2022年精选工程合同集锦5篇.docx

《2022年精选工程合同集锦5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选工程合同集锦5篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选工程合同集锦5篇精选工程合同集锦5篇随着人们对法律的了解日益加深，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我帮大家整理的工程合同5篇，欢迎阅读与保藏。工程合同 篇1甲方：XXX乙方：XXX依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建筑费用建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20xx平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。3、办

2、公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工程建设自20xx年4月份起先，20xx年10月30日前交工验收。三、其他甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方依据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和（一）甲方：1、仔细履行协议要求，按合同

3、要求支付乙方施工费用。2、为乙方供应劳动食宿场所，保证水、电设施正常运用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行选购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工平安，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 代表（签字）：_ 代表（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2发

4、（总）包单位：XXX_（甲方）承（分）包单位：XXX_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：XXX_其次条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆XXX_条，包括现场已浇注XXX_条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张X与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为XXX_个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年_月_日开工，XXX_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程

5、中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX_元米计价。详细工期要求为：在XXX_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：XXX_元整（XXX_），

6、工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由XXX_统一解决支配。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九

7、条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度XXX_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在

8、XXX_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付

9、和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：XXX_办事处，帐号：XXX_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第XXX_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX_天内，按总造价（当年安排）的百分之XXX_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时再付百分之XXX_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订_日内，甲方向乙方支付XXX_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲

10、方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX_天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX_天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行

11、措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前XXX_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工

12、程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收

13、不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：XXX_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX_分之XXX_嘉奖给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期XXX_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超

14、过XXX_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之XXX_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十

15、七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的.损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共XXX_人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定

16、，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX_元包死，如无上述状况，甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：XXX_乙方（盖章）：XXX_居处：XXX_居处：XXX_签约代表（签字）：XXX_签约代表（签字）：XXX_电话：XXX_电话：XXX_传真：XXX_传真：XXX_XX编码：XXX_XX

17、编码：XXX_签订地点：XXX_签订地点：XXX_XXX_年_月_日XXX_年_月_日工程合同 篇3发包人：设计人：发包人托付设计人担当 设计工作，工程地点为，20xx年已与设计人签定勘设20xx16合同，由于当时初步设计概算尚未批复，设计经费未定。依据 省水利厅（ 字20xx304号）、财政厅（ 财建20xx823号）文，经双方协商一样，签订本补充合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。1.4 已签订的合同。其次条设计依据2.1 发

18、包人给设计人的托付书2.2 发包人提交的基础资料第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的。假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：3.1 补充合同3.2 已签订的合同书3.3 发包人要求及托付书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（依据行业特点填写）工程名称： 项目规模及特性： 设计内容： 阶段：初步设计、招标设计、施工图设计。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间发包人已按原合同规定时间要求供应了相关资料。第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间设计人已按业主要求提交了初步设计（ 份），现初步设计已批复。招标设计和施

19、工图设计根据业主要求的时间和份数已分批供应。第七条 勘察设计费用7.1 依据文，批复的勘测设计费为万元。7.2 工程建设期间如遇概算调整，则勘测设计费也按实际批准的数额补差。第八条 支付方式：依据工程进展和已支付状况，本次合同签订后，日内结清初步设计阶段费用 万元、招标设计完成时支付招标设计阶段费用 万元，施工图阶段勘测设计费，待工程竣工验收后付清余款。第九条 其他条款按双方签定的“ ”合同内容执行。发包人名称： 设计人名称：工程合同 篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘查设计合同条例的有关规定，结合工程的实际状况，为明确双方责任，协作协作搞好工程设计，经双方协商一样，签订

20、本合同。第一条 设计工程项目名称及设计要求：1.1、办公生活区单身楼、会议室、食堂联合建筑工程设计 设计要求：1.1.1、单身楼满意350人住宿(8人一间)，内设电视、电话、吊扇、220V电源插座及照明。1.1.2、单身楼每层均设公共洗漱间、卫生间、采暖、上下水。1.1.3、门窗采纳木门、塑钢双层窗。1.1.4、食堂满意80人就餐(设在一层)，操作间、小餐厅、大餐厅、食品库布局要合理。1.1.5、会议室(设在二层)要求能满意200人参与会议，同时兼顾职工游艺活动。1.2、工业场区浴室、更衣室联合建筑工程设计 设计要求：1.2.1、按二层设计，一层为浴室，二层为更衣室。1.2.2、浴室内设置厕所

21、。1.2.3、浴室及更衣室门窗采纳包镀锌铁皮木门、塑钢双层窗，玻璃采纳磨砂玻璃。1.2.4、浴室设计时考虑安装通风设施。1.2.5、浴室照明安装考虑防水功能。1.2.6、散热器采纳管式散热器。1.2.7、浴室、更衣室按300人运用设计，即每班按100人洗浴更衣考虑。1.3、矿井筛分破裂车间块煤系统改造1.3.1、手选胶带输送机上的块煤全部落至筛分破裂车间东侧块煤场，块煤场四周建围墙，制作安装块煤溜筒，使块煤按须要即可以溜至块煤场，又可以落入破裂机进行破裂。其次条 设计范围、内容2.1范围和内容：本设计工程项目所包含的全部施工图及施工图预算。第三条 设计费及支付方法：3.1 设计费依据：设计费依

