2022年精选工程合同集锦7篇.docx
《2022年精选工程合同集锦7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年精选工程合同集锦7篇.docx(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年精选工程合同集锦7篇精选工程合同集锦7篇随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以爱护民事法律关系。信任大家又在为写合同犯愁了吧,下面是我为大家整理的工程合同7篇,欢迎大家共享。工程合同 篇1工 程 名 称:_发包方(甲方):_承包方(乙方):_合 同 编 号:_签 定 日 期:_重庆市工商行政管理局重庆市建设委员会运用说明1.本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。2.开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场起先运作视为开工。3.竣工:合同约定的工程内容全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收
2、合格视为竣工。4.工期顺延:指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的状况下,乙方不担当违约责任。5.监理:指专业化的家庭装修监理单位接受业主(装修户)的托付或授权,依据国家有关法律、法规的规定,根据家庭装修监理合同以及相关家装合同,帮助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同发包方(以下简称甲方):_托付代理人(或甲方代表):_身份证号码:_联系地址:_联系电话:_承包方(以下简称乙方):_营业执照号:_建筑业企业资质证书号:_开户银行:_ 银行帐号:_注册地址(或办公地址):_法定代表人或负责人:_ 联系电话:_托付代理
3、人(或乙方代表):_ 联系电话:_工程设计人:_ 联系电话:_施工负责人:_ 联系电话:_依照中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样,达成如下协议:一、工程概况(一)工程地点:_(二)工程户型:_工程合同 篇2甲方:乙方:(以下简称“甲方” )和 (以下简称“乙方” )依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程合作项目协商一样,订立本合同(以下简称“合同” )。一、合同的名称及地点:工程名称:工程地点:二、施工的范围:范围范围:三、合同的工期
4、:开工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日;合同工期总日历天数_ 天。(包括法定节假日) 四、合同价款金额(大写): (人民币)¥: 元(合同各子系统价格明细见附件)在合同履行中发生须要增加合同价款的状况,经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。五、合同付款的方式:(1)预付款:在签订合同之日后3日内,甲方支付乙方合同预算金额的 %作为预付,合同签订后15日内乙方设备运抵现场。(2)乙方设备到场一周内,经甲方验收合格,甲方向乙方支付合同预算金额的 %。(3)中继款:在工程起先后两周,经乙方提出,甲方对乙方工程进度验收认可后,在7日内,甲方支付乙方合同预算金额的 %。(4)验收合
5、格付款:设备安装完毕,经甲方验收合格以后,由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算,并出具工程结算书。在结算书经双方签署后,支付至结算总价的 %。(5)质量保证金:合同结算总价款的 %作为质量保证金,在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。六、甲方的责任甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作:(1)甲方供应施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。(2)协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系,供应必要的施工资料、环境,并协作乙方解决施工过程中遇到的问题,不影响乙方施工的进行。(3)根据合同规定,刚好向乙方支付设备款项以及施工款项。(4)工程结束后,甲方应依据乙方的申请刚好进行工程
6、验收工作。(5)甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经乙方允许,不得透露给第三方。(6)在设备安装调试验收后,由甲方负责成品爱护工作,验收前产品产权归乙方。(7)甲方应做的其他工作,双方另行约定。七、乙方的责任按合同约定的内容和时间完成以下工作:(1)保证工程质量,确保工程按合同约定的工期完成。 (2)编制工程的预算,施工进度安排。(3)工程经竣工验收(包括中间交工验收)达到合格标准后,由甲方在验收报告上签字,作为乙方交工的证明文件。验收不合格时,由乙方进行返工或修理,并负担全部返修费用。(4)根据协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能根据协议书约定
7、的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方担当违约责任。(5)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。 (6)乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经甲方允许,不得透露给第三方。(7)乙方应做的其他工作,双方另行约定。八、工程进度的变更8.1暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理看法后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在24小时内赐予答复。甲方未能在规定时间内提出处理
8、看法,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方缘由造成停工的,由甲方担当所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;因乙方缘由造成停工的,由乙方担当发生的费用,工期不予顺延。8.2工期延误因以下缘由造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)设计变更和工程量增加。(2)一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。(3)不行抗力。(4)双方约定或同意工期顺延的其他状况。乙方在8.2款状况发生后3天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改看法,视为同意顺延工期。九、竣工验收9.1工程具备竣
9、工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告。9.2甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收,并在验收后3天内赐予认可或提出修改看法。乙方按要求修改,并担当由自身缘由造成修改的费用。9.3工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。十、售后服务及保修10.1在工程验收后,乙方负责对其供应的设备实施保修及售后服务,设备的免费修理期为一年。一年后,乙方定期负责设备的维护保养,以保证设备正常运行,且只收取施工费和设备成本费。10.2在本合同规定的保修期外,若甲方须要
10、乙方供应维护修理指导,双方可另行商定。10.3售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。10.4甲方对售后服务有其他合理要求,需与乙方另行商定,经乙方认可后可作为合同条款。十一、不行抗力11.1不行抗力包括因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾难。11.2不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方,在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。不行抗力事务结束后48小时内乙方向甲方通报受害状况和损失状况,及预料清理和修复的费用。不行抗力事务持续发生,乙方应每隔7天向甲方报告一次受害状况。不行抗力事务结束后14天内,乙
