2022年精选施工合同模板锦集9篇.docx

《2022年精选施工合同模板锦集9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选施工合同模板锦集9篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选施工合同模板锦集9篇精选施工合同模板锦集9篇现今社会公众的法律意识不断增加，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我帮大家整理的施工合同9篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：

2、本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关

3、工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，

4、每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字

5、。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工。不付乙方工程款。要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份

6、，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇2发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施工协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_结构形式：_层数：_建筑面积：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期工期：_天开工日

7、期：_竣工合同：_四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款1、合同总价（大写）：_（人民币）元（小写）：_元（其中：工程暂列金额_元，计日工_元，材料暂估价和专业工程暂估价_元，平安文明施工措施费_元，总承包服务费_元。）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等

8、书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中给予的定义相同。八、承包人根据合同约定进行施工、竣工并质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效施工合同 篇3z家服务中心：本人情愿在z家小区 座 单元 号房装修施工期间担当防火责任人，并承诺做到：1、照实申请进入小区的施工人员名单，填写装修施工人员登记表，保证交验的施工人员身份证或暂住证真实、有效，根据服务中心规定办理临时出入证，并交纳装修保证金（待工程结束后、若无违章事项，经服务中心验收合格后，凭保证金收据和施工人员临时出入证办理

9、退款手续。2、自觉遵守装修管理规定并确保装修人员清晰装修管理规定及装修留意事项业主临时公约之内容。3、负责对进场装修的全部人员进行防火平安和工地管理制度的宣扬教化，使施工人员提高平安意识，自觉遵守有关的平安操作规程、各种制度和消防法规，确保施工平安。4、施工人员不得在施工现场留宿，如有特别状况需留宿，到服务中心申报，不得超时开工，如有特别状况需加班，到服务中心申请。5、对于施工人员破坏公共设施、设备及其违反装修管理规定的行为，本人负责赔偿和接受服务中心的相关处理。6、施工人员不得擅自进入非工作区域，不得在公共场所加工作业。7、装修垃圾刚好清运至服务中心指定地点，装修过程中不违章堆放、抛弃装修垃

10、圾。8、加强消防工作，施工过程中配备足够有效的灭火器材，每房至少配备两个4公斤以上灭火器放置于明显易拿的位置；按规操作，做到平安用电。9、施工过程中，服务中心指派专人负责治安工作，严密巡察，防止案件发生，发觉可疑状况须刚好处理并报告服务中心。10、施工人员不得在小区内进行、斗殴、吸毒、贩毒、色情等作奸犯科活动，不得阻碍服务中心当值人员的正常工作。11、如需明火作业，作业前报服务中心批准并配备足够的灭火器和远离易燃易爆材料和物品作业；如因施工须要运用电焊机等，须经服务中心批准才能运用；不得运用电炉、高压电热设备、不得在施工现场煮食、吸烟、运用罐装煤气。12、不得擅自改动煤气、供电、智能化线路。1

11、3、对违反上述规定所发生的消防、治安事故担当一切经济和法律责任。装修房号： 监督单位：装修施工单位： z市z物业管理有限公司负责人： z家服务中心日期： 年 月 日 日期： 年 月 日火警：119匪警：110施工合同 篇4甲方：贵州省赤天化股份有限责任公司（以下简称甲方）乙方：河南省防腐企业集团公司（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑、安装工程承包合同条例，本着同等互利的原则，结合本工程的详细状况，双方协商达成如下协议，共同遵守。一工程项目：赤天化股份公司成品大修防腐项目工程，主要包括下述内容： 1#囤船内仓各类金属面约7283.m2，施工要求人工除轻锈3641.5m2，人工除重锈3

12、641.00一底二面氯磺化涂料。 1#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共计3303.83，除重锈二底二面醇酸磁漆。 顶棚木板面船员室等木材面共计934m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。2大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。下皮带机架546m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯2792m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。大库扒料机899m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。3成品3#-8#皮带机架共计1848m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙

13、稀涂粉防腐 。二承包工程方式1包工包料（双包）2预算金额：壹佰壹拾贰万捌仟贰佰捌拾贰元柒角叁分。1128282.73元三工期：二OO一年十月三十日至二OO一年十二月五日全部完工。四施工现场负责人甲方：袁清荣 乙方：冯卫宁五甲方负责事项1甲方对施工过程中的工伤事故供应医疗便利，但责任和费用由乙方自行负责。2甲方监督材料的选购价格和质量。3监督检查工程质量和进度。4在有条件的状况下帮助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。六乙方负责事项1严格根据有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。2确保平安施工。特殊是高空作

14、业，应指派专职平安员进行监护。3遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定赐予经济惩罚（交款或从工程款中扣除）。4乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。七工程质量监督及验收1甲方指派专人负责对施工质量的检查验收，隐藏工程应由甲方签证后方可进行下道工序，乙方应做到主动协作。2按国家规定的有关技术标准，对已完工的项目进行验收，每个项目必 须符合规范要求，否则，因乙方负责所产生的质量问题，概由乙方负责，返修费自理。3验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参与。4验收必需达到原中国化学工业部标准，化工设备、管道、钢结构防腐 蚀工程施工及验收规范。5外观

15、检查，涂层漆膜光滑平整，颜色一样，无针孔气泡、流淌及剥落 等缺陷。6玻璃钢要达到粘结强度好，无气泡，外观好，耐腐蚀。7要求涂层匀称，涂层厚度和层数应符合设计要求。8施工中，严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办，每涂一层实干24小时后，经甲方主管人员检查签字后再涂其次遍。八预决算书编制依据与付款方式。1工程量：工程完工后，经甲方按规范验收，由甲方按图纸供应数 据为乙方办理决算书的依据，实行预决算制按实调整。2办理工程决算书：按“赤天化20xx计财字第11号文件”，按“95贵州省安装定额”和“20xx全统安装定额”和“98贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。3防腐蚀主材（如：TO树脂，耐酸

16、瓷板、耐酸胶泥等）按市场价格， 结合有关定额用量进行调整，协助材料按定额规定。5按国营全民二级企业标准取费，人、机费下浮40%进行计费计算。6工程竣工后，甲方对乙方工程质量进行验收审定。经甲方核准签 证后，办理决算书交财务审核，按审定价甲乙双方结清款项。7 甲方预付预算工程款的30%，作为材料选购款。8验收合格后一次性进行结算。9保质金按财务审核决算金额的5%扣留，半年后无质量问题付给乙 方。如出现问题，扣除保质金。九违约惩罚1乙方保证在合同规定的日期完成工程，若延迟交工，自二OO一年十一月五日起，每延迟一天，按工程预算总价的0.5%（即 元）作为对乙方的惩罚（从决算中扣除）。2本合同经双方签

17、字生效，任何一方不得单方违约。如任一方违约向对方支付合同预算款的10%作为违约金。十 合同执行过程中发生分歧，双方协商解决，协商不成时，任一方 均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。十一本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份。十二签合同时间：二OO一年 月 日。甲方：贵州省赤天化股份有限公司乙方：河南省防腐企业集团公司 地址：赤水市地址：河南郑州市法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：2827824 电话：2877626开户银行：赤水市工行赤天化办事处 开户银行：赤水市建行赤天化办事处 帐号：22100115 帐号：2330808施工合同 篇5发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方

18、)：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、上海市爱护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2.装饰施工地点：_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3.住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4.装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5.承包

19、方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6.总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3.41%)：_其他费用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1.甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方

20、供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3.乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1.本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程

21、、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质量评定验收标准。2.本工程由_方设计，施工方案。3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件四)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6.工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验

22、收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件五工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火的约定：甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水等。施工合同 篇6发包方(甲方)： 联系

23、方式：承包方(乙方)： 公司地址：依照有关法律、法规的规定，双方在协商一样就甲方的家庭居室装饰装修工程相关事宜，达成如下条款：第一条 工程概况1.1 工程内容及做法：详见预算书1.2 工程承包方式：乙方包工、包部分辅料，甲方供应部分材料。1.3 工程期限_天，1.4合同价款：本合同工程预算造价为：人民币 元，大写(人民币)：_元;其次条 甲方义务2.1供应施工期间的水、电;2.2 负责协调施工队与邻里、物业之间的关系;第三条 乙方义务3.1 保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场;3.2 因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责担当;3.3 合同签订后，乙方指派项

