2022年劳务合同模板锦集5篇.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022年劳务合同模板锦集5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年劳务合同模板锦集5篇.docx(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年劳务合同模板锦集5篇劳务合同模板锦集5篇在不断进步的社会中,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我整理的劳务合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。劳务合同 篇1甲方:乙方:为共同搞好工程项目的施工生产工作,顺当完成工程施工任务。依据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同,甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容:图纸内全部钢筋
2、工工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。5、双方商定本工程工期天,乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。6、乙方签订合同前必需交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。 7、承包范围及价格:范围:钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、全部焊接、试件取样、焊药。价格:按建筑面积,每平方米28元(含基础)。二、甲方工作1、向乙方供应施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查,刚好办理验收结算。3、甲方指派人员参加或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。4、
3、刚好履行乙方的其他帮助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定,对施工现场的防火平安负责。3、严格根据甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行爱护。5、乙方必需无条件听从甲方管理支配四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必需凭工人当月
4、工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不赐予办理;五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方选购供应到工地现场。甲方供应的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任:甲方缘由影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时供应材料、设备;不能按期支付工程款,甲方担当相应的费用。2、乙方的责任:不能根据工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方担当。对竣工验收后,保修期一年内发觉属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费修理。乙方在施工过
5、程中,违反操作常规,造成人员损害,由乙方负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以刚好修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必需按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减缘由、时间、材料等。乙方依据变更要求,两天内向甲方提交变更所实行措施、增减的造价(因停工等缘由造成的材料奢侈)等费用清单。3、隐藏工程在隐藏前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐藏,并照实填写隐藏记录,甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方缘由,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补
6、偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方 1000 元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度安排,由于乙方缘由,逾期完工,每逾期一天,乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。甲 方:乙 方: 代表人:代表人: 二0一二年 月日劳务合同 篇2发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙
7、方)依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例劳动法及有关规定结合本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,经甲乙双方协商一样,签订本合同,以资双方共同遵守。一、工程概况:1.1、工程名称:泗阳县李口等9个乡镇工程第一标段。1.2、工程地址:泗阳县卢集镇。1.3承包范围:包含本项目第1标段施工图纸内的一切工程量1.5、承包方式:二、工期要求:2.1、按业主所规定的要求待确定三、质量要求:1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和水利水电工程施工质量评定规程L176-96等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;最终质量由业主、甲方、管理公司、监理四方验收合格为准,视为
8、施工完工,若验收不合格,乙方应马上整改,直至验收合格为止。2、乙方应严格根据甲方审定的施工图说明文件、工程施工技术交底和国家颁发工程施工验收规范组织施工并接受甲方的监督,如有工程项目详细细微环节做法在甲方审定的施工图中无法体现,由乙方按常规做法征求项目部看法确定施工。3、乙方应严格根据图纸及规范进行施工,因不根据图纸及规范施工所造成的返工及材料损失,乙方负全部责任,工期不予延后,对于因此所发生的损失,甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。4、由乙方施工质量导致而发生的一切费用由乙方担当,工期不予延期,在施工中如乙方的施工进度和质量达不到监理和业主的要求,甲方有权要求乙方整改或退场,所完成工程量不予结
