2022年实用的施工承包合同汇总10篇.docx

《2022年实用的施工承包合同汇总10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的施工承包合同汇总10篇.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年实用的施工承包合同汇总10篇好用的施工承包合同汇总10篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我细心整理的施工承包合同10篇，欢迎大家共享。施工承包合同 篇1发包单位： (以下简称甲方）承包单位：(以下简称乙方）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好协作与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方协商一样，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程施工范围及内容

2、：1.4工程造价：本合同规定乙方以包工包料方式承包。其次条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工，于20xx 年12月31日竣工。2.2在施工过程中，如遇下列状况，工期顺延，双方应刚好协商，以书面形式确定顺延期限。2.2.1因人力不行抗拒的自然灾难被迫停工者；2.2.2因甲方工程安排调整需停工者；2.2.3因材料选购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和选购。3.2水泥由乙方在县内选购合格产品。3.3爆破材料原则上由乙方选购，如有困难，甲方可帮助办理有关手续。第四条 工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过

3、程中，必需严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，仔细填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必需严格按设计进行施工，不得降低标准。4.3建筑材料质量要求：本合同工程全部建筑材料必需符合有关规程规范要求，不准运用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。4.3.1砂、石骨料，砂子采纳中砂（抹面砂浆采纳细砂），含泥量按重量计不大于3%；碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。4.3.2砼质量要求：砼标号必需达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实

4、，无蜂窝麻面，防渗性好。4.4允许偏差4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差5%。4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等奢侈，均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方刚好验收结算。5.2乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料（即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等）。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。6.2工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算

5、清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必需严格执行国家有关平安生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到平安第一，严格操作规程，杜绝平安事故发生，若发生平安事故，乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天起先，每天罚款工程结算款价的5%。8.2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权依据有关法律法规和规程规范实行任何方式要求乙方赐予赔偿。反之，乙方有权要求甲方赐予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜，甲乙双方协

6、商解决。10.3本合同全部附件，与本合同具有同等效力。发包单位(甲方）：(签章）法人托付代表：(签 名）工程项目负责人：(签名）承包单位(乙方）：(盖公章）法人托付代表：(签 名）工程项目负责人：(签 名）20xx年 9月15日订立施工承包合同 篇2一、协商解决协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应当首选的最基本的方式。二、调解三、仲裁当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不肯定一裁终局)可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。与诉讼方式相比，采纳仲裁方式解决合同争议具有以下特点。(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。(2)保密性。(3)

7、专业化。四、DAB(Dispute Adjudication Board争端裁决委员会)方式这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采纳的是DAB方式。(一)DAB方式的概念合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出确定。合同双方在收到确定后28天内，均未提出异议，则该确定即是最终的，对双方均具有约束力。(二)DAB的任命(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终确定时期满。(3

8、)由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要阅历和资源的独立专业询问工程师。DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。DAB成员必需公正行事，遵守合同。(三)DAB的酬劳对争端裁决委员会及其每位成员的酬劳以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应当根据支付条件各自支付其中的一半。(四)DAB的优点(1)DAB委员可以在项目起先时就介入项目，了解项目管理状况及其存在的问题。(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常状况下可以保证他们的确定不带有任何主观倾向或

9、偏见。DAB的委员有较高的业务素养和实践阅历，特殊是具有项目施工方面的丰富阅历。(3)周期短，可以刚好解决争议。(4)DAB的费用较低。(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决看法简单为他们所接受。(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满足，仍旧可以提请仲裁或诉讼。例：与诉讼方式相比，采纳仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。A.效率高B.周期短C.费用少D.约束力强E.保密性好答案：ABCE例：在国际工程承包合同中，依据工程项目的规模和困难程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是( )。A.常任争端裁决委员会

10、B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会D.业主指定争端裁决委员会答案：B例：在国际工程承包合同中，采纳DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。A.DAB委员可以在项目起先时介入，了解项目管理状况及存在问题B.DBA委员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。C.DBA的裁决具有终局性，避开二次纠纷D.DBA的费用较低E.DBA解决纠纷的周期较短答案：ADE施工承包合同 篇3发包人：郴建集团三公司承包人：彭礼德依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、建设工程质量管理条例、建设工程平安管理条例等有关法律法规及集团公司颁发的项目管理方法和公司有关规定，遵循同等、自愿、公开和

