对洛_县秦唐XX_市棚户区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，达成以下协议。第一条甲方供应房屋的基本状况：房屋位于在柳林XX庭院保障性住房小区号楼单元楼户，建筑面积平方米，房屋用途为住宅，属框

5、架结构，装修程度为毛坯房。其次条乙方付款方式和时间：乙方在秦唐XX棚户区房屋位置为：，面积为：，评估价为：。乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：单价为：2450元平方米，合计：元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：元。方应在_XXXX_年_月_日将差价(人民币)元整(:元)交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、发票及其它相应的票据等。第三条甲方交房时间及过渡费：甲方于_XXXX_年_月_日完成交房，房屋交付运用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。依据洛_县秦唐XX_市棚户区土地及房屋征迁补偿方法，过渡期自被征收人搬迁腾空房

6、屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为1.5万元年，共计3万元。如遇特别状况顺延过渡期限，根据原标准支付临时过渡费。第四条甲乙双方违约责任：1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方运用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。2、如甲方有意隐瞒此房屋的基本状况和质量问题，影响乙方的居住及运用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方担当。3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。第五条发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公允合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵

7、守执行，不得以任何理由反悔安置房购房协议书。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条本房屋及附属房屋面积为设计面积,总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者削减双方约定的房屋总价款。第七条在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋全部权归乙方全部。第八条如乙方须要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方担当，甲方只负责帮助办理。第九条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜，甲乙双方可

8、签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。第十条本协议一式几份，甲乙双各一份。甲方：(签章)乙方：(签章)地址：身份证号码：邮编：地址：电话:邮编:电话:_XXXX_年_月_日_XXXX_年_月_日购房合同 篇31、本合同文本为示范文本，也可以作为签约运用文本。签约之前，买受人应当细致阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一样的，可向当地房地产开发主管部门询问。2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定货补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修

9、改的文本印刷文字视为双方同意内容。4、本合同中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。5、对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他须要删除或添加的内容，双方应当协商确定。中选择内容，以划方式选定；对于实际状况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打，以示删除。6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人供应的有关证书、证明文件。合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：邮政编码：托付代理人：邮政编码：注册地址：营业执照注册号：姓名：国籍地址：姓名：国籍：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受

10、人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据出卖人以方式取得位于、编号为的地块的 土地运用权。购房合同 篇41.检查开发商的“五证两书”原件是否齐全，即国有土地运用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证商品房销售预售许可证住宅质量保证书住宅运用说明书，并要抄下证件的号码。2.房子宏观规划（主要是外部环境）要具体约定。如户型、绿化、相关配套设施、开发商对小区的承诺等，可以以“附页”或“附条件合同”的形式签订。3.约定房子面积。建筑面积、套内面积、运用面积及其测量方法要明晰，将开发商有关面积的宣扬材料择要写入合同。4.交房时间和预期交房

11、条件要详细明确。比如交房装饰标准、物业的服务项目、收费等，同时明确违约责任。留意开发商利用“合理顺延”权利过长延迟交楼时间。5.明确房产证办理的详细时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。6.房子的保修期限和范围。依据国家规定的质量问题推断标准，确定是否出现质量问题，并对修理期限、条件作出约定。购房合同 篇5甲方：乙方：1、甲方的房屋座落在闵行区碧江路x弄x号x室，建筑面积x平方米。2、甲乙双方协商一样同意上述房地产转让价格为￥460000元（大写：人民币肆拾陆万元正）。3、双方约定房屋定金数额为￥10000元正（大写：人民币壹万元正）于定金协议签定当天支付，定金支付后本协议生效。4、甲方在收

12、到定金后在双方签定房屋买卖合同前将房屋出售给他人，视为甲方违约，双倍返还定金。5、乙方必需在定金支付后x天内于x日前签定房屋买卖合同，同时支付首期房款￥x 元（大写：人民币 x ）其次期房款为x元（大写：人民币 x ）于x 前支付，余款为按揭xx方式支付，并在买卖合同签定后一周内起先办理，一月内办理完毕。超出时间视为乙方违约，定金不退还。6、修理基金由乙方付给甲方，详细数额看修理基金发票。7、乙方的按揭xx由乙方自行办理，但甲方必需帮助。8、如有未尽事宜，可双方协商解决。甲方： 乙方：地址： 地址：身份证号码： 身份证号码：时间： 时间：购房合同 篇6甲方(姓名)： 乙方(姓名)：住址： 住址