24、目经理做为执行工程施工的代表人。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。第四条 工程变更4.1 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签订设计变更书，明确工程变更的相关费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效;4.2 甲方增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。第五条 材料的供应除合同注明外，五金(门锁、拉手、水龙头、管件接头、开关等)、石材、瓷砖、洁具、灯具、厨柜、开关插座等，均由甲方购买并按时运到施工现场;第六条 工期延误6.1 对以下缘由造成竣工日期延误，工期相应顺延：(1)工程量改变和设计变更;(2)甲方未按时参

25、与阶段验收而造成的工期延误。6.2 因甲方供应的材料、设备未能刚好到场影响工期或质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。6.3 因乙方供材或施工等缘由不能按期完工的，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。第七条 质量标准双方约定本工程施工质量按GB5021020xx建筑装饰装修工程质量验收规范标准验收：第八条 工程验收和保修8.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)隐藏工程验收;(2)竣工验收。乙方应提前两天通知甲方进行验收。若甲方接到通知后，未按时参与验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失

26、均由甲方担当;8.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应接到验收通知后两天内组织验收，过期视为认可。8.3 工程验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并向甲方开具工程保修单，第九条 工程款支付方式第一次：合同签订之日，支付的进度款为合同金额的60%;其次次：隐藏工程验收后，支付的进度款金额为合同金额的37%;第三次：竣工验收合格后，支付的工程合同余款，即施工总金额的3%;第十条 违约责任10.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。10.2 由于甲方或乙方缘由致使工期延误，每延误一日由责任

27、方支付工程总造价的1作为违约金。第十一条 几项详细规定施工期间，甲方将外屋钥匙_把，交给乙方保管。甲方(签字)： 乙方(盖章)：负责人： 负责人：年 月 日施工合同 篇7甲方：乙方：本着相互信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：一、装修施工的地点：二、材料供应约实：1、甲方供应材料，乙方必需至少提前三天向甲方供应下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。2、甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发觉甲方供应的材料由质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方的表示运用时，由此造成工程损失，责任由甲方担当。三、乙方施

28、工内容：1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水（不含消防、电气）。2、承包造价：依据建筑面积实际工程量计算包工造价。 小写：元。四、付款方式：1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。五、双方责任：1、甲方负责供应乙方施工人员住宿，指定生产加工区域。2、本协议一式二份，双方各执一份。本协议自签订之日起生效，付清全部工程款项后自行失效。甲方（签印）：乙方（签印）：签定日期：年 月 日3、承包造价确认：甲、乙双方经过仔细计算后所定的乙方承包造价为施工合同 篇8发包人：承包人：经过邀请招标，发包人确定 全部

29、空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位5.依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行5.一、 工程项目1.5.1 工程名称：xxx*道路工程1.5.2 工程地点：位于XX市XX区，莘奉金马路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.5.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.5.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过5.1.5.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）大 写 元

30、1.5.8 质量标准：合格5.1.5.9 工 期：工程总日历工期 天5.详细开工日期以招标单位书面通知为准5.二5.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人供应：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、XX市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准5.全部材料必需有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告5.三5.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.11 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.12 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工

31、作5.3.13发包人主要工作：3.13.1 负责场地三通一平；3.13.2确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；3.13.3 供应地下管线布置图、有关隐藏障碍物资料；3.13.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参与施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.13.5进行工程协调、管理、验收与刚好支配下道工序；3.13.6按合同约定支付工程款5.3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责5.3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工打算5.3.2.