11、诚恳信用原则，双方就本工程各事项协商一样签订本合同。一、工程概况：1.1工程名称：康定园附属工程1.2工程地点：青年大道康定园A区院内1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人支配的其它附属项目。二、承包方式：包工包料三、工程工期：20xx年元月3日20xx年5月30日四、工程质量和检查验收：4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准4.2施工期间承包人严格根据施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人

12、派出代表现场核实签证。四、工程价款的结算和支付方式：4.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按湖南省95市政工程单位估价表计算套价，按20xx年暂行方法中间值取费及地方性材料季度调差，税前实惠8%。4.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前实惠8%。4.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。4.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性

13、付清。五、其他事项：5.1发包方协商各栋号及周边关系，供应施工用水源及用电源。5.2承包方严格根据国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量平安文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。5.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人修理，逾期不到，发包人另请修理，去费用由承包人支付。5.4保修费返回方法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。六、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。发包人：承包人：代表：代表：合同签订日期：施工承包合同 篇4发包方(甲方)：_地 址：_ 邮码_ 电话

14、_法定代表人：_ 职务_承包方(乙方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。(各单项工程详见工程项目一览表)其次条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二

15、、施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者;2.因甲方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺当施工者。第三条 物资供应一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式理：1.特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。2.统配、部管材料，由乙方负责理申请、订货、调剂合用，特别材料及统

16、配、部管的机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。4.其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方托付乙方总包承设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满意工程要求必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、

17、价差及加工费，应按现行规定理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证;如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条 工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第( )项规定理：1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用;另按有关规定付款。3.按标准施工图单方造价包干

18、结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5.招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结法，按现行规定理(详见附件)。第五条 施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如

19、遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。4.在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。三、乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或困难隐藏工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并理隐藏工程验收手续。如甲方未届时参与，乙

20、方可自行检查验收，甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经银行，做为结算工程款之依据。第六条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。三、本项工程中的单位工程，如需

21、单独移交甲方，在移交时，双方应理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和理移交手续。六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：1.增减变更文件和其他洽商记录;

22、2.隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经银行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵

23、塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定理)九、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第七条 违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发

24、生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第( )项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，(2)干脆向人民法院起诉。第八条 附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。三、招标工程，按市建设工程招标、投标暂行法签订合同。四、双方商定的其他事项：第九条 合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。(

25、合同正本有此附件)三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：六、有关补充合同：第十条 合同份数及有效期一、本合同一式_ 份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位(发包方)：_工程负责人：_年_月_日建工单位(承包方)：_工程负责人：_年_月_日施工承包合同 篇5摘要：在施工中，对于总承包存在两个主要的合同关系和承包人的合同关系以及和业主的合同关系。在整个施工管理中，总承包作为其主体，要对承包人以及整个工程的全过程进行管理。所以，在合同上的管理是

26、整个工程的关键所在，总承包单位必需对合同的管理进行加强。因此，本文就施工总承包模式下的合同管理进行初步的探讨，也希望为以后的施工可以供应一些参考。关键词：施工；总承包；合同管理在我国经济快速发展的今日不仅有越来越多的工程被建立，而在建筑面积上也在不断地扩大。为了工程可以保质保量的被完成，会进行多个施工单位带来的交叉作业，就出现了承包管理。所谓的总承包单位，就是在目前我国社会经济下可以自主经营、自主发展、自负盈亏的境内及实体。对工程的技术、质量、安排要进行多方位的管理，在这些过程中，要与合作伙伴和承包人进行多个合同的签署。所以，将合同进行严格的管理是至关重要的。一、施工总承包模式下的合同管理一般

