2022年工程合同范文集合10篇.docx

《2022年工程合同范文集合10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程合同范文集合10篇.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程合同范文集合10篇工程合同范文集合10篇随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是我整理的工程合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。工程合同 篇1建设方： （以下简称甲方）施工方： （以下简称乙方）甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的看法执行。二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。三、质量要求：主体二层上下垂

2、直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必需粘结坚固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。四、主体结构要求，板面筋布150mm*150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁全部浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好平安防护设施，保证平安第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方法：乙方在施工中途要求付款，甲乙

3、双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇21引言建筑建设工程行业近些年取得了快速的发展，各个部分都有了很大的提高，其中特别重要的一个部分就是合同备案管理的工作，众所周知，因为合同的备案问题，往往会产生许多的民事纠纷，不利于行业的发展。笔者依据自己多年的工作阅历，对如何加强建设工程的施工合同备案管理问题进行了相关的阐述，希望能够抛砖引玉。2建设工程施工合同备案管理存在的问题2.1法律意识淡薄，合同主体的法律意识有待提

4、高合同备案方面的工作与法律是特别贴近的，所以，这就要求从事相关行业的人员必需有良好的法律意识，从而能够更好的进行工作。而目前，我国的建设工程行业并不是如此，相关的从业人员法律意识淡薄，遇到施工合同备案的相关问题，比较简单解决的可以顺当进行，而假如遇到法律方面的难题，则很难更好的解决，这就须要我们对员工的整体素养引起足够的重视，对法律方面的学问进行刚好的培训，提高他们合同主体法律意识的提高。2.2部分合同签约方不具备签约的主体资格这是特别严峻的一个问题。在工程的发包过程当中，相关单位对工程承包单位的审查是特别严格的，但是对发包单位的审查力度却不够，这就对工程款项的正常支付造成了很大的困难，同时，

5、有些企业为了中标，用贷款垫资的形式来满意业主的要求，这样就会造成拖欠三角债的现象，将会影响施工的正常进行，我们在进行施工合同备案管理的工作中肯定要留意这种问题，避开发生。2.3合同的文本条款不够规范我们进行建设工程施工的合同备案管理工作，最为重要的一个目的就是要保证合同能够顺当的签订，从而使施工根据正常的轨道进行，所以，在备案管理的工作当中，保证合同文本的条款的规范性是特别重要的，必需使其科学合理。就目前的状况来说，合同的文本条款不规范的问题还是比较普遍的，在国家下一步的工作当中，要着力解决这个问题，有助于合同备案管理工作的有序进行。2.4管理体制不健全要保证工作的有序进行，就必需有一个良好制

6、度的保证，管理体制不健全将极大的影响合同备案工作的有效开展。建设工程的施工管理是比较艰难的一项工作，工作性质很困难，同时，合同所涉及到的方面也是特别多的，所以，我们须要一套完备的体制来保证合同备案工作的有序进行，随着社会的不断发展和行业的规范性越来越强，这个问题得到了肯定的改善，但是照旧不能适应我国目前的状况，和施工合同备案管理的实际须要。2.5对不正值的竞争行为打击力度不够由于我国近些年对建设工程的重视程度越来越高，所以，建筑市场的发展也越来越红火，但是监管力度的不够造成了市场上的许多问题，其中一个就是不正值的竞争行为，先开工，后签合同就是一个比较典型现象。此外，个别状况下，许多单位在签订了

7、合同之后，仍旧没有进行刚好的备案，甚至出现转包和违法分包等行为，这些行为的产生将对建设工程行业造成特别大的负面影响。我国对不正值的竞争行为的打击力度还是不够的，造成了这些行为的发生，我们要不断规范市场秩序，出台相应的政策保证正常的竞争，从而更好的促进建设工程行业的发展。3工程施工合同备案管理强化策略3.1合同主体强化其法制观念签订合同是一项法制行为，每一方都须要对自己的行为担负法律责任，所以，我们在进行施工合同的备案管理工作时，要求合同的主体必需有很强的法律意识。但是依据我国目前的状况，还达不到这样的要求，工作人员的法律意识淡薄，法律观念不够，在保送备案的过程中不能严格的根据规定程序做事，这样

