2022年家庭装修合同15篇.docx
《2022年家庭装修合同15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年家庭装修合同15篇.docx(93页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年家庭装修合同15篇家庭装修合同15篇在人们的法律意识不断增加的社会,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同是为了保障双方的利益,避开不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢?下面是我整理的家庭装修合同,欢迎大家共享。家庭装修合同1孙xx与白xx达成口头协议,由白xx负责装修孙xx的二居室商品房,工程款共计3万元,工期1个月。孙xx付款后,白xx组织人员进驻场地起先施工。由于施工中白xx不负责任,到处接活,人手经常不够,于是白xx招募一些临时人员帮忙,这些人员往往素养不高,或者没有装修阅历。并且由于白xx拖欠工人工资,故工人消极怠工,以至工程施工后3个月尚未完工,导致孙xx无法入
2、住,不得不在外租房居住;同时由于施工人员不慎,造成孙xx楼下房屋漏水,造成楼下住户支付修复费5000元。随后孙xx发觉,装修工程已完工部分质量严峻不合格,存在卫生间门歪曲,木线有缝隙,玻璃松动,整体墙面光滑度不够、不匀称,门套歪曲不在一个平面,背面不对称等问题。孙xx与白xx数次交涉,但是白xx不是对孙xx避而不见,就是推托责任,说装修的问题应找木工赵*和水泥工王*而不应由其负主要责任,还数次说忙完手头工程就帮孙xx解决装修问题。但要追回肯定的施工费。孙xx和白xx协商不成,于是向人民法院提起诉讼,恳求人民法院判决白xx退还全部工程款,并赔偿其在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用。人民法
3、院接受此案后,托付建设监理公司对孙xx装修工程进行鉴定,认定孙xx房屋已做装修工程价值11600元,该工程不合格部分修复费用15750元。同时,调查查明白xx未在工商行政管理部门办理营业执照,不具备经营资格。一审法院经过审理,认定孙xx与白xx 所达成的装修工程口头协议无效,并判决如下:1.判决白xx退还孙xx装修工程款20400元;2.判决白xx支付孙xx修复费15700元;3.判决白xx支付孙xx在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用共计6360元。本案主要涉及两个法律问题:一是合同有效性的认定和的责任问题;二是侵权损害赔偿责任的担当。1.合同有效性的认定及无效合同的责任划分。孙xx与
4、白xx所达成的是一个口头合同。依据建筑装饰装修管理规定第11条规定,凡从事建筑装饰装修的企业,必需经建设行政主管部门进行资质审查,并取得资质证书后,方可在资质证书规定的范围内承包工程。家庭居室装饰装修管理试行方法也规定,凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。可见,本案中白xx不具备经营主体资格而擅自担当家庭装饰工程,其与孙xx所达成的合同因白xx不具备经营主体资格而擅自承揽家庭装饰工程,其与孙xx所达成的合同因白xx不具备相应的民事行为实力而成为无效合同,依据上述法规定,该合同自始就没有法律效力。无效合同的法律后
5、果有:(1)返还财产:合同被认定无效后,双方应将财产关系回复到前的状态,已从对方取得财产的一方,应将其所取得的财产返还给对方。现孙xx已将工程款支付给白xx,白xx本应全部予以返还,但白xx已做装修工程部分已与孙xx有房屋相结合,成为孙xx房屋的添附价值,故此部分工程款无需返还,白xx应返还余下的工程款20400元。(2)赔偿损失:凡无效合同的订立和履行使当事人蒙受财产损失的,有过错的一方应当赔偿对方的损失。因白xx施工质量不合格而导致孙xx所需付出的修复费用,和因白xx施工导致孙xx无法在家中居住而付出的租房费用,均属“因无效合同的订立和履行”使孙xx蒙受的财产损失,白xx作为此无效合同中有
6、过错的一方,依法应予赔偿。2.侵权损害赔偿的责任由于施工操作的不慎,造成楼下房屋漏水,构成了对楼下居住户的侵权,施工人员应担当侵权责任,对楼下居住户予以赔偿。孙xx与白xx签订了装修合同,白xx及施工人员即为孙xx的雇佣人员,则白xx为施工人,应担当此侵权责任,所以本案中要修复费用,理应偿还。家庭装修合同2托付方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行居室装修、装潢。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:;2.托付方式:;3.工程开工日期:年月日,工程竣工日
7、期:年月日,工程总天数:天;其次条:工程价款工程总价款(金额大写)元,(金额小写)元。第三条:质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。2.施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。3.凡由甲方自行选购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条:付款方式合同一经签订,甲方即应付合同价款作为预付款;当工期进度过半甲方即其次次付合同价款。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。第五条:其他1.由甲方自行选择的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方担当,由于乙方施工缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当