27、的工程施工中，总承包模式中的合同管理都会有安排限制与进度、计量支付、工程的变更以及延期索赔等几个方面。要围绕这几个部分的须要，总承包与监理工程师在设计工作程序与细则时应当根据项目的特点进行制定，将合同的管理工作尽可能的程序化与规范化，让合同管理中的争端降到最低，处理合通问题的速度加快，也能让工程的进度得到保证。1.1对于计量支付的管理1.1.1关于计量支付的方法和原则第一，在计量和支付方面必需要根据合同的相关规定实行；其次，要对工程置清单里的各支付项目里全部的工作内容进行了解。假如工程量清单里没有的支付项目被当成包含在与其相邻的项目中，不须要单独计量；第三，在计量中，必需是经过监理工程师的批准

28、和公开检验合格后的工程才能被记录；第四，对变更的管理要进行加强，将工程的变更程序进行完善的制定；第五，要对计量支付建立相对健全的台账，来防止漏计和重计。1.1.2在计量支付中的程序在进行总承包的管理模式时，要对两个阶段的计量支付管理方法进行严格实施：第一，承包人可依据监理完成签认的间质量检验单填对“工程中间计量单”进行填写，给总承包任命的代表与驻地监理提出申请计量，然后总承包任命的代表与驻地监理就会对分包人申请计量的项目起先检查，其中所包含的内容有各种记录、图纸查阅、实地调查以及原始凭证的调查。对于承包人，将供应相关资料来对申请计量的项目状况（质量和数量）进行状况证明；其次，承包人要根据总承包

29、任命的代表与驻地监理所签认的工程计量单以及中间检验单，按规定进行月进度支付报表的编制，在经过驻地监理的签认审查后再把项目报给总承包项目部进行审核与汇总。第三，总承包要把全部汇总的月支付报表和全部的原始资料送到业主与监理处审查，监理进行支付证书的签发，最终业主要在合同的规定时限内赐予总承包人进行付款；第四，总承包也要根据被批复的月支付证书来对承包人的支付证书进行编制，也要在合同的规定时限内赐予承包人进行付款；第五，计量的支付台账。总承包人和承包人应当将计算机的计量支付进行数据库建立，以便对计量进行管理，来防止漏计和重计的状况发生。1.2对工程变更的处理原则在工程的变更中，应当把优化设计、对原设计

30、的运用要求不予降低、对工程成本尽量降低作为基本原则。在变更工程中主要是工程数量增减、新增工程项目以及结构尺寸变更等等。1.3对管理程序的变更1.3.1应由总承包或者承包人对变更提出申请，总承包人或者承包人应当在调查现场之后对变更方案进行提出，业主和监理工程师进行现场考察然后确立方案，最终监理工程师根据审查后的工程数量，再对工程变更令进行下达；1.3.2应由监理或者业主提出变更要求，再由监理对变更通知进行下发，要附带变更工程设计图。然后，承包人再根据设计图进行施工，将现场复稠计算的工程数量上交监理工程师进行审查，监理工程师进行审查后，根据权限对工程变更令进行下达。1.4对安排进度的管理在工程中，

31、工程进度是其三大目标之一。总承包人要对安排进度进行两个方面的限制：对常保人工程安排进行审查和落实与监督进度安排执行状况。1.4.1对施工安排进行审查批复要考虑对施工进度的审查：工期时间支配是否合理、在动员阶段施工打算方面是否牢靠、施工实力和安排目标能否相适应。再具体详细的对调整过程、备种安排上报时间以及编制方法进行支配，给工程供应一个有安排、有组织的保障。1.4.2对工程进度进行有安排的管理第一，要对进度限制人员进行落实，任命专人负责，再对任务进行详细细化，明确责任，对工程的进度进行随时的了解；其次，对进度协调组织进行建立，其中要包括业主、总承包人、监理、承包人以及当地政府的代表，将施工的协调

32、工作做好；第三，设立明确的奖惩措施。1.4.3对延期索赔的处理在处理延期索赔的这件事情上，要留意以下几点；第一，在处理延期索赔的事务出现后，应当对现场进行刚好的调查，将事务的发生缘由做具体的了解，对事务性质定性后，再进行风险的归属；其次，在事务发生时，要和关各方主动协调协作，对引起理延期索赔的缘由进行解决，将损失降到最低；第三，事务发生过程中，要对承包人对细微环节的记录进行监督，再由驻地工程师进行签认；第四，要根据合同上的有关规定进行索赔，主动的和业主、监理进行沟通协商，最终达成一样的看法。二、在总承包模式的管理下的合同风险在程总承包管理模式中，合同风险包括：施工风险、设计风险、物价风险、意外

