《2022年工程工程合同锦集六篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年工程工程合同锦集六篇.docx(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年工程工程合同锦集六篇工程工程合同锦集六篇随着法律法规不断完善,人们更加重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,它可以爱护民事法律关系。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是我整理的工程工程合同6篇,欢迎大家共享。工程工程合同 篇1建筑户主(以下简称甲方)承建单位(以下简称乙方)甲方由于居住须要,确定在_县农贸市场内建设一幢三层半框架半混合水泥结构的住房。为确保工程质量、定期竣工,明确双方的责任和言中有据的目的,经双方以合同为依据协商订立以下条款,供本楼施工全过程双方相互制约和共同遵守。一,承建方式:该工程乙方实行包工不包七大料:钢筋、水泥、石灰、沙、碎石、红砖、瓷砖。工程竣工后经
2、设计人员和甲方验收符合要求,由甲乙双方按实际每一层的建筑面积(不包括四面的墙体),每平方米付给乙方XXX肆拾元计算。甲方的楼外墙只有正面贴瓷砖,楼内地板贴瓷砖及楼内墙体依据甲方的须要而贴瓷砖。若外瓷砖每贴一张,甲方有权扣取乙方工程款伍元每平方。二,建筑工程施工中甲、乙双方负责以下:甲方负责:1,负责本工程用地的各种手续完善及三通一平(水、电、路通),楼的座落基地平坦及楼工程所需的钢筋焊接。2、负责挖基、回填土。3、负责本工程七大材料供应不得误。钢筋、水泥、石灰、沙、碎石、红砖、瓷砖。乙方负责:1,负责本工程:安装模板合理完整;排布钢筋适度;绑钢筋;倒制混凝土;用红砖砌墙体;批档砖墙;贴瓷砖地板
3、砖。2,负责工人工资及一切生活费用,生活用品(包括餐具、煮具、燃料、被铺等)3,负责工人在施工过程中所需的一切工具(包括瓷砖机、刀片、搅拌机、升降机等)4,负责模板及搭架所需的一切材料。5,负责铁线、铁钉、钢钉、饮料。6,负责工程的现场管理,布置工场平安措施,工人平安事故,安装排污系统全部的设施。7,负责工程筛沙、滤石灰、浇碎石、浇红砖、洗模板、竣工后清除全楼房施工全部遗弃的废料和杂物。8,负责协作甲方保管材料。在施工过程中肯定要做到施工科学配料,合理应用材料,不得随意废弃,保质保量,双方协调,客观对待,负责经技术鉴定而返工所造成的伍佰元以上材料损失的经济责任。9,负责工人在工作期间的法律责任
4、。三,工程验收细则及其方法:1,稳蔽工程验收,由甲乙方双方层层核实,项项过关的验收方法。2,在施工过程中,若需变更必需经甲乙双方协商确定后才能施工。要使全楼体结构严密,避开后顾XX和因而所造成担当损失的责任。3,在施工过程中若遇不行抗拒的自然灾难所造成的损失,则各负其责任。4,验收细则:由甲乙双方参与验收。每个层次的安装及钢筋分布结构均需验收认定合格后才能接着施工。捣制混凝土,墙体、批档、贴墙砖。楼外体正面贴瓷砖、地板贴满地板墙(贴8080地砖)。全楼内墙体(除天花板外)均贴1米高的瓷砖(贴瓷砖)厨房卫生间贴满瓷砖(20瓷砖)四,工程付款方式:乙方进行施工基础完工后甲方付给乙方6000元,往后
5、付款按工程进展状况分梯度付款,其档次以下:第一层捣制完工后甲方付给乙方总工程款的20%,(总工程款预料十万元计算),其次层楼捣制完后甲方付给乙方总工程款中的35%(含第一次付给的20%);第三层楼捣制完工后,甲方付给乙方总工程款的50%(含第一、其次次付款)砌完全楼和批档完工后,甲方付给乙方总工程款的70%(含第一其次第三次和预支6000元的付款),工程竣工阅历收合格后,甲方在五天内付清乙方的工程款。五,工程定于农历_年_月_日开工,于农历_年_月底竣工验收。六,在整个工程施工操作中甲乙双方若有违反合同条款,对方有权赐予违反规定的对方的经济惩处。七,本合同一式二份,甲方乙方各执一份,希双方严格
6、执行。本合同自签订之日起产生法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程工程合同 篇2发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,甲乙双方就_市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样,订立本合同。一、 工程名称:二、 工程地址:三、 承包方式:包工包料(大包)。四、 工程内容:点式玻璃雨搭。五、 工程用料:1、框架:用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。2、拉筋:点式
7、玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃:88钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付 37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定_年内返还保质金)。九、 违约责任:1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工
8、重来,造成损失由乙方担当,工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当,并在复工前支付违约费用。十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至_市人民法院。十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程工程合同 篇3第1题建设工程监理合同约定的本应由托付人供应设施改由监理人自备设备时,
9、监理人应得到的补偿金额是( )。A.设备原值工程运用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上运用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上运用时间占折旧年限的比率设备原值+管理费D.设备原值设备在工程上运用时间占折旧年限的比率正确答案:C第 2 题工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图样,该合同法律关系的客体是( )。A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案:D第 3 题执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应根据( )执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案:A第 4 题建设工程施工合同纠纷第一审案
10、件的管辖地为( )。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案:D第 5 题施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清晰而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发觉问题后,承包人应( )。A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效B.向人民法院起诉,要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同正确答案:B第 6 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在
