2022年安装承包合同合集五篇.docx

《2022年安装承包合同合集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年安装承包合同合集五篇.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年安装承包合同合集五篇安装承包合同合集五篇在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我帮大家整理的安装承包合同5篇，希望对大家有所帮助。安装承包合同 篇1发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑

2、面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电

3、缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约

4、束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设

5、计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和

6、总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负

7、责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一

8、方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日安装承包合同 篇2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。一、 工程项目 工程名称： 工程地点：二、 承包范围和内容：图纸设计中的户内地暖工程，包括分集水器、地暖

9、铺设部分及混凝土爱护层的浇筑，附表一作为本合同的补充内容。三、 工程价格：结算价格为/平方米。地暖施工完毕后，甲乙双方共同以施工图纸测算地暖实际施工面积。四、 施工打算1、 本合同签订2、 本合同签订五、 工程期限工程期限为 天，自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日竣工验收如遇下列状况，经甲方现场签证后，工期相应顺延1、按施工打算规定，甲方不能供应施工现场(经乙方和有关方验收不符合施工条件要求)，障碍物未能清除、影响进场施工2、凡甲方负责供应的条件未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修配、代换而影响进度3、不属于包干系统范围内的重大设计变更、设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而

10、影响进度 在施工过程中如因停电、停水影响正常施工未按合同规定拨付工程款等缘由而影响施工 人力不行抗拒因素造成的工期顺延六、 工程质量1、本工程质量经双方探讨要求达到 )和图纸设计要求 。2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方派驻工程代表的监督。3、乙方在施工过程中必需遵守下列规定：(1).由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定合格后方可用于施工;(2).由甲方和土建方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需有质量合格证方可用于工程。对材料的变更或代用必需经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程。(3).乙方应按质量验评标准

11、对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收;(4)乙方在施工过程中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同探讨，并经设计、建设单位签证后实施;(5).工程竣工后，乙方对工程进行保修一年，保修时间自通过竣工验收之日算起。七、 工程款的支付与验收以每栋楼为一个接榫单位，材料进入现场甲方七天内支付总工程款的 %，该楼栋地暖施工完成后七天内支付总工程款的 %，验收合格后七

12、天内再支付 %，剩余的%作为质量金，质保期满、且无质量问题后一个月内全部一次性付清。八、 双方权利和义务1、甲方(1)供应达到施工条件的平整地面并清空地面物品，供应符合施工条件的水源、电源，保证室内施工的标高限制线。(2)负责协调总包及其他施工单位关系。(3)供应地暖图纸等相关文件。(4)供应材料存放场地。(5)监督工程质量和施工进度，负责材料进场验收、隐藏工程及工程竣工的验收。(6)协调相关单位爱护乙方已施工完成的部分。(7)向乙方供应本工程监理单位及总监、专业监理工程师的联系方式并书面明确其职权。(8)甲方有权对乙方进场的不合格材料予以退场，所发生费用由乙方自己担当。;(9)当甲方发觉施工

13、质量不符合要求时，有权要求乙方返工，所发生费用由乙方自己担当。2、乙方(1)委派为现场代表，负责与甲方和各施工队协调沟通。(2)开工前编制施工组织设计或施工方案，报甲方、监理方审核批准。(3)在工程中要运用双方确定的地暖材料，不得擅自变更。(4)保质保量完成本工程施工。(5)对施工人员进行平安教化，不得违章作业，由此引发的平安事故均由乙方担当一切责任及费用。(6)保证施工现场的整齐，工程完工后负责清理施工现场。九、竣工验收1、依据JGJ142-20_地面辐射供暖技术规程、图纸设计进行验收及甲乙双方约定的其他要求进行验收2、该工程应具有隐藏验收签证、试压、试水等记录，甲方须刚好办理验收签证手续;

14、3、乙方负责系统的调试运行正常，交付甲方运用。4、竣工验收后，由于甲方的缘由须要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方担当。5、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可托付其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除;发生紧急抢修事故(如管材管件漏水等)，乙方接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方担当，因产品本身质量缺陷造成的事故，费用由产品供应方担当十、违约责任及争议解决方式本合同签订后，双方不得无故违约，否则，违约方须赔偿对方的一切经济损失，合同执行过程中假如发生争议，双