33、风险以及工程变更等。2.1施工的风险。建筑的施工过程中，基础工程和软基处理都是对于投资突破来说的主要项目；假如实际的地形和设计不符，就会造成桩基的改变、软基处理上设计的厚度与范围不能被满意等状况发生，这些问题即使是很有阅历的承包人也不肯定料到的。2.2设计风险。在设计风险中包括的的内容有许多,除了合同中规定的重大变更允许与总价调整之外，在设计文件上的错漏、设计不周与失误都要又总承包单位进行负责，其中设计和施工的年限差距以及设计单位资质信誉都是设计风险的主要因素。2.3物价风险。为保证施工的质量，业主要向总承包人与承包人供应组要的材料。比如，水泥、沥青、钢筋等，这时物价的不确定上涨因素就会出现，

34、不过早我国市场经济的宏观调控下，此类状况越来越少。2.4工程的而变更。在地方远期的发展要求上看，地方政府会主动的对新增工程项目进行引进，或者对单项工程标准进行提高，这方面的增加费用就要依据合同上的约定分别赐予担当。在施工的总承包模式中，合同文件就是处理问题的基本准则，对于合同中的规范性必需要进行规范；假如发生事故，肯定要留意以事实与依据为主，调查之后进行刚好解决；总承包也要常常与各个方面进行沟通，保证工程顺当的进行。总结：综上所述，在工程的施工中对总承包管理进行利用就是为了能够让工程可以更快、更平安的进行，来满意现在建筑工程的需求。所以，总承包管理制度也是将来建筑行业的一大发展趋势。在实行总承

35、包模式的同时，也要结合建筑工程，不断地对合同管理进行总结和探究，提出新的.创新模式适应建筑行业为的现代化发展，也为建筑行业的发展带来一些簇新的血液。参考文献：1文良.施工方总承包模式合同管理方式分析J.山东交通科技,20xx(3):87-882郭新生.冯鹰.浅谈施工企业对工程项目的合同管理J.浙江水利水电专科学校学报,20xx(3):8-9.3唐同海.对建筑施工企业合同管理问题的思索J.工程造价管理,20xx(5):32-34.施工承包合同 篇6甲方：乙方： （施工班组）甲、乙双方本着同等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统平安。工程名称：二

36、、班组以甲方供应的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。三、工期：项目部总工期为准，详细按项目部下达的施工进度安排执行。四、质量等级：合格。五、承包总价：每点31元整。六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格根据甲方供应的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必需无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方担当违约责任。七、平安生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵遵守法律规、法纪，严格执行“平安第一、预防为主”的指导方针。遵守平安操作规程运用好“三宝”做好

37、“四口”“五临”的防护措施，要常常教化工人严防事故发生。如违返平安操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方：1、供应施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。2、甲方应刚好供应主材、辅材，不供应工作，如因材料不刚好误工，应进行相应的补贴。乙方：1、乙方工作上班必需戴好平安帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严峻者甲方有权送交、公安部门处理。甲方：（签字） 乙方：（签字）身份证： 身份证：年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇7甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲、乙双方依据中华人民共和国合同法及其相关规定，经充分协商

38、，甲方同意将 工程防水施工及平安发包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订本合同，供双方遵照执行。一、工程名称与地点：二、工程内容：1、甲方将 工程屋面防水、厨房、卫生间防水及室内阳台(含全部机具设备及易损易耗件和场内转运)等全部防水工程，包质量、包平安、包工、包料方式全承包给乙方，材料要求为A、JS防水涂料(二涂厚度1mm)。B、SBS卷材4毫米厚底部铺足冷底子油。材料产品质量标准必需符合国家机关标准，并交给甲方验收合格后才能运用。2、乙方承包范围内的全部材料由乙方自行供应，乙方所选购的主、辅材均应符合设计要求且为优质产品，防水材料运用符合合同约定，其施工过程中材料均应符合要求，乙方材料进场前

