2022年实用的建筑合同汇总十篇.docx
《2022年实用的建筑合同汇总十篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年实用的建筑合同汇总十篇.docx(39页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年实用的建筑合同汇总十篇好用的建筑合同汇总十篇随着法律观念的深化人心,越来越多的场景和场合须要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避开不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是我为大家收集的建筑合同10篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。建筑合同 篇1建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款,明确双方的权利和义务关系的特别的承揽合同,由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特别性确定了建筑行业的高风险性;同时,由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点,再加上目前建筑市场僧多粥少,处于多重
2、关系的市场下,市场对业主的约束和规范甚少,合同存在着单方面的约束性,责权利不平衡,使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此,最高人民法院出台了最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明(以下简称施工合同的司法说明),自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下,如何加强企业施工合同管理,防范和规避市场中的合同风险,已成为每个施工企业的当务之急。1、合同风险的主要表现1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规,合同主体是否合格;当事人意思表述是否真实;合同内容和形式是否合法等问题,通常会影响合同的效力,或未能针对性地拟订解决建
3、设工程价款的结算、工程的保险、工程款的拨付、合同解除等详细状况的条款,或光是列入招标投标法、建筑法等原则性条规,到时候合同当事人发生争议,陷入于法无据的尴尬和风险。1.2合同存在着单方面的约束性,责权利不平衡,使施工承包方在苛刻的条件下,被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。1.3业主违约,拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题,建设资金缺乏或违规工程的存在,使后续资金不能到位。1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的,往往须要肯定的过程才能完成;受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生猛烈波动,合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。1.5履约过程中的变更、签证风险。由
4、于业主的缘由,引起设计和施工图的更改,施工的自然条件和作业条件的意外改变等,施IT程量的增加,而业主不按时签证或回复联系单,给施工方带来利益损失的风险。上述列举是合同的主要风险,从风险毒现来看,这些现象属于合同风险管理的范畴。因此,施工企业应主动急遽作出反应,特殊是施工合同的司法说明依据出台以后,施工企业要运用好施工合同的司法说明,进一步健全和完善企业合同管理体系,防范和规避市场中的合同风险,切实地爱护自己的合法权益。2、企业防范和限制施工合同风险的详细措施2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序,建立和健全详细的可操作流程,这些程序和环节应包括:介绍信的开具、招标
5、信息的跟踪、中标状况的汇总、合同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程,有分公司设立的企业,还必需依据实际状况补充增加自己的管理制度,这样可使合同管理的细微环节有章可循,有案可查,削减不必要的失误和盲目所带来的市场风险。2.2建立符合企业实际的合同管理体系。2.2.1大中型施工企业应建立特地的合同管理机构,分公司或项目部应设立合同管理岗位,应由专人专责管理。2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规学问和运用法律、法规的实力,熟识合同签订和变更、索赔程序,同时还要具备工程管理、造价管理学问和实际运用实力。2.2.3应采纳统一
6、的合同文本。最好干脆套用建设部和国家工商局举荐的施工合同示范文本。其特点是规范、全面、严谨、精确,具有较强的操作性。采纳这个文本,将有利于避开因管理人员水平不高或疏忽而产生的漏洞,有利于明确合同主体双方的权利和义务,也有利于合同争议的解决。但在市场中处于强势地位的那些业主和发包方往往不愿采纳该文本,经常喜爱自己拟订合同。这时施工方要引起高度重视,对拟订的每个条款,特殊是合同中的免责条款,加以细致斟酌,以免无效合同和错漏、歧义的产生,尽量限制业主风险的转嫁,尽力爱护自己的合法权益,因为合同中的任一条款都有可能给当事人带来较大风险和重大的损失。2.3要从程序和实体上把好合同评审关,并严格评审2.3
7、.1要充分探讨招标技术文件。招标文件是要约邀请,其中许多关于技术性的要约条款,涉及到发包人、承包人的权利义务,并将成为合同的主要内容。评审招标文件的主要内容应是项目的合法性、工程承接的可能性、施工难易的程度、资信状况、风险程度、以及业主或发包方以往的经营业绩与履约实力等,企业的合同主管部门与相关部门应作出明确的评审结论,确定是否参与招标。2.3.2如投标中标,从程序细微环节上对合约签订权的要求,作出对应的规范化的操作标准和流程。在主体上,依据招标文件和要求规定的合约条款,作逐条的综合评审。并依据合约标的和项目规模的大小,由企业内部合同主管部门协同相关部门以会议会审的方式加以评审。针对合同涉及的
