2022年工程合同范文合集十篇.docx

《2022年工程合同范文合集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程合同范文合集十篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程合同范文合集十篇工程合同范文合集十篇在当今不断发展的世界，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我收集整理的工程合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。工程合同 篇1甲方：乙方：鉴于缙能办公室现场装修过程中实际综合状况，甲方所提出访用功能现场增加项目。现达成如下一样看法：1、 乙方根据原双方签订的建筑装饰合同规范对甲方提出的增加项目进行设计方案制作。并根据原合同附属价目表进行报价。2、 甲方审定设计方案及预算后，通知乙方对增加项目进行制作。3、 甲乙双方协商最终增加项目总体价格为元整)。补充

2、协议签订后此款项分二次支付给乙方。乙方进场支付50%即：23850 (元)，在乙方制作完成此增加项目后支付乙方45% 即： 21465(元)。留5%保证金即：2385(元)，同原合同保证金于一年以后一起支付。4、 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力;本协议自双方签字盖章后生效，甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2发包方：_承包方：_工程名称：_工程地点：_建筑面积：_ 平方米；层数：_结构类型：_ ；檐高/跨度：_米批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_工程性质：(指基建、技改、合资等)：_承包范围：

3、_承包方式：_质量等级(优良或合格)：_工程承包造价(金额大写)：_￥：_ 元北京市工商行政管理局北京市城乡建设委员会监制一九九五年八月北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据(建设工程施工合同示范文本)(gf一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在XX平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。北京市建设工程施工合同协议条款依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期11 本合同工程定于_年_月_日开工；于_年_月_日竣工。合同工期日历天数为_天 。工期如

4、需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。12承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出：_13 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_第2条图纸发包方于_年_月_日，向承包方供应_套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：_ ；项日经理姓名：_ 。第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标限制点位置以书面形式提交给承

5、包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后_天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方供应的施工组织设计(或施工方案)和进度安排后_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当相关的经济支出。第5条承包人工作51 每月_日向发包方报送月度施工安排和己完工程进度统计报表。52 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物 (含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有

6、关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处置，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后_天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度安排。承包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收。61 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包

7、方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方担当，相应顺延工期。62 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量

8、保修期内担当质量保修责任。第7条设计变更及合同价款的调整71 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。72 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_第8条工程价款及结算81 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预

9、付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起担当应付款的利息。拨付工程款时间(工程进度、部位)占合同承包造价百分 比金 额人民币(元)第9条材料设备的供应。91 发包方按双方约定的(发包方供应材料设备一览表)(附后)供应材料设备，如与(一览表)不符时，担当相应违约责任。92 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自承 担由此发生的费用。93 承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方议定。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门

10、调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁；其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。第11条违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_份。第13条补充条款如下：_工程发包方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单

11、位数量单价供应时间送达地点备注本合同订立时间：_年_月_日(即日起生效)发包方 (章)_地址：_法定代表人：_托付代理人：_电话：_开户银行：_帐号：_邮政编码：_承包方(章)_工程合同 篇3建设单位(简称甲方)：施工单位(简称乙方)：乙方参与了甲方组织的“_智能化一期项目”招标并成为中标单位，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本智能化系统工程施工事项经协商一样，自愿订立本合同。鉴于乙方拟担当_的施工，并接受了甲方为本工程施工、竣工和保修所做的招标要求，双方达成以下协议：第一条：合同组成和说明依次：智能化系统工程施工

12、合同文件组成部分和说明依次如下：1、补充协议条款、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面文件和会议纪要等。2、施工合同协议书、施工合同条款、合同附件(依据施工图所作的材料明细及报价)。3、施工招标文件、施工投标文件、甲方招标过程往来的函件。4、工程建设标准强制性条文、标准、规范及有关技术文件。5、经过承包人二次设计的智能化系统施工图、现行国家、省市有关施工方面的规范、标准上述文件应互为补充和说明，如有不清或相互冲突之处：以上面所列依次在前的为准。本合同乙方每页都必需加盖公章，表示其对该页内容的全部认同。其次条： 施工单位向建设单位承诺根据合同约定进行施工、竣工并确保工程质量、在质量保修期内担当工程