39、并向甲方供应材料合格证、检测报告等资料原件，材料报检等费用由乙方负责。三、工程工期及要求1、甲方通知乙方三日内必需进场。2、本工程必需在 年 月 日内完成。乙方必需按甲方的工期要求合理支配其施工程序，拟定工程进度安排，按安排实施，确保工程如期完成。3、乙方不得影响任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窝工时，概由乙方赔偿损失费。4、因甲方缘由造成的工期延误，前工序不合要求。如不干燥、不平整、不坚实、无坡水、有蜂窝洞、模板残留、瓦卷不合格、无子口管道沉隙缝，乙方工期顺延。5、乙方必需遵守甲方人员的管理支配和甲方的各项管理制度。6、每次工序做完后经甲方验收后，再进行其次次工序，否则自负其

40、责任和有关费用。7、已完工程成品爱护的要求：工程竣工交付业主前，由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的爱护工作，出现损坏或丢失，由责任方无偿修理或赔偿。四、工程承包价经双方协商，甲方将 工程含本合同全部内容，综合费、协作费用、合理利润、风险防范费按A、JS防水涂料(二涂1mm厚)价格 元/m( 元)。B、SBS卷材4毫米厚价格 元/m( 元)。C、丙伦防水，300克， 元/m。D、德高K11， 元/m。E、聚胺酯， 元/m。承包给乙方，结算以实际收方决算。五、付款方式1、双方约定按工程量进度付80%。2、工程余款 20 %在工程完工验收合格决算后，按甲方规定减除工程总额 10 %作为质保金，余

41、下的10%一个月内付清。3、工程竣工后，屋面防水工程、厨房、厕所及全部防水设计要求的防水、防渗漏，保修期为5年。保修期从乙方将工程交付甲方之日起先计算。4、在保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方或物管公司电话通知起 2 小时内赶到现场处理，否则甲方或物管公司有权自行处理，并由甲方按实际发生费用(包括人工、材料、相关税、费、损失费赔偿费用)的 120 %计算赔偿损失，甲方有权将上述损失在质保金干脆扣除。六、工程质量1、在施工中应按国家现行颁布的操作规程及验收规范标准操作，同时接受甲方管理人员的监督，并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门同一验收。2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门

42、检验发觉质量不合格，乙方负责返工，并赔偿因此给甲方带来的损失。3、工程质量按国家规范及甲方标准验收。七、工程平安1、乙方在施工操作过程中，应严格按国家防水范围施工平安标准和有关规范、条例执行，应符合现行验收规范标准。2、乙方应加强对操作人员进行平安意识教化。严格遵守甲方的对于平安严管重罚的规定。3、乙方负责施工期间的一切平安责任，若乙方施工期间出现一切平安事故，由乙方自行担当经济损失及法律责任。八、双方权利与义务(一)甲方1、甲方有权对乙方违反合同条款和未按时支付民工工资以及盗取现场材料及设备等实施惩罚，并要求经济赔偿直至解除合同的权力。2、甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容，乙方应无

43、条件遵照执行。3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按合同约定按时支付工程款。4、甲方有权要求乙方平安防护平安文明工地规范实施操作。5、做好技术交底，支配现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。6、做好平安交底，进行平安宣扬教化和平安检查。(二)乙方1、乙方必需按甲方的要求进行平安生产，文明生产，不得擅自违反平安操作规程，对于施工现场出现的人身损害及伤亡事故，乙方担当全部责任，甲方概不负责。2、乙方应按相关要求组织施工作业人员，不得违反劳动用工规定，同时乙方应每月向甲方供应从业人员名单、身份证、操作证复印件等。3、材料按甲方指定地点堆码，每天下班前进行现场清理，做到现场干净、整齐、工完场清。九、违约责任与其他以上条款双方严格遵守，任何一方违约，由违约方担当 万元的违约金，并赔偿因此给守约方造成的经济损失。十、本合同在执行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。十一、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇8发包方承包方：工程名称：工程地点：建筑