2022年有关工程协议书模板合集8篇.docx

《2022年有关工程协议书模板合集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关工程协议书模板合集8篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关工程协议书模板合集8篇有关工程协议书模板合集8篇在发展不断提速的社会中，协议与我们的生活休戚相关，签订了协议就有了法律依靠。什么样的协议才是有效的呢？以下是我收集整理的工程协议书8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程协议书 篇1发包单位（全称）：新宇（泉州）置业有限公司 （以下简称甲方）承包单位（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法则，遵循同等、自愿和诚信的原则，双方经友好协商甲方将“泉州市新天地城市广场”（最终以建设工程规划许可证项目名为准）建筑工程干脆托付给乙方承包施工，为了明确双方的权利和义务，签订如下补充合同，

2、双方应共同遵照执行。一、工程概况1、 工程名称：新天地城市广场2、 工程地点：泉州市鲤城区笋江路3、 工程规模：43层住宅楼9座，（不包括地下室两层）分期施工，第一期9.3万平米， 其次期 万平方米，合计总 面积约37万平方米（其中地下室2层，面积约20万平方米，以审毕的设计施工图纸为准）其中第一期9.3万平米（含地下室3万平米）4、 结构形式：框构结构5、 工程总造价：约人民币15亿元（以实际结算造价为准）6、 工程立项批准文号：二、承包方式：包工包料三、承包范围：基础桩基、基坑支护、地下室防水、土建及装饰工程、安装工程（如消防项目当地消防队限制、乙方收取协作费）地下室人防通风系统、总体工程

3、（含小区道路、围墙）等。四、工程质量：按国家GB50300-20xx建筑工程施工质量验收统一标准验收达到合格标准。若要求达到市优良工程，甲方赐予工程总造价的%嘉奖。五、工期：1、总工期为日历天。2、开工时间：正式开工时间以有关建委下达开工施工通知书之日计算。（乙方在两个月内以甲方通知进场为准）六、结算方式及取费标准：1、工程预算依据甲方供应的施工图、会审纪要和设计变更以及现场签证为依据，根据福建省及泉州市20xx年建筑工程预算定额标准（下浮3%）及政府有新出台的相关文件规定办理结算、并赐予肯定税前造价实惠。2、材料价格调整方法：钢筋、水泥等材料根据施工期间同期福建省工程造价信息泉州地区价作为竣

4、工结算的依据。其他建筑材料按施工期间福建省工程造价信息中泉州地区信息价作为结算依据。 没有信息指导价的材料按双方市场询价上浮10%作为该材料的采报费价格编入结算。3、工程造价按实结算。七、工程款支付方法：1、本工程为垫款工程，没有预付款。2、第一期乙方垫款施工从基础桩基、地下室（约3万平米）以上6层结付85%.其后每6层结算主体工程款竣工验收后，按总工程款10%。另工程总款的5%按施工合同约定。3、乙方每月25日前申报工程量，甲方应于次月5日前核定并支付工程款。（注：装饰及其他项目以此比例叠加并入计算）4、工程完工，外墙落架三天内付至工程总造价的90%，竣工验收合格30天内付至合同价款的95%

5、。5、乙方在验收合格30天内向甲方提交工程结算书，甲方应在60天内审核完毕，逾期视为甲方默认乙方送审的工程结算造价。甲方决算审核完毕并收到乙方提交的符合政府相关管理部门要求的完整内业资料7天内，甲方付给乙方工程总价款的95%，留5%的工程款作为工程质量的保修金，保修期按国家规定，保修期满后10天一次性付清。八、违约责任乙方无法按本合同规定的时间内竣工验收并交付甲方运用，乙方应赔偿逾期违约金每天按人民币5000元付给甲方。由于甲方无法按双方约定支付工程款，以及非乙方缘由中途停工，工期顺延，甲方应担当乙方由于工程中途停工造成的经济损失，乙方依据实际发生的损失向甲方应予索赔，甲方应支付给乙方索赔款，