13、质量保修责任。第三条： 建设单位向施工单位承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。第四条：合同份数1、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，均具有相同法律效力。2、本合同经双方加盖公司公章后生效，至工程验收交接和竣工结算付款后，除有关保修条款及违约条款仍生效外，其余条款即告终止。3、本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充合同或协议。第五条：智能化系统施工合同生效本合同双方约定 合同在双方签章后生效。第六条：争议解决方式本合同在履行过程中，发生争议，应当协商解决，协商不成的交由项目所在地人民法院处理。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)

14、：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇4订立合同双方：建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主托付乙方担当工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在。其次条甲方的义务1、甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、须要经过科研取得的技术资

15、料。甲方在年月日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。2、刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范

16、围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。第三条乙方的义务1。乙方必需在年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在年月日以前，向甲方交付技术设计文件；在年月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲方另需增加文件份数和须要模型费，另行收费。年月日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）（大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）2。乙方

17、必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4。设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1。甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2。原定任务书如有重

18、大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3。甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付方法本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向乙方支付的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）第六条

19、嘉奖与违约责任1、在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取嘉奖乙方。2、由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。3、甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金（甲方可在设计费中扣除）5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设

20、计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其它。本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的.合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）设计单位（

21、乙方）代表人：代表人：联系人：联系人：通讯处：通讯处：电话或电报：电话或电报：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日订附：（1）设计项目收费表：（2）工程设计补充协议书。设计项目收费表工程合同 篇5依据中华人民共和国合同法及建筑安装管理条例的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。一、订立合同双方：发包方：（甲方）承包方：（乙方）二、工程概况：12、工程地点：三、排放标准：符合饮食业油烟排放标准(试行)（GB1848320xx）标准要求符合XX省地方标准大气污染物排放限值(DB44/27-20xx)其次时段三级标准。四、工

22、程承包方式与时间：1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不行抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的缘由刚好间须要甲方书面认可）。五、甲乙双方责任与义务：（一）、甲方责任与义务：1、在商定的时间内必需向乙方供应建设地点、标高、工程地质状况、水准点及相对坐标点等资料，并对其牢靠性负责。2、甲方负责支配乙方设备、工具材料堆放场地，免费供应施工期间的用水、用电。并专人协作做好工程各方面的协调工作。3、甲方负责供应工程设施的安装场地，施工过程中给四周人群带来的不便，由甲

23、方负责协调有关的关系，并帮助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。（二）、乙方责任义务：1、负责依据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX市环境爱护局验收。2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。3、对施工过程中的任何异样状况，乙方应马上通知甲方，甲方应刚好协调解决。并且乙方应节约并且合理运用甲方供应的资源，包括水、电等，杜绝奢侈。若乙方有意或者不合理的奢侈甲方资源，甲方可依据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。4、乙方在工程调试前向甲方供应操作规程。5

24、、保证工程调试后达到处理效果。6、通过环保验收，达到当地环保监测部分验收合格。7、乙方进驻甲方场地后，应督导自己的工人遵守甲方的规章制度，若乙方有严峻违纪行为，甲方有权要求乙方更换施工人员，由此造成工程工期延误，由乙方自行负责，并且由乙方支付工期延误赔偿金。六、结算及付款方式：1、上述工程总造价为人民币XXX元整），不含税金，工程税金由企业干脆向当地税务部分办理。2、工程合同签订后一周内，甲方即时支付乙方工程预付款，即人民币万X仟X佰X拾X元整（￥XX元整），以便乙方开展立项审批以及设备订货。3、乙方完成主要设备进场后三天内，甲方应支付乙方工程款即人民币4、工程竣工试运行批复后，甲方应支付乙方