11、方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。11.3因不行抗力事务导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别担当:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方担当;(2)甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责,并担当相应费用;(3)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方担当;(4)停工期间,乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由其所在单位负责担当;(5)延误的工期相应顺延。十二、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同文本;2、设备清单(详见合同附件);双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为
12、本合同的组成部分,与本合同同样具有法律效力。十三、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。十四、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十五、违约处理15.1 甲方违约。当发生下列状况时:(1)甲方不根据协议规定按时支付乙方合同款项,乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息0.1(千分之一)累计收取。(2)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。甲方担当违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。15.2乙方违约。当发生下列状况时:(1)因乙方缘由不能根据协议书约定的竣工日期或甲方同意顺
13、延的工期竣工;因乙方缘由造成工程延误,则被视为延期行为,每延期一天,甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1(千分之一)。如因甲方、第三方或不行抗拒因素所造成的工程延期,乙方不担当任何责任,不应被视为违约。(2)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。乙方担当违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。15.3其它违约责任或未尽事宜,按合同法有关规定执行。15.4一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。十六、争议处理16.1甲方乙方在履行合同时发生了争议,可以和解或者要求有关主管部门来调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专
14、用条款内约定以下一种方式解决争议:第一种解决的方式:双方达成仲裁协议,向天津市仲裁委员会申请仲裁;其次种解决的方式:向有管辖权的人民法院起诉。16.2发生争议后,除非出现下列状况的,双方都应接着履行合同,保持施工连续,爱护好已完工程:(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。(2)调解要求停止施工,且为双方接受。(3)仲裁机构要求停止施工。(4)法院要求停止施工。十七、合同生效合同订立的时间:_ 年_ 月 日合同订立的地点:_ _工程合同 篇3业 主(甲方):监理单位(乙方):工程建设监理公司黄石XX司湖北XX业 主:湖北XX(以下称“业主”) 监理单位:工程建设监理公司黄石XX司
15、(以下简称“监理”)依据中华人民共和国合同法、建筑装饰装修工程质量验收规范以及行业相关规定,结合本工程详细状况,经过双方协商一样,签订本合同。第一条:工程概况1、工程名称:湖北XX_区支行装饰工程2、工程内容:湖北XX_区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程3、工程造价:_区支行装饰工程合同价4、合同起止时间:_年_月_日至_年_月_日其次条:公司托付代表湖北中南工程建设监理公司黄石XX司派驻毕XX监理工程师为驻工地代表。第三条:监理人员的资质要求派驻现场监理人员必需有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等)第四条:监理费及付款方式1、本合同约定范围内按工程合同价的76%计算工程
16、监理费。2、进场_日内支付30%监理费,工程竣工验收合格后_日内支付监理费至95,如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用,工程决算完毕监理费余款付清。第五条:监理的义务权力1、监理的义务:1、监理参加业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围,并明确给予其职权和工作要求;2、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料;3、帮助业主办理消防、质监等有关开工手续,并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作;4、监理在履行本合同的义务期间,应注意信息、新工艺、新材料,应运用合理的技能,为业主供
17、应与其监理单位水平相适应的询问看法,仔细、勤奋地工作,帮助业主实现合同预定的目标,公证地维护各方的合法权益;5、工程施工组织设计和技术方案,根据保质量、保工期和降低成本的原则,向设计方或施工方提出建议,并向业主提出书面报告,假如由于拟提出的建议会提高工程造价,延长工期,应当事先取得业主的同意;6、在托付的工程范围内,业主对本工程的有关任何看法和要求(包括索赔要求),均必需首先向监理提出,由监理探讨处臵看法,再同双方协商确定。当业主和有关方发生争吵时,监理依据自己的职能,以独立的身份推断,公正地进行调解,当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时,应当供应作
18、证的事实材料;7、出具工程监理评估报告。2、监理的权力:1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和运用功能要求,向业主的建议权;2、工程设计中的技术问题,根据平安、好用、美观、经济的原则,向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告,假如由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应事先取得业主的同意;3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告;4、报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令;5、工程上运用的材料和施工质量的检验权,对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备,有权通知施工方停工整改、返工,施工方取得监理复工令后才能复工,发布停工、复工令应当事先
19、向业主报告,如在紧急状况下未能事先报告,则应在24小时内向业主作出书面报告;6、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。第六条:业主的义务及权力1、业主的义务1、业主应向监理供应项目文件及资料,并负责装饰工程的全部外部关系协调,为监理工作供应外部条件;2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定;3、业主应当授权熟识本工程状况的领导、常驻代表,负责与监理联系。更换常驻代表和领导,要提前通知监理;4、业主应当授予监理的监理范围和权利,刚好通知已选定的设计方、施工方,并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。2、业
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 精选 工程 合同 集锦
限制150内