6、同时甲方还应按工程造价的3%赔偿违约金。九、特殊约定为保障工程顺当进行，乙方应向甲方出具-万元人民币的银行履约保函，待工程竣工验收后解除并退还，（已签订正式合同在二个月内乙方进场施工，如甲方不能在三个月内支配乙方进场施工否则乙方甲方无条件将乙方履约保函-人民币退还，并还接着由乙方进场施工）。十以上条款为暂定稿最终以双方签订与约定条款为准发包单位（盖章）法定代表人（签字）法定代理人（签字）签订日期：年 月承包单位（盖章）法定代表人（签字）法定代理人（签字）签订地点：泉州工程协议书 篇2甲方：乙方：丙方：本着相互支持、互利合作的精神，甲方、乙方与丙方经友好协商，就长期合作_高校思源安排项目的有关事

7、宜达成本协议。一、甲方担当的工作1发挥学科优势和人才培育优势，帮助乙方的受援项目选拔并输送所需的专业人才，为乙方供应人才支持。2刚好向乙方通报项目进展状况。3协作乙方做好项目评估的相关组织和打算工作二、乙方担当的工作1向甲方刚好供应有关项目的一切信息。2主动参与甲方举办的毕业生推介会和供需双选会。3通过主动参与与甲方合作的项目，帮助甲方顺当完成项目，实现更长远的合作。4落实专人负责项目的详细实施工作，负责项目的日常管理和项目进度的考核鉴定，并向甲方反馈评估结果。5供应一切便利，协作甲方完成项目。三、丙方担当的工作1定期保持和甲方和乙方联系，做好协调的工作。2甲方和乙方在项目实施过程中因科研合作

8、产生的科技成果、成果转让以及甲方自带科研成果自主创业等涉及学问产权的问题，由甲、乙、丙三方协商解决。四、附则本协议一式三份，三方各执一份。协议经三方签字并加盖公章后生效。若有其他未竟事宜，由甲、乙、丙三方本着友好协商的原则，在协调一样的状况下妥当解决。有效期从协议签署之日起至项目结束为止。有效期满后由三方协商是否续签。甲方：（公章）负责人：（签名）日期：_年_月_日乙方：（公章）_受援单位负责人：（签名）日期：_年_月_日负责人：（签名）日期：_年_月_日丙方：（公章）甲方：乙方：工程协议书 篇3甲方：xxx消防设备安装有限公司乙方：工程地址：xxx纺织机械公司签订时间：20xx年10月10号

9、甲乙双方经过友好协商，就甲方所承包的咸阳经纬纺织机械公司，位于咸阳市玉泉西路的钢结构厂房，防火涂料涂装工程中承包一事达成以下协议。第一条：工程范围乙方的工作量为全部工程的钢结构防火涂料涂刷。其次条：平安责任乙方负责涂刷过程中全部平安责任，任何意外，事故，人身损害都与甲方无关，乙方负责由此产生的一切后果，乙方人员应听从甲方管理人员的管理，严格根据平安操作规范办事。第三条：承包价格双方约定劳务费为每平方肆元五角（4.5元）不含正规发票，不含任何税务。实际面积以建设方。甲方。乙方实际涂刷测量面积为准，实际结算面积为涂刷面积乘以4.5元为准。此价格为最终结算价格没有隐含其他费用，第四条：涂刷变数及面积

10、计算钢结构防火涂料整体涂刷2遍，根据钢结构实际绽开面积计算，中途建设方要求换涂料颜色，根据涂刷面积计算及另计面积。第五条：付款方式第一次：乙方进场作业，三天内付，甲方支付乙方xx万元（xxx元）。其次次：乙方进场作业，进程达到工作量的三分之一。甲方支付乙方x万元（xxx元）（10天内）第三次：乙方进场作业，进程达到工作量的二分之一。甲方支付乙方x万元（xxx元）（20天内）第四次：乙方进场作业，进程达到工作量的90%。甲方支付乙方x万元（xxx元）（40天内）第五条：工程全部完工甲方验收完工，甲方支付乙方x万元（xxx元）（50天内）第六条：消防部门验收通过，按实际结算面积计算，结清剩余款项的