25、工程款，即人民币XXX元整）；5、验收合格后，取得XXX有限公司排污许可证后，甲方应即时付清余款，即人民币X万X仟零X拾X元X角整（￥XX元整）。6、乙方保证不额外收任何因各种缘由产生的费用。七、修理和保养在工程竣工后，甲方按操作规程正常运用和维护的状况下，按国家有关规定，设备及相关工程保修为壹年，保修期从工程完工交付甲方运用之日起先计算。八、违约：工期每延迟一天，按每天500元计扣违约金。九、本合同自双方签字盖章后生效，双方应严格履行本合同，如有未尽事宜，双方协商解决，并订立补充协议，与原合同具有同等效力。十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。十一、本合同在保修期满之后自动失效。甲方单位（盖

26、章）：XXX有限公司乙方单位（盖章）：XXX环境工程有限公司甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：电 话： 电 话：日期： 年 月 日日期： 年 月 日工程合同 篇6发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照合同法、建筑法及有关法律法规，遵循同等自愿公允诚恳信用的原则，参照市内类似项目的操作方式和模式，甲方将院墙砌筑工程承包给乙方，双方就工程承包的详细事宜协商一样，特订立本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程质量标准：合格质量标准。五、施工工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，总工期50天。工期每拖延一天，扣工程总造价的1%，在工程结算款中扣除；因不行抗拒

27、自然灾难工期顺延（但应办理相关手续）。六、工程总造价：本院墙工程约计610米，每米按1040元计算，工程总造价约为：63.44万元（结账按实际丈量长度计算）。若有增补工程量则按预算价格及工程量计算。七、承包方式：包工包料及施工过程中的一切费用（包括本合同工程的全部工程内容及施工用水用电等一切费用）。八、付款方式：待乙方工程彻底竣工后30个工作日内由甲方一次性付清乙方全部工程量款。九、双方的责任：1、甲方负责协调好周边关系，确保工程顺当进行。2、甲方应按合同规定时间供应技术资料及资金。3、甲方帮助乙方院墙放线、监督管好工程质量。4、乙方施工人员要听从甲方代表管理，接受甲方的监督。5、乙方在开工前

28、办理完毕土地青苗，树木赔偿，坟地迁移，房屋建筑物拆迁，地下障碍物清除，并自行协调解决施工中外来人员的干扰及施工扰民问题。由此所发生的一切费用由乙方全部担当。6、乙方负责本工程施工过程中的一切平安事故，所发生的一切费用全部由乙方担当。7、乙方应严格根据甲方的要求施工，否则甲方有权要求停工，由此造成工期拖延及一切损失由乙方自行担当。十、本合同纠纷解决方式：甲乙双方协商解决，协商不成的向区人民法院提起诉讼。十一、本合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各持两份，合同及附件具有同等法律效力。甲方：乙方：_年_月_日院墙砌筑工程承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照合同法、建筑法及有关

29、法律法规，遵循同等自愿公允诚恳信用的原则，参照市内类似项目的操作方式和模式，甲方将院墙砌筑工程承包给乙方，双方就工程承包的详细事宜协商一样，特订立本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：院墙砌筑的基础处理、院门的安装、门卫房的建设（以甲方交底的简易施工图为标准）。四、工程质量标准：合格质量标准。五、施工工期：自_年_月_日开工，至_年_月16_日竣工，总工期60天。工期每拖延一天，扣工程总造价的2%，在工程结算款中扣除；因不行抗拒自然灾难工期顺延（但应办理相关手续）。六、工程总造价：本院墙工程约计1800米，每米按1200元计算，工程总造价约为：216万元（结账按实际丈量长度计算）。

