2022年监理工程师考试题库及答案（案例题）-交通工程专业.docx

《2022年监理工程师考试题库及答案（案例题）-交通工程专业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师考试题库及答案（案例题）-交通工程专业.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师考试题库及答案（案例题）-交通工程专业1 2022 年监理工程师考试题库（案例题）（交通工程专业）1.某建设工程项目的施工网络安排如图 6-9 所示。在施工过程中,由于业主干脆缘由、不行抗力因素和施工单位缘由对各项工作的持续时间产生肯定的影响,其结果如表 6-10（正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络安排的安排工期为 84 天。由于工作的持续时间的改变,网络安排的实际工期为 89 天,如图6-10 所示。【问题】1、确定网络安排图 6-9 和图 6-10 的关键线路。答案：1、图 6-9 的关键线路是 B——C——E

2、——G 或一一一一；图 6-10 的关键线路为 B——C——F——H 或一一一一。关键线路的确定方法,可利用已给出的每个工作的最早开工时间。因安排工期已给出,则以终点节点为完成节点的工作,其最迟完成时间等于安排工期。工作的最迟完成时间减去本工作的持续时间即为该工作的最迟起先时间。如此按依次从右向左逐个工作进行计算,即可得出每个工作的最迟起先时间。已知安排工期等于计算工期,则工作的最迟起先时间与最早起先时间相等的工作,其总时差为零,即为关键工作。从网络安排的起点节点到终点节点全是关键工作且相邻两关键工

3、作首尾相连组成的线路,即为关键线路。亦可利用其他方法,如标号法,或找出网络安排的四条线路中总持续时间最长的线路即为关键线路 2.某建设工程项目的施工网络安排如图 6-9 所示。在施工过程中,由于业主干脆缘由、不行抗力因素和施工单位缘由对各项工作的持续时间产生肯定的影响,其结果如表 6-10（正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络安排的安排工期为 84 天。由于工作的持续时间的改变,网络安排的实际工期为 89 天,如图 6-10 所示。【问题】2、延长合同工期 18 天和按实际工程延长合同工期 5 天是否合理?为什么?答案：2、要求顺延工期 18 天不合理。因业主缘由和不行抗力因素对工作

4、持续时间的影响不全在关键线路上。要求顺延工期 5 天也不合理。因其中包含了施工单位自身缘由所造成的工作持续时间的延长和缩短。3.某建设工程项目的施工网络安排如图 6-9 所示。在施工过程中,由于业主干脆缘由、不行抗力因素和施工单位缘由对各项工作的持续时间产生肯定的影响,其结果如表 6-10（正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络安排的安排工期为 84 天。由于工作的持续时间的改变,网络安排的实际工期为 89 天,如图6-10 所示。【问题】3、监理工程师应同意延长合同工期几天合理?为什么?（用网络安排图表示）。答案：3、由非施工单位缘由造成的工期延长应赐予延期,网络安排见图 6-19。

5、应批准延长的工期为：90-84=6（天）。4.某建设工程项目的施工网络安排如图 6-9 所示。在施工过程中,由于业主干脆缘由、不行抗力因素和施工单位缘由对各项工作的持续时间产生肯定的影响,其结果如表 6-10（正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络安排的安排工期为 84 天。由于工作的持续时间的改变,网络安排的实际工期为 89 天,如图6-10 所示。【问题】4、监理工程师应同意索赔金额多少合理?为什么? 答案：4、只考虑因业主干脆缘由所造成的经济损失部分：800+600+2×500+3×800+3×500=6300（元）5.某市投资修建一马路建设项

6、目,建设单位采纳公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2022 年 10 月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参与投标,乙单位 2022 年 11 月 5 日才提交了投标保证金。2022 年 11 月 3 日由该市招标管理办公室主持,实行了公开开标。但本次招标由于招标人缘由导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工起先后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量实行的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认

7、为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致干脆经济损失 35 万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约实力,又不行能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位确定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】1、指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。因招标人缘由导致招标失败造成投标单位损失是否应赐予补偿?说明理由。答案：1、该工程招投标过程中的不妥之处如下：（1）对省内与省外投标人提出了不同的资格要求不妥。因