8、。2.在施工中,因工程质量问题、双方看法不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以接着施工。3.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,甲方须担当全部施工费用,如因乙方的缘由造成返工,由乙方担当责任,工期不变。4.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第六条:工程验收1.工程质量验收,除隐藏工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验
9、收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应刚好通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并担当乙方的看管费和相关费用。第七条:其他事项1.甲方必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。2.乙方乙方须按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的平安,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。如因施工
10、缘由发生平安事故导致施工人员损害的,由乙方自行负责。严格履行合同,实行信誉工期,假如因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。在装潢施工范围内担当保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起。第八条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第九条:争议解决1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和预付款收据向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,恳求解决。2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成
11、时,可以根据本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。第十条:合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十一条:合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方(业主):
12、(签章)乙方(施工方):(签章)签订日期:年月日家庭装修合同3房屋装修合同托付方(甲方): 身份证号码 电话 承接方(乙方): 身份证号码 电话 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行房屋装修。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1. 工程地址:_ 。 2. 房屋规格:房型 ,总计施工面积 平方米。 3. 施工内容:详见本合同施工图(附件1)。 4. 托付方式: 。5. 开工日期:年_月日,竣工日期年_月日,工程总天数: 个自然日。其次条:工程价款工程价款(金额大写)元整(房屋装修工程预算表详见附件2)。第三条:材料供应1.甲方按设计
13、要求,并经乙方认同后购买相关装修主材(材料清单详见附件3),装修辅材由甲方供应,甲方所供应的材料均应用于本合同规定的房屋装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.因设计变更需增加用料,乙方应提前3日通知甲方购买材料,如甲方因有事不能外出购买,乙方可按经甲方同意的材料品牌、数量、单价自行购买,并在工程结束后凭购买清单另行结算材料费用。3.甲方负责选购供应的材料、设备,应当是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第四条:质量要求1.本工程以施工作法按住宅建筑装饰工程技术
14、规程(GB5032720xx)执行,阶段验收和竣工验收按湖南住宅装饰装修工程质量验收规范(DB43/26220xx)(附件4)执行,如验收不合格,乙方必需在验收后10日内整改到位,如乙方拒不整改或整改后仍不合格,甲方有权扣减工程款聘请其他施工人员完成整改。2.隐藏工程、阶段工序验收,乙方必需提前1日通知甲方。3.施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。4.凡由甲方自行选购的材料、设备,产品质量由甲方自负,施工质量由乙方负责。 5.如甲方或甲方委派的代表发觉乙方未按规范施工或偷工减料,乙方必需马上停工整改。第五条:付款方式1.合同一经签订,甲方即应付
15、元作为定金(在其次次付款是扣除),乙方正式开工前1天,甲方即其次次支付合同总造价的 50 %;当工期完成泥工、水电、木工工序并阶段验收后,甲方即第三次付合同总造价的 35 %。扣除违约金后的尾款待甲方对工程竣工验收后90日内结算。第六条:工程工期1.假如因乙方缘由而延迟完工,每日按合同总价的 1 %作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。2.由甲方自行选择的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方担当,工期顺延,由于乙方材料或施工缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。第七条:双方责任 1.甲方责任1)必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,