13、：身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话：甲方于 年 月 日以个人名义实行按揭贷款方式购买商品住宅一套，建筑面积 平方米，总价款 元。现甲、乙双方因志同道合而生活在一起，为避开纷争，爱情永固，双方自愿达成如下协议：一、乙方出资 元，一并作为该套房屋首付款。二、房屋装修费用 元由乙方负责，剩余 装修费用由甲方负责。三、双方共同生活期间，水、电、煤气及物业管理费等各项生活开支由甲、乙双方共同担当。四、房屋按揭月供款每月 元，在共同生活期间由甲、乙双方各自担当一半，乙方于 年 月起先付款。五、双方领取结婚证时，该房产自动转化为甲乙双方的夫妻共同财产(或约定该房产由双方按肯定比例共同享有全部权，或

14、约定仍作为甲方的婚前个人财产)。六、若甲、乙双方不幸分手，该套房产仍归甲方全部，但甲方应将乙方已担当的全部费用，包括首付款、装修款、月供款偿还给乙方(或按肯定比例偿还给乙方)。该房屋发生增值的，甲方应根据乙方实际投入的资金比例向乙方支付增值收益。七、未经乙方书面同意，甲方在任何状况下不得将该套房屋以低于购置价的标准对外出售，否则甲方除应偿还乙方的已付款项外，并应赔偿因此给乙方造成的全部损失。八、本协议一式两份，甲乙各执一份，自双方签字之日起生效。甲方(签名)： 乙方(签名)：签约时间： 年 月 日合同编号：_出卖人：_居处：_邮编：_营业执照号码：_资格证书号码：_法定代表人：_联系电话：_托

15、付代理人：_联系电话：_买受人：_国籍：_性别：_诞生年月日：_居处(址)：_邮编：_证件名称：_号码：_联系电话：_托付/法定代理人：_居处(址)：_联系电话：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据1、出卖人以方式取得座落于_地块的国有土地运用权。2、该地块为：_，土地运用权面积为：_，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：_，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房为：_，建设工程规划许可证号为

16、：_，建筑工程施工许可证号为：_，建设工程施工合同约定的开工日期为：_，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_。其次条商品房状况该商品房销售许可证号：_。商品房座落：_区_县_路、道、街。设计用途_;建筑结构_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等状况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_元整。3、按套(单元

17、)计算，该商品房总价款为(_币)_元整。4、_。第四条付款方式及期限买受人实行下列第_种方式付款。1、一次性付款，自签约日起_日内付全部价款_元。(小写：_万元)2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。(小写：_元)(2)其次次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。(小写：_元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清_%;_币_元。(小写：_元)3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%，其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式_。第五条房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定

18、和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于_前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不行抗力，双方约定处理方式：_。3、上述相关证明包括：_。第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋全部权登记机关办理房屋全部权转移登记手续。2、根据有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。3、如因一方缘由造成另一方未能刚好办理房屋全部权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法担当违约责任。第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不行抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日

19、次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权根据下述的第_种约定，追究出卖人违约责任：1、合同接着履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应担当赔偿责任。3

20、、_。买房前要仔细签订购房合同，更不要轻视合同中的附件。商品房买卖合同示范文本中共有五处明确规定了由买卖双方另行签订补充协议作为合同附件。对这些附件，购房人切不要掉以轻心，要留意防止约定不明，留下隐患或者查看不细而误入陷阱。附件一是房屋平面图。一般状况下，开发商供应的平面图特别简洁，既无尺寸也无比例，一旦发生争议，购房人明显处于劣势地位。对此，购房人可以要求开发商在房屋平面图中标明长、宽等基本数据，并尽可能要求开发商同时供应电器、供水、照明以及其他线路和装修的平面图。这既是购房人的一个基本知情权，也是今后解决争议的主要依据。附件二是有关公共部分与公用房屋分摊建筑面积的构成说明。这里购房者须要留

21、意的是，凡不是为所购房屋所在的楼宇单独服务的建筑设施，均不应计入该构成面积。双方应约定，卖出人违反该分摊原则的，应退还不应计入分摊面积部分的相应价款，并按该价款的10%支付违约金。附件三是关于商品房的装饰、设备标准的约定。对于购房人而言，此约定的关键是要把装修标准详细化。要避开采纳诸如“高级面砖”、“高级外墙涂料”、“高级木地板”之类的模糊性名称。应当尽量写清装饰材料和设备的商品品牌及其质量标准。附件四是双方自由约定的补充协议。有些开发商事先拟好了补充协议，对此，购房人要细致阅读、审查，防止有的开发商利用补充协议擅自变更主合同的条款而单方加重购房人的义务。其次，购房人还要充分利用该补充协议把自

22、己关注和担忧的一些事项在补充协议中具体约定。例如，不含房价款中的有关交纳的费用，如管道煤气安装费、平安门对讲机费(要标明厂家、品牌)，按规定设置的供电容量，买受人要求增容部分的增容费等都可在此附件中约定。购房合同 篇7托付人：_受托人：_双方经协商一样，就托付事宜达成如下协议：一、托付事项二、托付人授权_办理有关购买商品房_套的各项事宜。1。购买的商品房共_套，总面积在_平方米之内;2。商品房的购入价应驾驭在_元/每平方米至_元/每平方米之间;3。商品房所在位置，可在_市_区_路以东，_路以西，_路以南，_路以北范围之内选购;4。其他_。三、托付酬劳受托人如完成托付事宜，托付人给付酬劳_元;假