8、为依据招标投标法等规定,招示人不得违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参与投标。招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行卑视待遇,或限制投标人之间的竞争。（2）投标截止时间与开标时间有所不同不妥。因为按招标投标法规定,开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（3）由市招标办主持开标不妥。因为按招标投标法规定,公开开标应由招标人或其代里人主持。（4）乙单位提交投标保证金迟于规定时间不妥。因为投标保证金是投标文件的组成部分,应在投标截止日前提交。对因招标人缘由导致招标失败造成投标单位损失不予补偿。因为招标对投标人不具有合同意义上的约束力,不能保证投标

9、人中标。6.某市投资修建一马路建设项目,建设单位采纳公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2022 年 10 月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参与投标,乙单位 2022 年 11 月 5 日才提交了投标保证金。2022 年 11 月 3 日由该市招标管理办公室主持,实行了公开开标。但本次招标由于招标人缘由导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工起先后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量实行的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝

10、土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致干脆经济损失 35 万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约实力,又不行能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位确定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】2、上述质量事故发生后,在事故调查前,总监理工程师应做哪些工作? 答案：2、总监理工程师应做的工作有：（1）签发工程暂停令,指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；（2）要求承

11、包单位实行必要的措施,防止事故扩大,并爱护现场；（3）要求承包单位马上书面上报有关主管单位；（4）要求承包单位在规定时间内写出书面报告。7.某市投资修建一马路建设项目,建设单位采纳公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2022 年 10 月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参与投标,乙单位 2022 年 11 月 5 日才提交了投标保证金。2022 年 11 月 3 日由该市招标管理办公室主持,实行了公开开标。但本次招标由于招标人缘由导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工起先后,建设单位要求提前交工,

12、并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量实行的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致干脆经济损失 35 万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约实力,又不行能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位确定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】3、上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否

13、应参与调查组?说明理由。答案：3、质量事故调查组应由省级交通主管部门组织。因为该质量事故属于一般质量事故。监理单位应参与调查组。因为该质量事故是由于施工单位的缘由造成的,并非由于监理工程师的过失所致,监理单位不应回避。8.某市投资修建一马路建设项目,建设单位采纳公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2022 年 10 月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参与投标,乙单位 2022 年 11 月 5 日才提交了投标保证金。2022 年 11 月 3 日由该市招标管理办公室主持,实行了公开开标。但本次招标由于招标人缘由导致招标失败。建设单位

14、重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工起先后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量实行的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致干脆经济损失 35 万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约实力,又不行能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位确定向

15、具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出? 答案：4、该质量事故是由于甲承包单位的过错造成的,一般应由甲承包单位提出该质量事故的技术处理方案。技术处理方案核签后,总监理工程师应完成下列工作：（1）监督技术处理方案的实施；（2）组织检查、验收；（3）签发工程复工令。该质量事故报告应由甲承包单位提出。9.某市投资修建一马路建设项目,建设单位采纳公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定 2022 年 10 月 30日为投标截止时间。甲、乙等多家承

16、包单位参与投标,乙单位 2022 年 11 月 5 日才提交了投标保证金。2022 年 11 月 3 日由该市招标管理办公室主持,实行了公开开标。但本次招标由于招标人缘由导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工起先后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量实行的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致干脆经济损失 35 万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承

17、诺不符,不具备履约实力,又不行能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位确定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼恳求?为什么? 答案：5、建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行中,双方所签书面协议是合同文件的组成部分。具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼恳求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。10.诚信监理公司担当了某马路桥梁项目

18、的施工监理任务,该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事务：事务一：专业监理工程师在熟识图纸时发觉,基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位探讨后,口头同意了总监理工程师的变更方案,总监理工程师随即将变更的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事务二：施工过程中,专业监理工程师发觉乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位

19、同意进行分包的,所以本单位不担当该部分工程的质量责任。事务三：专业监理工程师在巡察时发觉,甲施工单位在施工中运用未经检验的建筑材料,若继续施工,该部位将被隐藏。因此,马上向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响,乙施工单位也被迫停工）。同时,指示甲施工单位对该材料进行检验,并报告了总监理工程师。.本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页