2022年购房合同范文汇总5篇.docx

《2022年购房合同范文汇总5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年购房合同范文汇总5篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年购房合同范文汇总5篇购房合同范文汇总5篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我帮大家整理的购房合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。购房合同 篇1 合同的效力与合同的成立是两个不同的概念。合同是当事人的合意，只要当事人意思达到一样，合同即告成立，当事人采纳合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立。 合同成立与否是一事实问题，其意义在于识别某一合同是否已经存在。而合同的效力是法律价值推断问题，其意义在于识别某一合同是否符合法律的精神和规定。依据合同法

2、的规定，居间人是为托付人供应订立合同的机会，其行为本身不肯定导致发生法律效果，因此，合同法规定居间酬劳的支付是以合同成立为条件，而不是以合同生效为条件。合同是否已经履行不影响居间酬劳的支付。居间合同的居间人只作为托付人与第三人之间签订合同的介绍人，自己一般不干脆参加订立合同，居间人既不是代理人，又非当事人和保证人，他不能保证合同双方肯定履行合同。居间行为所介绍的当事人之间合同一经成立，居间人的作用即结束，因此，不能要求把合同履行作为支付居间酬劳的条件。看完上文的介绍后，信任你已经知道，购房合同的成立与生效并不是一回事，意味着购房合同并非成马上生效。依据相关法律的规定合同登记才是购房合同生效的必

3、要条件，没有经过登记备案的购房合同只能是已经成立，但尚不具有法律效力。购房合同 篇2合同编号：卖方（以下简称甲方）： 买方（以下简称乙方）：甲方依据中华人民共和国_市房地产管理法及有关规定，已依法通过划拨方式取得_市_区（县）地块的国有土地运用权，土地面积为_平方米，国有土地运用证件为_。甲方在上述地块上建设的项目名称为_，现已竣工，取得房屋全部权证（房屋全部权证_字_号），经_市房屋土地管理局审核，准予上市销售，_市经济适用住房销售许可证号为京房内证（经）字第_号。 乙方自愿购买甲方的_房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地运用权转让给乙方。双方经友好协商，

4、就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米（包括套内建筑面积_平方米，分摊的共有共用建筑面积_平方米），共有共用部位详见附件二。土地运用面积为_平方米（含共有共用面积）。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币（大写）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（小写）_元。乙方预付的定金_元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_银行账号为：_第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设

5、工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格证书，并办妥全部交接手续。交付地点：_。甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到_市_房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期_日

6、，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后_日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第_日起至实际付款之日止，每延期_日，乙方按延期交付房价款的万分之_（大写数字）向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之

7、日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_种（大写）方式解决纠纷。1。提交北京仲裁委员会仲裁。2。任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本_份，房地产交易管理部门壹份，_。甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：身份证号码： 身份证号码：地址： 地址：联系电话： 联系电话：XX编码： XX编码：代理人：代理

8、人：联系电话： 联系电话：_年_月_日_年_月_日预售登记机关：（章） 经办人：购房合同 篇3购房人在购置商品房时，尤其是其购置期房的时候，往往是看了开发商印制的售楼书，才确定是否购买。售楼书中往往列明白该楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套、装饰、设备等状况。购房人认为售楼书是开发商的承诺，因此，一旦交付的房屋与售楼书不一样，大有上当受骗的感觉。实践中，这类争议不在少数。从法律意义来讲，售楼书是一种要约邀请，是开发商向购房人发出的，请其购买房屋的意思表示，并不具有法律效力。双方正式签订的合同或补充协议才是双方真正的意识表示，是双方的承诺，具有法律上的效力。尽管最高人民法院关于审理商品房买卖

9、合同纠纷案件适用法律若干问题的说明第三条规定出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和承诺详细确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和承诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当担当违约责任。但为了避开将来可能产生的纠纷，建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。二、房屋质量的约定房屋质量的问题，是购房人入住后与开发商最简单产生争议的地方。因此，在合同或补充中约定房屋质量的.内容是非常重要的。购房人应当与开发商约定的内容包括：墙体平直的标准； 防水的标准，即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良

10、好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水；表面裂缝的标准：即开发商承诺商品房内部无任何裂缝，保温层墙壁表面平整，瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙；管线安装与室内表面的平整标准：即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线，承诺任何管道的安装不影响房屋室内表面的平整。采纳的建筑材料应达到国家强制性标准等。三、商品房交付的约定房屋交付时，履行的手续有：房屋入住通知；钥匙收条。开发商应向购房人提交的资料有：北京市建设工程竣工验收备案表、住宅质量保证书、住宅运用说明书(该两书内容不得低于商品住宅实行质量保证书和住宅运用说明书制度的规定、实测面积等。四、违约责任与解除合同的约定双方约定：如开发商交付房屋时，所