11、地正确答案:D第 7 题下列有关工程师对索赔作出确定的说法中,正确的是( )。A.在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一样时,有权单方面作出确定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理确定,对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理确定对承包人是最终的确定D.工程师的索赔处理确定不需通知发包人正确答案:A第 8 题某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,须要作清除处理。根据合同条款的约定,承包人应在索赔事务发生后28天内向工程师递交( )。A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的详细要求正确答案:B第 9 题某施工项目招标,四家投标人的报价和评
12、标价分别为:甲,1800 万元、1870 万元;乙,1850 万元、1890 万元;丙,1880 万元、1820 万元;丁,1990 万元、1880 万元,则中标候选人中排序第一的应为( )。A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案:C第 10 题根据FIDIC施工合同条件规定,由于业主缘由使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商( )。A.可以拒绝索赔B.应担当全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告正确答案:D工程工程合同 篇4甲方(转让方):乙方(受让方):依据中华人民共和国合同法的有关规定,经甲乙双方协商一样,明确双方权利和义务,共同签订如下合同,并商定以下
13、条款:一、甲方将自有的工程机械一台,机身号为,发动机编号为,生产日期为_XXXX_年_月_日,已工作时间为小时,价格为元,转让给乙方全部,归乙方运用支配。二、甲方出售的该工程机械转让前的全部债权债务纠纷由甲方负责,与乙方无关,甲方保证其所转让的工程机械没有设置任何抵押、质押或其他担保权,不受任何第三人的追索;转让后,乙方全部债权债务纠纷由乙方负责,与甲方无关。三、甲乙双方一经签订本合同乙方就将总购机款的%计元通过银行转账支付给甲方,同时甲方也将机械型号为,发动机编号为,机身编号为的工程机械一台交付给乙方,甲方交付工程机械的同时交付原始购机发票、合格证、说明书、购机资料、随车附件等物品给乙方,方
14、负责联系合法运输车辆将该工程机械运输到目的地,运输费用元由方担当,工程机械到达目的地后,乙方于_日内将一余下的%购机款元支付给甲方。四、五、甲方必需保证本机属于合法拥有,如属于盗窃等赃车,由甲方担当法律责任,与乙方无关;甲方必需保证本机的生产日期、工作小时、原始购机发票等资料是真实有效的,本工程机械没有进行翻新、更换机身铭牌、修改工作时辰表、改换生产日期等等虚假欺瞒行为。六、甲乙双方如有违约必需赔偿对方的全部损失,并支付20%的违约金;如合同有未尽事宜,甲乙双方共同协商解决,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应主动友好协商解决;协商不成,向人民法院起诉;本合同自双方签字起正式生效,
15、甲乙双方各执一份,共同遵守。甲方(转让方):乙方(受让方):身份证号:身份证号:电话:电话:_XXXX_年_月_日_XXXX_年_月_日见证人:身份证号:_XXXX_年_月_日电话工程工程合同 篇51.下列选项中,不是编制项目管理目标责任书依据的是()。A.项目合同文件 B.项目管理实施规划C.组织的管理制度 D.组织的经营方针和目标2.下列有关建设工程施工风险因素,属于技术风险的是()。A.工程所在地的水文地质条件 B.施工管理人员的阅历和实力C.事故的防范措施和安排 D.工程施工方案的牢靠性3.风险评估的工作是()。A.分析存在哪些风险因素和风险事务 B.制定管理方案,实行降低风险量的措施
16、C.进行投保或担保 D.进行风险衡量,确定风险量。4.依据建设工程监理规范的要求,建设监理工作的主要任务有()A.审查施工单位资质 B.编制施工组织设计C.组织竣工验收 D.检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量5.监理公司编制的监理规划应当在签订监理合同及收到设计文件后起先编制,编制完成后由()审核批准。A.监理公司技术负责人 B.项目业主代表C.设计院技术负责人 D.总监理工程师6. 依据建筑安装费用项目组成(建标20xx206号),施工企业生产工人的劳动爱护费应计入建筑安装工程工()。A.干脆工程费中的人工费 B.措施费C.企业管理费中的劳动保险费 D.社会保障费7.基础分部工程
17、所需钢材在运用前应进行物理和力学性能检验,检验费用属于()。A.建筑安装工程材料费 B.建筑安装工程措施费C.建筑安装工程企业管理费 D.工程建设其他费用8.施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的()。A.措施费 B.规费C.间接费 D.施工机械运用费9.依据建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号),大型土石方开挖机械进出场费用属于()。A.建筑安装工程机械运用费 B.建筑安装工程机械措施费C.施工企业管理费 D.工程建设其他费用10.依据建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号),施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()。A.劳动保险费 B.医疗保险费C.住房公积
18、金 D.养老保险费答案:1C 2A 3B 4C 5B 6B 7B 8A 9A 10B工程工程合同 篇6发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法,甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务,结合工程的实际状况,经双方协商一样,达成如下协议:一、工程名称:二、建筑面积:平方米三、工程总金额:元四、工程期限:_年_月_日至_年_月_日五、质量等级:六、工程款支付:开工_月后付万元,其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%,技工持证率85%,平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格,质量要求须由甲方现场项目部质监负责
19、人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期:乙方进场后按项目下达的生产工期施工,每延长一天,罚款元,以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资,不得拖欠或克扣工资,工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜,双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方:法定代表人:托付代理人:现场代表:_年_月_日乙方:法定代表人:托付代理人:分包商:_年_月_日第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页
限制150内