30、若有增补工程量则按预算价格及工程量计算。七、承包方式：包工包料及施工过程中的一切费用（包括本合同工程的全部工程内容及施工用水用电等一切费用）。八、付款方式：待乙方工程彻底竣工后20个工作日内由甲方一次性付清乙方全部工程量款。九、双方的责任：1、甲方负责协调好周边关系，确保工程顺当进行。2、甲方应按合同规定时间供应技术资料及资金。3、甲方帮助乙方院墙放线、监督管好工程质量。4、乙方施工人员要听从甲方代表管理，接受甲方的监督。5、乙方在开工前办理完毕土地青苗，树木赔偿，坟地迁移，房屋建筑物拆迁，地下障碍物清除，并自行协调解决施工中外来人员的干扰及施工扰民问题。由此所发生的一切费用由乙方全部担当。6

31、、乙方负责本工程施工过程中的一切平安事故，所发生的一切费用全部由乙方担当。7、乙方应严格根据甲方的要求施工，否则甲方有权要求停工，由此造成工期拖延及一切损失由乙方自行担当。十、本合同纠纷解决方式：甲乙双方协商解决，协商不成的向区人民法院提起诉讼。十一、本合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各持两份，合同及附件具有同等法律效力。甲方：乙方：_年_月_日工程合同 篇7甲方：乙方：甲方拟修建一条生产路，由乙方负责修建。为明确双方权利义务关系，经同等协商，双方自愿签订本合同。一、 修路要求1. 工期要求：从_年_月_日开工，_年_月_日完工，工期为_天。2. 尺寸要求：路面宽4米，厚度20公分，总长度2

32、700米。3. 质量要求：石灰土基层应做到生石灰充分消解过筛，石灰与土的用量限制标准，路拌深度应达到表面平整密实、无坑洼。4. 工程量以路中线实测实量延长米为准。二、 甲方责任1.监督检查全过程、技术规格与质量。2.供应一个土场。3.对违规和影响质量的行为，实行坚决的处理手段。三、乙方责任1.负责怪料，并组织施工设备2.自己供应料场、自己负责接通电源、水源3.路肩垫土砼实由乙方负责4.负责操作规程，把握质量标准5.负责平安施工（如有大小事故乙方自己负责）6.接受甲方监督检查和处置确定7.修路期间负责道路看护四、付款方式工程总款项_元，第一次付款方式在施工后_天内，其次次付款在_，第三次付款在道

33、路建成并经甲方验收后_天内给付。以上协议双方共同协定，签字生效，一式两份，甲、乙双方各一份。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人（签字）：授权托付人（签字） _年_月_日工程合同 篇8施工单位：公司承包单位：化工有限公司经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、工程内容：依据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜 ，屋

34、面防水工程采纳聚氨酯“851”防水涂膜 。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ151997和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。应提出工期安排，但应考虑到

35、天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后运用。协作市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，

36、并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：_ 乙方：_代表：_代表：_工程合同 篇9甲方：乙方：甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采纳包工

37、不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写： 元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。

38、四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其次层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。五、双方责任甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场，每日午餐。乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、留意平安劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不

39、到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在 年 月 日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出安排，以便刚好筹备。九、后期修理因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：延长阅读：学界关于农村建房施工合

40、同纠纷案由定性的问题主要由以下两种观点。1、应认定为建设工程合同纠纷。2、应认定为承揽合同。依据合同法其次百五十一条 的规定，承揽合同是承揽人根据定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付酬劳的合同。合同法其次百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。合同法第十六章对建设工程合同作了特别规定，其次百八十七条明确该章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。本人认为，立法者将建设工程合同从承揽合同中独立出来，就是考虑到建设工程领域的专业性和平安性的特别要求，为确保建设工程质量和建设工程平安，才通过制定特地的法律法规予以完善规范，维护建筑市场秩序。因此，将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合立法本意。此外，依据20xx年2月18日最高人民法院审判委员会通过的最高人民法院关于修改民事案件案由规定的确定（法20xx41号)第一次修正），“农村建房施工合同纠纷”隶属于第四部分合同、无因管理、不当得利纠纷中的“建设工程合同纠纷”，与建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程监理合同纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、装