2022年木工劳务合同协议书.docx

《2022年木工劳务合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年木工劳务合同协议书.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年木工劳务合同协议书 木工是中国传统三行(即木工、木头、木匠)之一。木工劳务合同怎么写呢?以下是我为大家整理的2022木工劳务合同协议书，供大家参考学习。 2022木工劳务合同协议书1 发包方： (以下简称甲方) 负责人： 承包方： (以下简称乙方) 负责人： 依照中华人民共和国合同法及其它有关规定，结合本工程实际状况，经双方协商一样，工程主体结构劳务承包达成以下协议，并严格履行。 第一条 工程项目 一、工程名称：陆川客家城文化中心 二、工程地点：广西省陆川县 三、工程基本状况：框架。建筑面积约 四、承包形式主体结构模板人工费 五、承包范围及工作内容 1、主体结构模板工程 2、本工程全

2、部模板支、安、拆。 3、土建预留洞及水电预留洞协作，预埋铁件。 六、工程造价及结算方式 (一)承包价款 1、按建筑面积170元/,屋顶花架算一半。 2、本合同采纳固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。 (二)付款方式 1、材料进场预付乙方50万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至 90%，双方进行结算，10%的余款待一个月内付清。 2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价2%不再调整，超过2%按定额干脆费调整超过部分。 其次条 工程质量 一、本工程质量标准为主体结构合格工程。 二、施工中每道工

3、序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字后方可进行下道工序施工，缺少一次验收罚款100元。 三、乙方根据图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工规范，细心组织施工，保证工程质量已完分项工程出现不达标进行返工时，工料由乙方负责，甲方视现场实际状况赐予乙方罚款。 第三条 工程工期 一、本工程主体结构工期为 天。 二、若因乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天罚款500元。非乙方缘由引起的停工，工期顺延。 三、施工期间，甲方如不能按期按量支付工程款，乙方不能以此为理由停工，必需保证连续施工一周以上。 第四条 平安文明施工 一、施工现场平安文明施工必需按甲方及主管部门规定的标准执行。 二、乙方必需仔

4、细贯彻有关平安施工的规章制度，正确运用平安防护用品，严格遵守平安操作规程，定期召开平安生产会。 三、根据平安文明施工要求施工时，出现的意外工伤平安事故，在伍仟元人民币内(￥5000元)由乙方负责，超过￥5000元的(总包方赔偿的除外)由乙方负责30%责任以经济损失赔偿，甲方负责70%责任及经济损失赔偿。 第五条 现场管理 一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方统一领导下组织施工，有关进度材料供应、质量平安等工作必需遵照规定。 三、乙方对工作人员进行法制和平安教化，严禁偷拿现场物品，发觉一次赐予所拿物品十倍罚款，情节严峻则交有关部门处理。 四、不得打架斗殴 第七条 违约责任 一、合同签订

5、后，乙方应主动打算，如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场，甲方有权终止合同，另行组织施工队伍。 二、乙方承包的工程项目不得转包，否则甲方终止合同。清理出场，不再计算所完工程量的剩余金额。 三、在施工过程中，经检验达不到验收规范的经三次整改仍不能达标，甲方有权中止合同，乙方自行无条件退场，造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。 四、合同签订后不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，非甲方缘由乙方不经甲方同意单方解除合同，应由乙方赔偿甲方影响施工安排支配造成的经济损失，非乙方缘由甲方中止合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 第八条 附则 一、甲方负责与建设单位、监理单位、

6、质监站等部门沟通。 二、甲方有权监督乙方工人工资发放状况，乙方需向甲方书面举荐五名以上工人代表，每次支付工程款由全部工人代表签字方可办理。 三、其它未尽事宜，双方另行协商解决，合同履行期间发生纠纷双方协商解决，协商未果，到工程所在地人民法院诉讼。 第九条 合同份数及有效期限 一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成部分。 二、本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，工程竣工并结算完毕后自动失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2022木工劳务合同协议书2 甲方： 省建筑工程有限责任公司 乙方： 为保证双方合法权益

7、，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工事项协调一样，订立本合同。 一、 施工内容： 1、 工程名称： 2、 工程内容：模板工程 二、 承包方式： 1、 承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。 2、 乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、平安帽。 3、 承包内容： 乙方所担当承包工程内的全部木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。 4、管理内容： 1) 遵守公司的各项规章制