11、95%，剩余5%的质保金6个月内无质量问题，再付清质保金。第六条：双方责任甲方责任甲方供应涂料及附属材料，担当施工现场的水和电。负责与土建方，监理方，总包方等协调关系，预料工期50天，如遇不行抗拒因素工期推迟，中途建设方要求换涂料颜色，甲方担当乙方所涂刷的面积，另行结算。乙方责任坚持质量第一，保证工期，乙方负责工人吃。住。交通。工具。劳动防护等自理，乙方应对主材料节约运用，如发觉奢侈，从乙方工程款中扣除，合理支配施工工序及劳动运用，出现窝工由乙方负责，因乙方自身缘由工期延误，施工质量存在问题，达不到质量要求建设方反应协作看法不好，影响公司信誉，根据相关规定惩罚。甲方：xxx消防设备安装有限公司

12、乙方：代表人：代表人：工程协议书 篇4甲方：乙方：因乙方承包甲方工程欠款，经甲乙双方本着公允、公正、同等的原则，达成以下付款协议：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同托付第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为 ( )（￥： ）。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程，下欠工程款。经双方协商确定甲方于年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定月 日试营业）一个月后的十日内一次性付清。三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。四、如到期甲方不能按时付款，甲方除担当所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、自本付款协议书签订之日起，

13、乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，全部权归属甲方。六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方： 乙方：甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日工程协议书 篇5甲方(全称):上海市第五建筑有限公司乙方(全称):依据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法,上海市建筑市场管理条例及有关法律,法规,遵循同等,自愿,公允和诚恳信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一样,订立本合同.第一条工程概况1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .1.3 承包范围及内容:

14、.1.4 建筑面积: .1.5甲方视须要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.1.6 承包方式:本工程采纳包工料机消耗,包工期,包质量,包平安,包文明施工,包环境爱护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.其次条合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场打算工作.2.2 合同工期:本工程于

15、年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天.2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计.第三条 质量3.1 本工程质量等级为 .3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 .3.3 本工程质量必需通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.3.4 乙方必需严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验供应便利条件.3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的

16、一切工期,经济损失由乙方全额担当.如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额担当.3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必需按政府规定的处理方法进行处理,同时担当因此产生的责任.3.7 甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必需在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额担当,乙方必需在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.第四条 环境平安标化4.1 本工程乙方现场文明

17、施工要求为:建立现场平安生产保证体系,通过平安生产保证体系的认证并达到上海市标化工地标准要求,并担当平安贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款.工程协议书 篇6甲方：常州市明爵玻璃有限公司乙方：常州市凯佳特种玻璃有限公司乙方自日起从甲方处选购玻璃，双方发生业务往来多年，乙方至今仍有货款未向甲方结清。现经甲、乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：一、甲乙双方确认，截止20xx年12月31日，乙方共欠甲方货款人民币1095822元（大写:壹佰零玖万伍仟捌佰贰拾贰元）；二、乙方分期偿还上述拖欠甲方货款共计人民

18、币1095822元，详细还款安排如下：自本协议签订后至年月日前（该处也可改成每月支付肯定的款项至年月日前将上述款项全部付清）将上述欠款全部偿还给甲方；这期间乙方按每月%的利率支付利息，每月号为结息日。上述全部款项于指定日期前汇入甲方指定三、本协议签署后，乙方任何一期不能按时还款，则乙方余下应还款视为全部到期，甲方除有权追收乙方全部应还款额之外，还有权追收全部未支付款项的20%作为违约金。务作为抵押，本次协议签订之后，乙方在10日内协同甲方办理抵押手续。乙方的还款责任供应连带保证，若乙方未按时还款，则甲方可要求代为清偿上述债务、利息及违约金，保证期限自本协议签订之日起至年月日。五、履行本协议发生

19、的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方可向常州仲裁委提起仲裁；六、本协议双方盖章之日起生效。协议一式叁份，甲、乙双方、保证人各执一份，每份都具有同等的法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程协议书 篇7披露方（以下简称甲方）：代表人：接收方：（以下简称乙方）：责任人：依据双方_年_月_日签订的_合同（以下简称主合同），为爱护主合同项下的技术隐私及商业隐私，特制定如下协议：一般而言，生产、生活当中的保密信息可分为技术隐私和商业隐私。侵扰保密信息的方式主要表现为以下三种：1、以不正值手段获得权利人的保密信息，如：盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段；2、违反披露权利