8、就会造成许多的问题。我们要不断加强工作人员的法律意识和观念，完善施工合同的备案管理制度，把工作真正落到实处。此外，我们还要做好法制教化的宣讲工作，培育从业人员的装液素养和实力，保证合同的签订到履行都可以符合相应的法律规范要求。3.2严格审核合同主体的资格和履约的实力针对部分合同的签约方不具备签约主体资格的问题，我们要加强审核的力度，保证其履约实力。首先，我们要对发包主体的资格进行审核，包括其建设资金的来源，从而保证发包主体能够刚好的拨付工程款，从而保证施工的顺当进行。其次，我们要严格的审核承包商的资格以及履约实力，包括企业的运行实力及资金周转的状况等等，避开出现贷款投资的行为。总而言之，我们要

9、严格的做好审核工作，保证建设施工能够根据既定的安排进行。3.3加强对工程施工合同的示范文本修订以及全面的推行我们要制定出一个比较科学而又合理的施工合同示范文本，并推行下去，从而能够给合同的签订供应一个良好的示范作用。在备案的过程中，相关从业人员要留意做好施工合同的示范文本的修订和完善工作，并在备案之后，要对项目进行跟踪工作，从而确保合同的全面落实。3.4建立健全合同的管理机制我们要建立健全合同的管理机制，防范法律风险的发生，同时，相关的从业人员要明确合同中的管理相关流程、风险限制的关键点以及先关的岗位职责，要从企业的实际状况动身，将流程及风险限制点分解到各个岗位，明确不同岗位的工作职责。同时，

10、还要进一步的完善企业的合同管理方面的规章制度，将合同管理的不同流程和岗位全面的结合起来。总而言之，一个完善和健全的合同管理机制对于建设工程施工的良好进行是非常有效的。4结语做好建设工程施工合同备案的管理是特别重要的，我们要加强施工合同的规范化和制度化，增加主体责任，建立一个统一、开放的良性竞争环境，为我国的建筑市场的发展做出贡献。工程合同 篇3发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，结合_省有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于_（合同编号_，以下简称原合同）甲乙双方就

11、其中未尽事宜经充分协商，达成一样，形成本补充协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：5、工程范围二、工程期限安排开工日期：_年_月_日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、合同价款及支付方式1、暂估合同价款为_万元（人民币大写：_。暂估合同价款=综合单价暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）2、付款方式：按原合同相关条款执行。四、补充协议的最终结算补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工

12、程量为准，按原合同计量条款执行。五、质量标准及验收严格根据原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场状况进行施工监督管理。六、争议解决1、对本协议的订立、履行、说明、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同生效本合同自_生效。八、合同份数本合

13、同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人： （公章）法定代表人或其托付代理人： （签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：开户银行：账 号：承包人： （公章）法定代表人或其托付代理人：（签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：开户银行：账 号：工程合同 篇4发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据中华人民共和国合同法等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方根据自愿、同等互利和协商一样原则，就乙方在_项目中参加分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和

14、经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条、分项工程的基本状况1、分项工程的名称：2、分项工程的内容：3、分项工程的地点：其次条、分项工程期限本分项工程施工合同施工工期为_天，即_年_月_日开工，_年_月_日竣工。开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。第三条、项工程价款、结算及付款方式本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方担当工程的现场组织、施工作业、平安生产、完成及缺陷修复工作的酬劳，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工打算、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营

15、业税金等），除另有规定外，不另行计价。第四条、建筑材料、设备的供应和选购1、主材由甲方代供，实行总量限制，限额领料制度。乙方每月25日前向甲方报送下月材料运用安排，甲方依据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方担当。2、经甲方同意由乙方自行选购材料时，必需是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。3、自采、地方性材料乙方必需根据甲方供应或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可运用。第五条、工程质量管理及验收1、质量标准：工程质量符合_标准。2、工程质量验收以施

16、工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到100%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必需达到合格标准。3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进行验收。4、乙方在分项工程完工后5日内，以书面通知甲方验收，甲方应刚好组织验收。第六条、平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第七条、违约责任1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无

17、故延期_日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币_元。2、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的_%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。4、保密事项：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人供应的_须要保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人供应的_保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。第八条、争议解决因本合同