32、2.2严格根据发包人供应的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容5.3.2.2.3 负责编制施工组织安排、工程进度安排、用电安排，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工平安工作5.承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作5.做好现场施工记录，协作发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位供应肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不冲突的其他工作5.3.2.2

33、.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通5.四、工程价款a.本工程采纳综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括全部土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、平安文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用5.该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减5.b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的依据XX市93土建定额再结合XX市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取5.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按

34、报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可运用，并作为结算依据5.d.工程报价单详附件，工程量按实结算e.结算审计承包人付费执行采纳沪建建（20xx）641号，沪价费（20xx）054号文工程造价审核收费标准，由发包人代扣代付五、工程价款的支付5.5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75；5.5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位缘由产生的质量问题，由承包单位免费修理，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管

35、理费由承包人担当；六5.平安文明施工6.5.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同5.6.5.2承包人在施工过程当中发生的一切平安事故、质量事故均由承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿5.七5.竣工验收7.5.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收5.发包人在收到通知后刚好组织有关单位进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法5.承包人按要求整改，并担当自身缘由造成整改的费用5.7.5.2承包

36、人在通过竣工验收合格后7天内向发包人供应符合XX市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套5.竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并供应相应的电子文档资料5.八5.违约责任8.5.1发包人违约：8.5.15.1因发包人缘由和不行抗拒缘由造成工期延误，工期顺延，费用不计5.8.5.2承包人违约：8.5.2.1 因承包人缘由，未按本合同第15.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并担当由此给发包人带来的全部损失5.8.5.2.2因承包人缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用

37、包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金5.如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行支配单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人担当5.85.2.3 承包人在施工过程当中弄虚作假，采纳不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发觉一次罚款5000元5.85.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付5.九、争议9.5.1 在履行合同过程当中产生争议时，双方首先本着友好看法协商解决；若

38、协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁5.十、合同生效与终止10.5.1本合同经双方法定代表人或其托付代理人签字且加盖法人公章后生效；10.5.2合同订立时间：20xx年 月 日；合同订立地点：XX市5.10.5.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止5.十一、合同附件11.5.1 投标文件11.5.2 招标文件11.5.3 道路平面图及标段划分图11.5.4 报价书十二、合同份数12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；12.2副本陆份，双方各执叁份5.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确5.发 包 人：（公章）

39、承 包 人：（公章）托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：签订地点：签订时间施工合同 篇9甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，乙方承接甲方1，2号楼工程内墙及天棚涂料施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：乐至江南大市场市场1，2号楼工程。2、工程范围：依据甲方要求负责内墙涂料的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等；3、承包方式：包工包料包检测验收合格；4、质量等级：根据有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的合格等级。其次条：工程期限本合同工程分1，2号楼两个工程，乙方的施工工期应不影响装饰施工

40、总进度工期，工程不能按合同工期竣工，乙方担当违约责任。乙方须在20xx年5月30前进材料。第三条：合同价款天棚综合包干单价 4.2（元/），备注：综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费，架子运用费等乙方自身所发生的全部费用，乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，以合同约定综合包干单价进行合同结算。第四条：支付方式1、甲方按乙方完成工程量的80%付款，乙方完成相应施工段施工并经甲方验收合格后，支付该施工段合同总价的95%，余下的5%工程验收合格后一次性付清,工程结算按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。第五条：工程质量1、工程样板制作：内墙涂料工程施工前乙方在甲

41、方指定的部位先做样板：基层腻子（两道：粗型、细型各一道），各种样板需分层留样并经甲方验收合格后，乙方方可正式施工。2、乙方必需严格按样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场代表的监督,质量标准同3,4号楼工程。乙方需按约定选购材料(不能运用干粉)，符合有关国家规定标准，所购材料经甲方检查确认后才能施工运用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新选购。如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至验收合格第六条：甲乙双方工作；1、甲方工作；甲方供应本工程相关的施工要求，确定颜色色号。供应乙方施工所需用水、电源；可供应材料放置场地。帮助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方担当。2、乙方工作:在施工过程中，乙方要做到平安生产、文明施工，杜绝平安事故，全部造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当责任。工程质量不符合合同要求的负责无偿修理或返工。工程竣工未交付甲方前，乙方应负责已完工工程的成品爱护工作，在此期间内如有损坏，由乙方予以修复。乙方施工材料应按甲方指定区域堆放，按样