8、法律依据、施工和材料要求、免责条款、条文词句,进行严格审核或修改。对施工企业法人代表的授权代理人,要有严格的条件限制,保证企业法人授权行为的规范。2.4建立严格的印章运用制度企业的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、担当义务、签订合同的凭证。因此,企业要实行合同专用章审批和运用分别的规定。2.4.1由企业主要领导负责审批。2.4.2指定专人做好登记、用印以及合同专用章的保管。2.5加强履约合同过程中的管理。依据建设施工合同持续时间长,标的额度比较大,而且合同履行过程中干扰事务和市场因素多变,变更、增补合同和施工签证频繁,施工企业要应用好施工合同的司法说明第1619条,指导项目部加强签
9、证管理,刚好收集和整理好原始凭证。这是削减合同双方纷争和施工企业经济损失的惟一途径,也是合法合理转移合同风险的主要手段,更是合同当事人爱护自身权益的最好方法。3、加强法律学习,提高防范实力从现有的市场环境来看,施工企业担当太多不应担当的市场风险,但市场的有序、完善和规范,有一个渐进的过程。施工企业应从领导起先到有关部门及人员学透与建设工程亲密相关的建筑法、合同法、招标投标法等基本法律,还需深刻理解和娴熟运用像施工合同的司法说明、建筑工程施工发包与承包计价管理方法等作为法院判决和法官干脆引用的详细法律依据,并详细落实到企业的施工合同管理中,练好爱护自身权益的内功。这样,就能最大限度地削减市场经济
10、中合同和法律诉讼的风险,万一被诉讼,也能用法律爱护自己。这就要靠施工企业在合同管理中有效用好施工合同的司法说明等类似适用法律的相关规定。建筑合同 篇2工程名称:甲方:乙方:经甲乙双方协商,甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,签订本合同,要求双方共同遵照执行。一、承包范围:该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等,主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作,线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。二、工期:年 月 日至 年 月 日,总工期
11、为 天。三、质量标准:工程质量:按国家现行的建筑安装工程施及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工程必需达到质量评定标准的合格或优良。四、图纸:甲方在劳务分包工作起先时,向乙方供应图纸一套。在施工过程中,如图纸不够用由乙方自行解决。五、承包价格:按上述承包内容,实行按实际建筑面积计算,每平方以 元计价付款,施工期间,乙方每完成一层主体工程,预借本层建筑面积 %的工资,其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。六、劳务酬劳支付:每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的 付款,剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。七、双方义务甲方义务:1、向乙方供应施工图纸及技术资料,负责工程
12、技术、质量、平安、工期等方面的监督检查指导及管理。2、负责对乙方供应的工程所需材料表、机械设备安排进行审批。3、根据所批准的乙方供应的材料表供应工程所需材料、机械设备,临时设施。4、向乙方作书面技术交底、平安交底和对乙方施工方案的审批。5、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方的工作,确保乙方根据其批准的施工方案进行施工。6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。7、负责楼层主要轴线的定位,楼层标高的传递引上工作。乙方义务:组织相应的娴熟工人投入工作,负责完成主体验收工作,自觉遵遵守法律律法规及公司有关规章制度。1、接受甲方的全面管理,听从现场管理人员的指挥,分项工程自检合格
13、必需报 甲方进行验收。2、严格根据设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心施工,确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业安排,投入足够的人力,保证工期;加强平安教化,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,严格根据有关单位对施工现场的管理规定,做到文明施工。3、工程所需材料机械设备应提前一周上报安排,否则造成的损失由乙方自负。4、担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后,所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。5、做好施工现场四周建筑物、构筑物和
14、地下管线及已完工程部分的成品爱护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。6、妥当保管、合理运用甲方供应或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。7、负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。八、平安施工与检查1、乙方应遵守工程建设平安生产规定,严格根据平安标准进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,听从甲方的指挥,做好必要平安防护措施,消退事故隐患。施工期间发生的一切平安故事由乙方负责。2、乙方应对其在施工现场工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。九、禁止转包或再分包