15、方应刚好协商解决。协商不成时可提交仲裁机构，按合同法有关条款执行，或向法院提起诉讼。十一、附则1、本合同签订时，甲、乙双方如需提出修改，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，报送监理部一份，备案一份。本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清尾款。保修期满后自然失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日安装承包合同 篇3发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚恳守信、公允的原则，通过友好协商，甲乙双方关

16、于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：一、工程名称：水电消防安装工程。二、工程位置：巴州区印盒路。三、承包内容：（材料及工资）1、设计施工图中给水加压泵之后的全部给水管道、建筑主体内的全部排污管道。2、施工图纸内的防雷工程。3、施工图纸中配电柜之后的全部电气工程。4、全部的水、电、消防工程按图施工。四、工程价款及支付方式1、本合同工程建筑面积约50000平方米2、计价方式：按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地颁布的调差文件执行。3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到0到四楼时，甲方按已完成的工程量的80拨付工程款，以此类推；本工程竣工验收合格后，下余工程

17、款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。五、质量标准本合同本工程质量必需达到“合格”质量标准。按国家相关标准进行验收评定。六、双方职责(一)甲方职责1、负责施工场地三通一平，即：水通、电通、路通、场地平整，并担当费用。2、供应全套施工图纸。3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。5、派驻工地质量监督代表，负责对工程的质量、进度监督检查、隐藏工程作好记载，签证及分项验收；帮助工程竣工验收工作。6、全部工程竣工后，由甲方负责组织竣工验收。(二)乙方职责1、必需持证上岗，严格根据甲方供应的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、平安规范组织施工，确保

18、工程质量、平安、进度。2、乙方自行派驻现场施工员，履行施工技术及质量监督职责，做好各项技术指导，监督检查、记录、签证等工作。3、乙方在施工中运用的水、电费由乙方自行缴纳。4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房，作好平安、防盗、排水工作。5、按时向甲方供应书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。6、工程竣工时，整理好全部资料，报甲方备案和验收。7、乙方负责该工程的各项检测并担当全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。8、在施工中因乙方缘由发生的纠纷，由乙方自行解决。9、负责对现场施工人员的平安生产管理教化工作，落实专职平安员，切实做好平安防范工

19、作，因水电安装工程过程中出现的平安大小事故均由乙方负责经济和法律责任，甲方概不负责。10、严格根据施工图和本合同约定，按时、按质、按量完成本合同的施工任务。11、敬重甲方的权威性，听从甲方的指挥，听从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点限制。12、必需严格履行工序程序，主动协作土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方担当经济责任。13、接受甲方监理，对生产平安、质量、工期监督。14、乙方必需常常对其员工进行平安教化、社会治安教化、教化职工遵纪遵守法律，杜绝违章作

20、业、聚众闹事的事态发生。15、乙方必需做好班前平安质量交底工作，进行过程限制，创优质争高速，为企业树形象争荣誉。16、乙方应严格根据施工图纸组织施工，质量应达到符合各级部门的施工规范和验收标准，消防由乙方全权负责验收合格。七、工程进度随主体工程进度，工期随土建工程工期延迟60天竣工。施工工期进度与土建同步。八、开工时间工程开工时间以甲方通知的时间为准。九、税、费乙方应依法缴纳的各种税、费，由甲方代扣。十、竣工验收：1、竣工前乙方应向发包方供应合同范围内的相关工程技术资，料。2、工程竣工后，双方办清工程结算，按总价的1%预留保修金，余款甲方一次性结清。十一、工程保修1、根据建筑法及相应法律法规之

21、规定，本工程在法定运用年限内，出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方担当。2、工程竣工验收合格交付运用后，乙方对本工程按法定的保修年限内进行保修，竣工验收年后付清乙方预留的保修金。3、若业主不按规定运用，造成人伪损坏的，乙方不予保修，由业主自行担当。十二、平安责任本项目施工中产生的平安事故由乙方担当全部行政、民事经济责任。十三、违约责任本合同自双方签宇后，任何一方不得违约。若单方违约，由违约方按本合同履约部分3%向对方支付违约金。十四、平安及履约保证金本合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金5万元整（伍万元整），待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整（壹拾伍万元整）。在四楼楼面道完混

22、凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整），在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整）。假如在20xx年3月30日之前，乙方不能进场，视为甲方违约，甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。若乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金，视为乙方违约，乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。十五、未尽事宜双方协商解决签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。十六、合同生效本合同一式二份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：项目负责人：项

23、目负责人：年月日安装承包合同 篇4发包人：_（以下简称甲方）承包人：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号： _四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米（各单项工程详见工程项目一览表略）。五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元（各单项工程详见工程项目一览表略）。其次条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。二