18、产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条、签订地点本合同在_签订。第十条、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十一条、合同生效本合同自_生效。第十二条、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人： （公章）法定代表人或其托付代理人： （签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：开户银行：账 号：承包人： （公章）法定代表人或其托付代理人：（签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：电 话：传 真：电子信箱：开户银行：账 号：工程合同 篇5发包人（全称）：_承包人（全称

19、）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，然后双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程资料：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期：开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金额（大写）：_元（人民币）￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有

20、关技术文件7、图纸8、工程量清单9、这工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修职责。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：（公章）_承包人：（公章）_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人：_托付代表人：_托付代表人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_

21、账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_工程合同 篇6(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法泸水县水务局以下简称(发包人)与云南元联*筑工程有限公司(以下简称承包人)就华东称灌区(三标段)施工的有关事项，经双方协商一样，订立本合同。一、本合同书中的词语涵义与下述第三条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。二、合同价款1、本合同总金额为人民币：捌佰万零伍仟壹佰壹拾伍元柒角捌分整(￥8005115.78元)2、本合同为单价承包合同，合同单价为附后的综合单价表。3、如特别缘由增加的工程量，经监理、设计提出的看法，并经甲方批准后，才能按实际完成的工程量按合同单价结算。三、合同的组成文件

22、及说明依次为：l、工程建设合同书(包括补充合同书或协议)2、综合单价表3、专用合同条款4、通用合同条款5、技术条款6、招标文件7、施工技术补充条款8、图纸9、组成合同的其他文件上列合同文件为一整体，代替了本合同书的签订前双方所签订的全部协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。四、承包人保证根据合同约定全面完成各项承包工作，并担当合同约定的承包人的全部义务和责任。五、发包人保证根据合同约定付款并担当合同约定的发包人的全部义务和责任。六、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签名，分别盖本单位公章并办理公正手续。七、本合同书正本一式四份，具有同等法律效力，由双方各执两份。甲方(公章)：_ 乙方(公章

23、)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇7发包方（甲方）：承包方（乙方）：装饰工程施工责任合同书发包方（以下简称甲方）：托付代理人：（姓名）联系电话：承包方（以下简称乙方）：承包负责人：（姓名） 联系电话：经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：一、工程地址：商丘XX二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20元，详细数量以现场项目经理审核为准。四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢

24、驳接爪，收口为中性结构胶。五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必需齐全有效。六、付款方式：签订合同后支付订金20元。竣工合格后支付全款。七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：1、材料进场后的材料验收；2、基层验收；3、饰面验收；4、细微环节验收及修补八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，依据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。甲方签字： 乙方签字：代表：责任人：_年_月日_年_月_日工程合同 篇8工程名称：_ 工程地点:_ 合同编号：_ （由设计人编填） 设计证书等级：_ 发包人：_ 设计人：

25、_ 签订日期：_发包人： _ 设计人：_发包人托付设计人担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条 本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。工程合同 篇91工程概况山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要担当发电任务

26、，其次是反调整任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采纳坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采纳3台机布置方案，总装机为347mW，单机流量157.30m3/s。2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构困难、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体特别多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理

27、过程中取得的阅历进行总结。2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，假如发觉施工合同的各文件之间出现冲突时，严格根据国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的说明，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行说明时，要根据合同文件的先后排列依次，有序支配，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的说明，不能随意修改文件中原定的双方应担当的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格根据总价予以结算，不

28、再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应担当的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。2.2工程进度的合理限制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格根据签订的合同，审批承包商编制的施工安排，同时，严格按安排进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特殊是由于业主的某种须要，要求承包商提前完工的，监理工程师应帮助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：提前的时间和修订后的进度安排；承包人的赶工措施；发包人为赶工供应的条件；赶工费用和奖金，以及专用条款相关详细规定。以便提高承包方工作主动性。对于承包商未

29、能按期完工的，严格按水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区分对待，特殊是如由于发包人不能按专用条款的约定供应开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不行抗力缘由的，非承包人缘由造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要仔细分析，做到公正、公允、合理解决。2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定帮助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于