16、同时由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。2)供应装修所需的水、电供应,做好相关协调工作。 2.乙方责任1)指派 (电话)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。2)负责施工现场的平安,施工期间自备灭火器2个、按物业要求在规定的时间内文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程和消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。3)帮助甲方搬运材料商或快递运至小区楼下的装修材料。如需施工人员外出搬运材料,甲乙双方另行商定价格。4)乙
17、方自带施工所需工具和工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等),并保证工具的平安性和良好运用性,乙方自行担当工具修理费。5)在装饰施工范围内担当保修责任,保修期自本工程竣工甲方验收合格之日算起,其中有防水要求的阳台、厨房、卫生间的防漏工程保修期为2年,其他工程保修期为1年。6)因在装修过程中产生的装修废渣,由乙方负责把相应的废渣搬运到物业指定的垃圾处理地点。第八条:违约责任1.甲方或乙方的行为有违反本合同条款约定或致使本合同无法履行的,其责任方应担当相应的违约责任,并赔偿因此给对方所造成的经济损失。2.乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的电器、材料等,如造成损失,应照价赔偿。第九条:争议解决本合
18、同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以根据本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条:合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一样后重新签订补充协议。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。3.因不行抗力致使合同无法履行,可以解除合同。第十一条:合同生效 1.本合同双方签字后生效。2.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。附件:1.装修施工图2.家庭装潢工程预算表 3.材料清单4.湖南住
19、宅装饰装修工程质量验收规范甲方: 乙方:签字: 签字: 签约日期:签约日期:乙方身份证复印件粘贴处:家庭装修合同4托付方(以下简称甲方):承接方(以下简称乙方):依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方承包甲方的居室室内装饰工程(以下简称工程)的有关事项,达成以下协议:第一条:工程概况1、工程地址:2、户型 (详见施工图)。3、施工项目量:详见本合同附件装饰工程预算书。发生工程量变更的,以实际工程量为准。4、工程承包方式,双方商定实行下列第 种承包方式:(1)乙方包工包料;(2)乙方只包工(甲方供应全部材料);(3)乙方部分包料及全包
20、工;5、工程期限 个工作日(以乙方工作人员工作日为标准)。开工日期:年 月 日,竣工日期: 年 月 日(注:工期顺延天数未计入)。其次条:工程造价工程总造价:人民币大写: 元(?: 元),详见本合同附件装饰工程预算书。第三条:设计、施工图纸双方协商确认施工图纸采纳以下第 种方式执行:(1) 甲方托付乙方制作设计、施工图纸,图纸一式两份,双方各执一份;(2) 甲方自行制作并供应设计、施工图纸,图纸一式两份,双方各执一份。第四条:工程项目增减或变更1、工程项目或施工方式如需增减或变更,双方应协商一样,签认书面工程项目增减单,同时调整相关工程费用及工期。施工过程中所发生的工程项目增减单为本合同附件。
21、第五条:施工现场和现场的移交1、甲方应为乙方供应能正常施工的现场条件(1)开工前三天,为乙方入场施工创建条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不宜搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;(2)免费供应施工期间的用水、用电;(3)负责到小区物管和有关部门办理有关手续并缴纳各类费用,如小区有关部门要求乙方缴纳相关不合理的费用,甲方应负责与小区相关部门协商、缴纳;(4)乙方不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续,并向乙方施工负责人供应审批手续证明,交乙方施工现场负责人收留备案。2、乙方的施工现场职责(1)施工中严格执行平安施工操作规范、
22、防火规定及质量标准,按期保质保量完成工程;(2)严格执行有关部门关于施工的规定,不得扰民及污染环境;(3)爱护好原居室的煤气管道,保证室内上、下水管道的畅通;(4)工程完工后负责初步清扫施工现场,做到文明施工。3、施工现场的移交(1)甲方有权利参加工程质量和施工进度的监督,有义务主动协作材料进场、分阶段验收、竣工验收等签认手续;甲方不在期间,指定 为代理人对进场材料、 分阶段验收、竣工验收、工程变更等进行签认;(2)施工过程中甲方对不符合约定的一项、多项工程有权利提出异议,经双方协商确认该异议成立的,乙方应负责修理以达到合同约定;如因甲方缘由要求一项或者多项工程返工、修理的,工期应相应的顺延,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 家庭 装修 合同 15
限制150内