24、、施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备案。1由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；2因甲方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；3因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺当施工者。第三条 物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（ ）项供应方式办理。1特别材料、统配部管材料及统配部管的机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。2统配部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂运用，特别材料及统配部管的

25、机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。3包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。4其他方式：_二、由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表略）。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。四、工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满意工程要求，必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、

26、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证；如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条 工程款结算一、全部工程造价的结算方式按下列第（ ）项规定办理。1以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。3按标准施工图单方造价包干结

27、算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结算方法，按现行规定办理（详见附件略）。第五条 施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机构调迁等损失，应由责任方负担。1施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2在施工中，如遇

28、设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。3在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。4在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。三、乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或困难隐藏工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏工程验收手续。如甲方未届时参与，

29、乙方可自行检查验收，甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程增项，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经办的银行，作为结算工程款之依据。第六条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。三、某项工程中的单位工

30、程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方供应以下文件：1增减变更文件和其他洽

31、商记录；2隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一个采暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、

32、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关部门的特别规定办理）。九、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第七条 违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算），每逾期一天，应当给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另订协议。四、建筑安装工程承包发

33、生合同纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物所在地的区、县工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或者干脆向人民法院起诉。第八条 附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同（工程协议书），可作为本合同之附件。三、招标工程，按xx市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。四、双方商定的其他事项。1 _2 _3 _4 _第九条 合同附件一、工程项

34、目一览表。 二、全部施工图纸（合同正本有此附件）；三、施工图预算（合同正本及建设银行有此附件）；四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：1_2_3_4_六、有关补充合同：1_2_第十条 合同份数及有效期一、本合同一式_份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本，由甲方送经办的银行、建筑物所在地的区、县工商管理局各一份备案。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位（发包人）（盖章）_工程负责人：（盖章）_单位地址：_开户银行：_帐号：_电话：_建设单位：（承包人）（盖章）_工程负责人：（盖章）_单位地址：_开户银行：_帐号

35、：_电话：_市建设工程合同预算审查处（盖章）_编号： _年_月_安装承包合同 篇5发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 身份证号码：为了加强工程管理，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法和重庆市平安生产管理条例及有关规定，甲方将南川香格里拉西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着同等互利的原则，结合本工程的实际状况，经双方协商签订如下合同。一、工程（工段）名称及地址1、工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装2、工程地址：重庆市南川区3、承包工种

36、工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。二、承包形式和承包内容（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。（二）承包内容1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架

37、、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。2、本工段所需的各种机械设备、工具。3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整齐清理等均包括在内。三、合同价款及计算方法以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的

38、办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方担当）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。四、劳务费用的支付方法每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。五、工期1、工期：乙方必需满意本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求

39、，同时，乙方还必需满意甲方依据工程实际施工状况所制定的月、周进度安排的要求。2、本合同签订后，在乙方必需向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度安排。该安排经甲方审核、批准后由乙方严格实施。3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度安排和实施工程施工时，必需充分考虑本工程的特点及其它各种不行预见因素的影响。除下列状况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。（1）受不行抗力的影响?如发生斗争、动乱、地震及大型严峻地质灾难等；（2）因甲方缘由造成乙方不能正常施工，但工期顺延的详细时间必需得到甲方的书面认可。4、工期延误的惩罚。乙方必需在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容

40、，因乙方缘由不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方赐予乙方500元人民币的经济惩罚，累计计算。甲方确定的月、周进度安排所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济惩罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度安排所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济惩罚外，还须另行担当违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种状况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。六、质量1、乙方必需仔细熟识施工设计图纸，严格根据设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准

41、、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必需达到合格标准。2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必需无条件返工重做至合格，并担当违约责任和返工所需的全部费用；由此而延误工期的，甲方将根据本合同第五条第4款工期延误惩罚的约定执行。3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的看法为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必需担当质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时担当违约责任。4、乙方应严格根据国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随

42、时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必需报甲方备案。6、隐藏工程和中间验收必需经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方担当。7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中假如出现了质量事故，属乙方安装缘由造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行担当，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部担当。七、平安生产1、乙方必需对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的平安负责，应坚固树立“以人为本，平安第一”的思想，切实加强工人的平安思想教化、培训和管理，全面落实平安生产责任制，实行强有力的平安生产保障措施，确保平安施工。2、乙方在施工中必需严格根据平安施工技术