11、交付的房屋达不到合同或补充协议的约定，购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的数额或比例。同时，也可约定开发商限期更正或修复，如在规定的时间内达不到约定的标准，购房人可以单方解除合同。并同时约定合同解除后的处理方法，包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。五、产权证取得期限的约定产权证是认定房屋权属的法律依据，实践中，常会出现购房人在完全支付房款后的几年内，都拿不到产权证，至使产权处在一种不确定的状态之中，因此，约定产权证取得的最终期限非常购房合同 篇4出卖人(甲方)： 身份证号码：买受人(乙方)： 身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项在同等自愿，协商一样前

12、提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其村证房位于淄博市_区_的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(￥_ 元)的价款出售给乙方。(含地下室号平方米)二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应帮助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。四、本合同签订后，甲方对本房的房屋运用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后，甲方保证乙

13、方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同;六、违约责任1、甲方应当于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_元。2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_作为甲方的损失赔偿金。3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利

14、的行使，一切责任由甲方担当，并应赔偿乙方的损失。4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观缘由导致本合同的解除，甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和运用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决。1、提交仲裁委员会仲裁。2、依法向高新区人民法院起诉。八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式5份，甲乙方各

15、执一份，见证人各一份。甲方： 年 月 日乙方： 年 月 日见证人： 年 月 日购房合同 篇5甲方：_身份证号码：_乙方：_身份证号码：_丙方：_身份证号码：_甲、乙、丙三方经过同等、充分协商，就双方共同投资购买房产之相关事宜达成如下协议，以资信守：一、所购房屋位置及价款支付1、甲、乙、丙三方共同投资，购买一套位于北京市丰台区_的房产一套，房产总价款人民币（大写）_，定金和首付款共计人民币（大写）_。2、购房尾款支付，运用按揭贷款或者是运用垫资支付，待出卖人的房屋不动产权证取得后视状况而定，所产生的费用由甲、乙、丙三方各自担当1/3。二、各方出资金额甲方出资人民币（大写）_。乙方出资人民币（大写

16、）_。丙方出资人民币（大写）_。三、产权比例、收益及亏损甲方享有共同所购物业1/3的产权，享有1/3的收益，如此房出售后亏损并担当1/3的亏损。乙方享有共同所购物业1/3的产权，享有1/3的收益，如此房出售亏损并担当1/3的亏损。丙方享有共同所购物业1/3的产权，享有1/3的收益，如此房出售亏损并担当1/3的亏损。四、购置物业法律文件签署、款项支付、购房手续办理及托付授权乙方和丙方托付甲方全权办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、房屋买卖合同等法律文件的签署、房产抵押按揭贷款办理、房产交接、房屋全部权证办理、水电煤有线电视开通或入户等全部购房相关手续。托付人有权监督和过问托付事项

17、的办理状况和进展状况，受托人应按托付人的要求报告受托事项的办理状况和进展状况，如有重要状况应刚好向托付人告知或通知。房地产相关此房的购房合同、发票等相关手续由甲方妥当保管。五、装修、租金安排及购置此房税费担当1、物业装饰装修由乙方和丙方共同办理，所需费用由乙方和丙方担当。2、此房屋出租后的租金收益归甲方全部，每月租金不低于人民币（大写）_/月，如低于约定租金低于部分由乙方和丙方补足至人民币（大写）_/月。3、购房及按揭贷款、产权登记所支出的公正费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、供暖费、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费等相关费用由甲、乙、丙三方各担当1/3。六、物业出售、优先购买权及

18、出售时间1、如甲、乙、丙三方共同确定出售所购房产，应依法进行并办理相关手续，盈利或亏损均由甲、乙、丙三方各自享有或担当1/3，在同等条件（市场价）下，甲、乙、丙三方任何一方均有优先购买权。2、房屋不动产权证办理完过户手续后三方协商是否出售房产，假如其中之一不同意出售房产，应书面告知。不同意出售的一方应按同等价格（市场价）购买同意出售的二方的房产份额。假如接到出售房产通知后15日内不予书面答复则视为同意出售房产；假如不同意出售房产又不情愿购买或15日内不以实际行动履行购买承诺的，视为同意出售房产，并应给预主动协作。3、房屋全部权证过户完成后，市场价挂牌出售此房。如房价下跌或收益未达到预期收益，甲

19、、乙、丙三方另行协商出售时间。七、协议变更、解除、争议解决及其他约定1、甲、乙、丙三方协商一样，可以变更或解除本协议；2、合同履行过程中如有争议甲、乙、丙三方协商解决，如三方达不成一样，少数听从多数。3、甲、乙、丙三方均应严格信守本协议，不得中途撤资。八、本协议正本一式三份，甲方、乙方、丙方各持一份，三方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜三方协商解决。甲方：日期：年月日乙方：日期：年月日丙方：日期：年月日第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页