9、算。四、平安文明施工要求:5.1乙方在整个施工过程中必需全面严格遵守平安规章、规程、规定。必需对现场实施各种平安防范措施。现场实施封闭施工,保证施工人员和相关人员的肯定平安。如若发生工地大小事故,一切后果均由乙方自行负责。甲方不担当相关责任。在施工期间乙方出现任何社会治安问题,均由乙方自行担当。5.2乙方负责全部进出场材料的装卸,码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥当保管,退场清点材料如超出定额损耗部分将由乙方自行赔偿,赔偿价格按市场时价的两倍定价。5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备平安带、平安帽、胶鞋、绝缘手套等一切平安防护用具并确保按规定佩戴运用。5.4乙方的施工
10、人员进场前,必需经过三级平安教化,考核合格后方可上岗,特别工种须持有效上岗证件方可上岗操作,在施工过程中乙方进入现场的全部作业人员需听从甲方监管及监督,对于不听从甲方项目部管理人员管理、违反现场平安生产及文明施工管理规定的,甲方有权视情节严峻程度进行罚款或将其清退出场.5.5乙方非特种人员不得从事特种作业,非专业人员严禁乱动施工现场的临电、临水及各种机械设备,否则引发的一切责任及后果由乙方自行担当。5.6由于乙方没有刚好、足额发放农夫工工资等缘由造成的恶*事务,甲方将给于乙方10000元/次的罚款处理,同时甲方有权停止支付乙方的工程款,干脆用于处理乙方拖欠的民工工资事项。五、双方义务:(一)、
11、甲方义务:1、向乙方供应施工图纸一套,施工中发生的工程变更协调及施工前工程的技术交底;2.甲方向乙方供应本次工程施工中所需的PE管材及管件,闸阀。施工所需的热熔机设备及其他全部施工设备由乙方自行负责。3,甲方有权调配乙方管理人员,有权监督乙方整个施工工艺。(二)、乙方义务:1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格根据设计图纸、施工验收规范施工、确保施工质量达到合格标准;2、严格根据甲方指定的进度安排,投入足够的人力、物力,保证工期;3、加强平安教化,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;乙方应按规定完成班组的技术交底、平安交底、三级平安教化。4、乙方必需制
12、定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员,施工期间需履行应尽管理职责,未经甲方允许不得随意离场、更换;但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应马上更换;5、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料安排;进场材料自行装卸、码放、管理,施工现场必需按甲方统一规划堆放材料;6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的爱护,因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。六.施工现场管理1、乙方需刚好清理自身施工区域的施工垃圾,做到工完场清,若由于乙方的缘由没有刚好清运施工垃圾产生后果由乙方自行担当。2、乙方确定的现场负责人必需随时协作参与业主、监
13、理、及甲方组织的有关施工生产、平安、质量等方面的例会,对于乙方人员无故迟到、缺席,甲方将视情节给于七、合同价款及支付方式:本合同价款支付方式按:业主与甲方签订的支付协议为基础,统计工程量后按同比例金额由甲方支付给乙方。八、合同终止:乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位、省计单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行完合同全部义务本合同即告终止。九、合同份数:本合同一式叁份,具有同等效力,由甲方执贰份和乙方执壹份。十、争议解决本合同依法成立,具有法律约束力,如有争议,双方友好协商解决,如双方协商未果, 按中华人民共和国合同法解决。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人
14、(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日劳务合同 篇3第一条 劳动合同期限一、本合同为固定期限劳动合同。合同自 年 月 日起至 年 月 日止。二、本合同约定试用期,试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。三、甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限为 年 月 日至 年 月 日止。其次条 工作内容、工作地点及要求甲方派遣乙方工作的用工单位名称:乙方同意依据用工单位工作须要,从事 工作,乙方的工作区域或工作地点在 。乙方按用工单位的要求应达到以下工作标准 。第三条 工作时间和休息休假一、工作时间按下列第 项确定:1、实行标准工时制。乙方每日工作时间不超过8小时,每周工作时间不超过40小
15、时,每周至少休息一天。2、实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。3、实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。结算周期:按 结算。二、甲方由于生产经营须要经与工会和乙方协商后可以延长乙方工作时间,一般每日不得超过一小时;因特别缘由须要延长工作时间的,每日不得超过三小时,但每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息休假权利。第四条 劳动酬劳及支付方式与时间一、乙方试用期间的月劳动酬劳为 元。二、试用期满后,乙方在法定工作时间内供应正常劳动的月劳动酬劳为 元,或依据甲方确定的薪酬制度确定为 。乙方工资的增减,奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放,以及特别状况下的工资支付等,均
16、按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。三、甲方的工资发放日为每月 日。甲方应当以货币形式按月支付工资,不得拖欠。四、甲方未能支配乙方工作或者被用工单位退回期间,根据甲方所在地最低工资标准支付乙方酬劳。第五条 社会保险甲、乙双方必需依法参与社会保险,按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分,由甲方在乙方工资中代为扣缴。第六条 劳动爱护、劳动条件和职业危害防护甲方应当要求用工单位依据生产岗位的须要,根据国家有关平安生产、劳动爱护、职业卫生等规定,为乙方供应符合规定的劳动爱护设施、劳动防护用品及其他劳动爱护条件。乙方应严格遵守各项平安操作规程。甲方和用工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 劳务 合同 模板
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内