8、度，听从领导、听从指挥。 2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人担当。 3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地起先施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。 三、 合同工期：自 年 月 日开工 至 年 月 日竣工 四、 质量标准：合格 1)、严格按设计要求施工，必需满意规范规定。 2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格惩罚。 3)、造成严峻后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 五、 平安标准：平安无事故施工 1、 严格执行平安操作规程，不违章作业。班长做好班前平安交底，做到“三不损害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按

9、有关规定罚款，造成经济损失及严峻后果，乙方自负。 2、 严格执行公司平安生产有关各项条例。 六、 材料管理： 1、 执行材料消耗定额。 2、 限额领料，乙方必需指派专人领料。 3、 超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失奢侈造成的经济损失由乙方担当，甲方按原价从乙方承包费中扣取。 七、 现场管理： 1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行支配所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。 2、 甲方负责乙方全部的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。 八、 付款方式： 施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、平安各项均达到要求标准后，

10、付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。 九、 违约责任： 1、 对中途不干造成的一切损失由乙方担当。已发生的人工费甲方概不负责。 2、 竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。 3、 对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。 4、 乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。 5、 若由甲方缘由或不行抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。 十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。 十一、 本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

11、 合同终止条件： 1、 乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。 2、 甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。 甲 方： 乙 方： 负责人： 负责人： _年 月 日 2022木工劳务合同协议书3 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法建筑法、劳动法及其它有关法律法规，结合工程详细状况遵循同等、自愿、公允、公正、合作共赢、诚恳信用原则，双方就本工程施工事项经多次协商达成一样，订立本合同，供双方共同遵照执行。 一、 工程概况 1、劳务清包 2、工程名称：原黄渠河工商所还建房 3、工程地点：黄渠河 4、结构形式：砖混结构 5、计算

12、规则、按建筑面积计算规范计算 6、开工日期： 7、竣工日期： 8、质量标准：符合商品房验收规范 二、工程承包范围 1、模板工程：施工园范围内全部模板支护工程 2、详细内容：协作其它工种协同作业，文明施工、不允许出现暴办施工。 所需各种机械设备，周转材料(包括钉子、铁丝)由甲方负责。 工完场清：每一阶段工作完成刚好整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整齐。 余料归仓：从仓库借出全部物品、用后刚好归还，否则按物品现价扣除工程款。 卫生问题：决不允许在本撞楼内大便，同时协作甲方搞好工地卫生状况。 二、 承包单价 1、承包单价为： 2、此单价包含工人、人工费、 费、工伤费用、生活费等 四、义务与责

13、任 1、甲方责任和义务 甲方保证现场三通一平：具备施工条件 供应施工技术交底和相关文件，负责建筑物主轴线定位 负责解决施工中出现 疑难问题 按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金 协调业主及地方周边关系，并担当相关费用 负责对乙方施工过程中平安教化，工程质量进行指导、验收 2、乙方责任和义务 听从甲方管理和指挥，严格根据施工验收规范及有关技术要求，细心组织施工，供应本工程施工作业方案，科学支配安排，保证工期。 合理组建施工所需足够劳动力，并保证农忙节假日照常施工。 编制施工进度安排，作好工程成品爱护工作，对施工人员进行三级平安教化，制订严格施工管理制度。 保证现场清洁文明，搞好现场文

14、明施工，做到文明工地标准，担当自身缘由造成的质量缺陷 追工等费用，交保险金双方各50%。 分内责任、在保证自己正常施工状况下，协作各工种协同施工，限制整体施工质量。 五、付款节点 每层结已完成工程量80%。 粉刷结束后付97%，剩余3%材料整理完成付清。 各节点验收合格后一星期内支付相应款项。 不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。 六、罚金与嘉奖方式 以扣除保证金的形式执行，保证金不足时，以工程款形式扣除。 嘉奖形式有发包人担当且在当期工程中体现。 七、协议成立与竣工 本补充协议经双方代表签字并盖章后生效，双方承认该补充协议是建筑工程施工合同不行分割的补充与完善，与建设工程施工合同具有相同法律效力。 八、未尽事宜、双方协议解决 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2022木工劳务合同协议书第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页