15、乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人,否则乙方将依法担当责任。十、其它1、甲方(1) 对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方,如因甲方通知不刚好而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。(2)乙方如在甲方规定的时间内,人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求,甲方有权更换队伍并解除劳务合同。正常施工中乙方带班人员如不听从甲方管理甲方有权要求乙方在7日内另外更换带班人员。2、乙方(1)乙方按双方约定的工期、质量、平安进行施工、除特别状况外,工期每拖延一天罚款 元,并按甲方要求实行措施进行补救,否则甲方有权实行必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时,造成的一切损失由乙方担当
16、。(2)乙方必需做到每天清理现场,料物堆放整齐,现场文明、整齐。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工,否则造成的一切损失由乙方担当。(3)乙方在施工中要团结友爱,不得打架斗殴,损害公共形象,如出现类似事务视情节严峻程度进行处理。爱惜公共物资,如丢失、损坏按双倍赔偿。(4)乙方因管理不善造成的质量返工奢侈按价赔偿,质量造成的罚款由乙方自负,甲方在付款中扣除。(5)从业人员应健康,不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。十二、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。本合同一式贰份,甲、乙方各一份,双方签字生效,工程款支付完毕自行失效。甲方:乙方年 月 日建筑合同 篇3建房房东发包方:
17、以下简称甲方承接方或承包方: 以下简称乙方现甲方 区 村 大街 巷 号原有x层楼房,托付乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关详细事项达成以下协议:本合同条款本着公允,公正的原则,双方充分协商达成一样看法并签订本合同,双方必需严格遵守执行。一、 工程名称:甲方私人住宅加建二、 工程地点:三、 工程限期:从20xx年 月 日至20xx年 月 日止,共 月。四、 工程议价:人民币x万元整。五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细微环节
18、工具及一切建筑材料。六、 工程内容:根据甲方要求和现有模型修建,在x楼加建x层楼房。建房水泥采纳 ,楼面用钢筋混凝土,室内倒x条横梁,位置由房东支配。楼层高3米。采纳x砖,墙面扇灰二遍,贴XXX砖。东面留xx窗x个,详细位置由房东支配。厕所、厨房、阳台墙面贴200300瓷片到墙顶,地面贴300300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门,各留一窗,建厕所位和不锈钢洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用联塑。窗材料为东江铝,防盗网为远航不锈钢,飘xcm。上述材料需为优等品,建好后乙方搞好屋内、四周卫生,做好防火防盗。做到人走场地清。七、 乙方在建房施工时,肯定要保证质量。如有不符合质量问题,要求翻工,造成
19、的奢侈由乙方自己负责,并负责翻工费用。八、乙方在施工期间肯定要做好平安措施。由于自身平安措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成伤亡事故,由责任方担当有关费用;若造成邻居房屋损坏,由乙方负责。九、若遭遇城管干扰,影响乙方施工,当中损坏的建筑材料,按当时造价由甲方负责。另外,如需修改施工内容,增加工程项目必需与甲方商议,双方达成一样,做到相互敬重、顺当完成本次施工任务。十、 乙方进场后,施工用水用电由甲方负责,保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。十一、 付款方式:完工后一周内全部付清。十二、 本合同书经双方确认后,即生效,双方必需严格遵守执行。十三
20、、本合同共一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,未尽事宜需经双方协商,看法一样后可作补充条文。结算付清工程款项后,本合同书自然终止无效。甲方房东签字: 乙方承接方签字:身份证号码: 身份证号码:建筑合同 篇4供货方: (以下简称供方)需货方: (以下简称需方)依据中华人民共和国合同法之规定,供需双方经充分协商,特订立以下合同条款以便共同遵守:一、供货内容:需方为满意建筑工程的须要,约于_年_月_日至_年_月_日止,向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢,不少于_吨,规格、品种以工程施工实际状况为准。合同有效期内,供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于_ _。二、订价
21、方式:供需双方依据钢筋进场当日_市场同规格行情价每吨加价_元确定该批钢材的结算价格,此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_%开具,货到场地由需方支配工地负责吊卸。三、质量标准:供方按国家相关质量标准供应建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式:需方应提前半个月向供方供应需方工程钢材半月到一月内运用安排,作为供方拟定钢材供货安排依据。需方指定 (身份证号码: ,电话: )为需方货物接收人,负责供方全部到场钢材交接工作。钢材进场前,需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间,需方将实际施工所须要的产品名称、规格、品种和数量具体开列出需求清单,发货前三天将需
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 实用 建筑 合同 汇总
限制150内