20、人的保密信息，使其为他人所知悉，并对权利人造成损失；3、违法运用或者允许他人运用非法获得的权利人保密信息的。对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失，泄密者也可能因此要担当侵扰学问产权型犯罪、侵扰商业隐私等刑事责任，一旦双方约定保密协议，就要做到严格保密责任，避开因此产生不必要纠纷。一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及全部以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案工艺流程技术设计图纸资料相关函电等等。二、双方职责1、甲方义务：对于乙方运用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄

21、露。2、乙方义务：（1）乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料供应给第三方查阅、保管。（2）乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，假如乙方违约，其行为将被视为窃取商业隐私，甲方将追究承包人的法律责任。（3）乙方进入现场施工必需向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为_元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中干脆扣除；（4）图纸为甲方的自有学问产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方全部，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第

22、三方供应图纸的行为，均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者运用本合同任何部分进行促销和做广告宣扬。三、保密期限双方担当保密义务的期限，起先时间为_年_月_日，截止时间以甲方宣布解密或者隐私信息事实上已经公开为准。由此而导致的任何学问产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方担当全部的赔偿责任。四、 保密协议的限制权变更、转让条款1、若乙方发生限制权变更时，甲方有权终止合同。2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。风险提示：违约责任为避开发生潜在风险，协议各方将违

23、约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约实力，防止签约人有意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中主动按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。可促使对方主动履约，并在对方有违约情形发生时，刚好确定违约责任，必要时可实行有效措施，使守约方损失降至最低；因违约产生纠纷，自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构，法院或仲裁机构可以依据相关条款干脆确定违约方的违约责任，防范诉讼举证不利及败诉风险。五、违约责任1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_%，即_元作为违约金。2、一方违约，权利人也可向有管辖权

24、的法院申请禁令，爱护其隐私。3、缔约人有刑法规定的侵扰权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。六、争议解决风险提示：争议解决方式发生争议时，解决的方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼，前三种方式须要的花费成本小，或者说基本不须要花费，而诉讼方式成本比较大，但是前三种方式解决的效果不大，因此发生争议时，需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。七、效力本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。是主合同不行分割的一部分，具有同样的效力。甲方（公章）：甲方代表或授权代表

25、：联系方式：_年_月_日承包人（公章）：承包人代表或授权代表：联系方式：_年_月_日工程协议书 篇8甲方（居间人）：xxx身份证号码：xxx联系地址：xxx乙方（托付人）：xxx联系地址：xxx联系电话：xxx依据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方供应居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：一、托付事项1、）拟将其xxxx项目的工程（以下简称“该工程项目”）对外招标。乙方自愿托付甲方为其供应居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。2、甲方接受乙方托付，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位干脆洽谈，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，并最终

26、促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。3、本合同中“居间胜利”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。二、甲方责任和义务1、甲方应刚好向乙方供应有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并主动协作乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力协作乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最终中标，签订工程合同。2、假如居间胜利，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下协作乙方从建设单位收取工程款。三、乙方责任和义务1、乙方应根据建设单位的要求，供应乙方作为投标人证明其具备担当该工程项目的

27、实力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料；2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。3、假如居间胜利，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。4、假如居间胜利，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。5、假如居间胜利，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、居间酬劳是

28、指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获得毛利润计算应向甲方支付的酬劳。2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间酬劳；当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的 %超过前述保底居间酬劳金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。3、居间胜利后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间酬劳金额的 %；乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间酬劳金额的 %；余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。4、乙方以现金向甲方支付居间酬劳。五

29、、居间费用的担当居间费用是指甲方为完成托付事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意担当部分但总额不超过的居间费用。六、违约责任居间胜利后，假如乙方未按本合同第四条第 3 款的约定刚好全额地向甲方支付居间酬劳，则乙方除应马上全额付清该居间酬劳外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。七、争议解决方式本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。八、合同生效与终止1、本合同自签字签署之日起生效，2、 假如至月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。3、假如因建设单位缘由导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。4、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、其他事项1、甲方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：xxx 乙方：xxxxxxx年 x月 x日第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页