23、如在托付期限内未能完成托付事宜，给付劳务费_元。四、完成托付事项所需费用依据实际须要，按支出凭据向托付人报销。五、各项费用的支付方式和期限托付酬金在合同签订后_日之内，先付_%;其余在受托人完成托付事宜后一次支付。其他费用先由受托人垫付，每季度未结算一次。全部经费往来均通过银行结算。六、托付授权期限自_年_月_日起，至_年_月_日止。七、双方当事人的权利与义务1。托付人在合同生效之后，对授予托人在授权范围内的活动，不能随意干涉，双方遇有问题可随时探讨协商;2。受托人应仔细负责行使托付人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺瞒托付人;3。_。八、争议的解决方式本合同在履行过程中发生

24、的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1。提交_仲裁委员会仲裁;2。依法向人民法院起诉。九、双方议定的其他事宜_托付人：(签章)_地址：_邮政编码：_法定代表人：(签字)_托付代理人：(签字)_开户银行：_银行帐号：_受托人：(签章)_地址：_邮政编码：_法定代表人：(签字)_托付代理人：(签字)_开户银行：_银行帐号：_合同签订地点：_合同签订时间：_购房合同 篇8甲方：xxx公司乙方：鉴于：1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和沟通；2、乙方情愿以分期支付的形式购买合同约定的房产；3、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订

25、正式的商品房买卖合同并根据该合同办理房产权证。为此，双方达成以下协议：第一条 甲方将位于郑州市文化路 号建筑物的房产 套转让给乙方。详细见所附平面图的红线标注。其次条 房屋的基本状况：1、房屋属 结构。2、关于房产及楼盘状况以本合同的明确规定为准。第三条 房屋面积该房建筑面积共平方米。第四条 计价方式与价款。1、双方同意按建筑面积计算房屋价款 ：该房屋单价为 每平方米_元，总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_ 拾_元整。2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方担当的甲方担当。第五条 面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

26、房屋交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意根据实际面积据实结算。第六条 付款方式及期限。1、合同签定后 日内乙方在支付合同价款的%作为履约定金并冲抵合同价款：2、年 月 日前支付合同价款的%；3、年月 日前支付合同价款的%。4、上述款项全部结清后，双方在日内签署商品房买卖合同并据以办理房产权证等相关手续。第七条 逾期付款的违约责任。乙方如未按本合同规定的时间付款，应当根据逾期金额每日支付千分之的违约金，逾期 日以上的甲方并有权解除合同。第八条 房屋交付。乙方无违约前提下甲方在_年_月_日前，将符合本合同约定的房屋交付乙方运用。但如遇下列特别缘由，相应延期并不视为违约：1. 遭受自

27、然灾难、政府行为等不行抗力；2. 非因甲方责任造成的。第九条 逾期交房的违约责任。甲方逾期交付房屋，按下列第_种方式处理：1. 按逾期时间，分别处理（不作累加）(1) 逾期不超过_日，自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款千分之一 的违约金；(2) 逾期超过_日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。第十条 房屋验收1、房屋交付后，乙方对于房屋应当予以验收，存在异议的应当在交付后5日内提出异议。2、其中房屋质量问题双方发生争议的，由 作为房屋质量

28、的鉴定机构。第十一条 交 接房屋达到交付运用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交接手续。由于乙方缘由，未能按期交付的，在通知届满之日视为已阅历收、交接。第十二条 甲方保证房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方缘由，造成该房屋不能办理产权过户或发生债权债务纠纷造成乙方损失的由甲方担当全部责任。第十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。甲方交付运用的房屋的装饰、设备标准应当符合双方约定。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方根据下述第_种方式处理：1. 甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。2. 甲方刚好予以更换或退还差价。第十四条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。 甲方承诺与该房屋正常运用

29、干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件：1. ；2. 。假如在规定日期内未达到运用条件，甲方赔偿乙方的实际损失。第十五条 乙方的房屋仅作_运用，乙方运用期间不得擅自变更该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在运用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。乙方应当听从物业管理人的统一管理，遵守相关制度。乙方不得干脆或间接将房屋用于以下用途之一：1、餐饮、 ；2、消遣、 ；3、其他不符合环保要求或影响小区整体形象的项目。乙方转让房屋的应当将本条各项规定体现在转让合同中，否则造成的一切损失乙方担当。第十六条 凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商不成的，1、提交郑州仲裁委员会依照该会规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2、由房产所在地人民法院处理。买受方：年 月 日第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页