22、据国家规定及有关行业规定，双方共同协商确定。3.2设计费：经双方协商本工程设计费总计人民币壹拾万元整(100000.00元)。3.3设计费支付方式：全部施工图及预算提交后5日内支付六万元设计费，工程竣工验收合格后15日内一次付清剩余设计费(40000.00元)。第四条 双方责任 4.1甲方：4.1.1在工程设计前，向乙方供应基础资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。4.2 乙方：4.2.1、乙方必需根据甲方要求进行工程设计;4.2.2、20xx年3月3日前提交全部工程项目施工图及施工图预算各八套。在提交正式施工图前，必需派主要设计人员到南梁煤矿与甲方交换看法。并协作解决施工过程中遇到的

23、问题。第五条 违约责任5.1甲方应按第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费。由于甲方的缘由，每逾期一天，应担当设计费2的逾期违约金。5.2乙方在提交正式施工图前未与甲方交换看法，或由于不能刚好协作解决甲方在施工过程中提出的问题而带来的损失，应由乙方赐予甲方相应的赔偿。5.3乙方由于未根据甲方要求进行设计或设计出现遗漏或错误负责修给或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责补救措施外，应依据损失程度向甲方偿付赔偿金。5.4由于乙方自身缘由，延误了规定的设计施工图提交时间，每延误一天，扣罚设计费的1%。第六条、其他：6.1由于不行抗力因素致使本合同无法履行时，双方应刚好协商解决。6.

24、2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。6.3本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇5发包人(甲方)：_ 清潭西路道路工程项目部 _承包人(乙方)：_ _依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规、同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：工程名称：_常州市清潭西路道路工程_工程地点：_ 常州市清潭西路道路工程(K0+000K1+200)_二、工程承包范围：工程土方外运及

25、场内短驳等运输。三、合同工期：_依据工程工期要求执行_四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行道路施工验收规范达到全面优良。五、合同单价及价款及工程量计算方式：项目单价总价备注说明1、土方等材料场内1km运输3.8元/方，按工程实际发生数量计算运输数量，工程发生数量依据工程现场量方或车数计算，数量签证单必需由项目部指定人员签字确认;2、建筑垃圾、杂物、水泥块、淤泥、土方等外运20元/方，按工程最终审计审定数量结算;3、乙方需开具符合税务要求的工程发票给甲方;4、上述单价含土方、杂物、淤泥等一切运输费用，乙方需依据甲方要求，派遣车辆，如因乙方缘由导致工程滞后或停工，乙方担当全部责任，费用从乙方

26、施工费中无条件扣除;5、乙方需在2天内得到甲方相关场内运输的签证，逾期不予结算;6、本单价含工程一切乙方车辆进退场费用和管理费用。7、乙方依据上述原则自负盈亏，不得以任何理由影响和阻挠工程施工。六、付款方式：1、按月结算，每月按签证工作量和计量结算完成量的60%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;因付款办理的手续较多，本月完成的工作量结算付款滞后一个月支付。2、当工程完成审计计量结算后三个月内付至完成工程量的80%;3、剩余费用1年内付清。七、甲方责任：1、组织监督落实运输班组进场平安;2、负责工程开挖技术工作;3、依据运输量支配足够量的机械协作;4、支配专人与乙方进行支配和协调;乙方

27、提出的合理建议须要接受;5、工地范围的外部协调工作由甲方负责，施工范围的土方运输清扫由甲方负责。八、乙方责任：1、指派管理人员驻现场，负责管理车辆运输队伍，办理准运证及相关费用;2、运输车辆必需手续齐全，必需是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;3、必需听从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场车辆进行平安教化和平安卡考试;4、负责驾驶员等管理作业人员的平安教化，进行平安交底、管理工人的生活问题;严禁违章驾驶，严禁抛洒滴漏;在通行的道路上运输和穿越交叉口，必需谨慎慢行;5、在施工过程中全部的平安防护及平安标记，没有甲方许可不得随意拆除和破坏。6、施工过程

28、中，严格遵守平安规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;因乙方缘由发生责任事故，乙方全部责任。7、如土方等须要运输至工地以外区域，乙方必需实行有效的防护措施，车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规惩罚费用及相应责任;运输至工地以外区域的运输线路上的清扫工作由乙方负责，产生的相关费用由乙方担当;8、乙方必需听从项目部的工序、工作面及工期支配;根据甲方工程施工须要配足运输车辆和管理人员。九、违约责任：1、甲方因施工支配不当，造成的增加运输量由甲方负责;2、甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;3、乙方如不能满意合

29、同规定的工期要求乙方须实行有效措施如增加车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;4、本合同结算方式为乙方完成整个工程施工，假如中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的50%;十、双方约定在履行合同过程中产生争议时友好协商解决，解决不成请仲裁委员会调解， 本合同正本一式两份，双方各持一份。甲方： 乙方：日期： 日期：第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页