30、业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事务等，应依据详细状况详细处理，防止造成甲乙双方经济损失。2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或削减合同中的工作量；变更运用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工依次等缘由造成工程变更的，监理工程师要依据工程变更令，从提高工程效率动身，避开造成管理混乱。2.5工程分包的监理依据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特殊是当承包商与业主对分包商的选用发生冲突时，要做好协调工作

31、，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。2.6合同争议与索赔管理2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格根据以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一样看法的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅许多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在帮助业主签订合同时应提示其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥当处理。2.6.2索赔管理依据索赔的依据，严格根据施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔

32、的成立条件是：与施工合同比照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的缘由造成的工期延误；不属于承包商应担当责任；承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应仔细审核以下项目：对某一事务的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；承包商的取费标准是否正确、合理；分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；重视金结、机电设备安装与土建协调工作；重视材料供应；重视处理索赔刚好处理。实践证明，本文论述方面，工程监

33、理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺当开展及工程建设顺当进行起到主动作用。参考文献1水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208其次版(20xx年版).2山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).3中华人民共和国合同法.工程合同 篇10甲方：云峰镇韩家坪村村民委员会(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 为加快村道建设步伐，针对本村马路所处的逆境，依据群众的剧烈愿望，争取通村工程项目。为确保工程顺当进行，保证工程质量、进度、平安。经甲、乙双方共同协商，结合工程的实际状况，特达成以

34、下协议。一、项目名称韩家坪村通村马路，起至韩家坪村八组至韩家坪村九组约为1.8公里。二、工程开工时间20xx年10月15日至20xx年12月30日。三、工程内容1、按合同的约定承建马路约1.7公里混凝土路。(注：马路里程按实际工程量收方结算)2、水泥路面要求标准，马路总宽为4.5米，路基不足4.5米的特别地段，按实际状况操作，其中：混凝土路面宽3.5米，弯道地段4米宽，厚度为20公分(砼路面强度等级为C25)。路基先对软基开挖、换填，路基连沙石铺设、碾压、找平，平均厚度15厘米，两边路带分别为0.5米、压实厚度18cm(其中底部用连沙石铺设，面层碎石和洒泥拌和铺筑，达到标准的泥结石路面)。水沟

35、规格为40cm40cm，每200米设置一个错车道，长1520米，总宽达到6.5米。3、保坎、函洞由甲乙双方现场确定价格及工程量，作本合同附件一并进入决算。四、工程承包方式该工程实行包工包料工程总承包，工程材料及人工价款涨降不作调整。五、合同价款本工程总投资66万元，按每公里33万元包干计算。（不含保坎、函洞）六、工程款支付方式1、国家项目补助部分：此工程国家项目补助资金，暂有35万元，工程量完成50%后，项目资金干脆拨付给乙方，由甲方帮助干脆拨付乙方。2、群众自筹部分共计11万元：(1)工程在软基开挖和连沙石找平、碾压验收合格后支付启动资金11万元。(2)混凝土路面浇筑到工程总长的50时，支付

36、35万元。(3)在工程完工，村建设领导小组验收合格后，其余资金待国家有项目资金争取在一年内结清。如不能按期付款，按国家贷款利率计息直到付清为止。七、工程质量本工程质量砼路面按通马路施工要求施工，路带按通村马路泥结碎石路施工要求施工。八、平安现场文明施工，必需遵守当地的环保和平安、生产、管理规定。施工中由承建方负责（乙方出现的平安事故由乙方负责，甲方出现的平安事故由甲方负责）。九、甲乙双方责任1、甲方负责环境协调工作。2、甲方向乙方根据合同规定的期限和方式支付工程款 和其它款项。3、甲方供应乙方的施工场地，做到三通一平。负责乙方施工用水、用电等协调工作，但所需费用由乙方负责。同时甲方负责协调错车

37、道建设占地和青苗补偿费用。4、乙方应听从交通主管部门、业务技术负责人的技术指导及甲方质量监督和管理。十、违约责任任何一方违约，违约方赔付守约方按合同总价百分之五的违约金。十一、本合同的建设方和承建方法定代表人，按权代理人签字盖章之日起生法律效力，本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同正本壹份，副本x份，甲、乙双方各持壹份，送镇政府备查一份；正副本具有同等法律效力。甲 方： （签字盖章）乙 方：年 月 日第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页