2022土方运输合同通用15篇.docx

《2022土方运输合同通用15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022土方运输合同通用15篇.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022土方运输合同通用15篇土方运输合同1甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点二、项目工程地点：易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点三、运输要求、方式：（1）要求运输车辆根据挖机情况定，（2）所有车辆由金沙县石场乡余银组织。（3）以车箱容积为标准，平车方量为18方。四、工期：本项目工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施

2、工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算（1）以车厢容积为标准算方（加高部分不另行计算立方），运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m 3，超出1.1-2.0公里内加1元/m 3，超出2.1-3.0公里内加1元/m 3，3.1-4.0公里内加1元/m 3，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。（2）甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、

3、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，

4、解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，

5、全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。八、争议解决办法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方

6、均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方代表：身份证号码：联系电话：签订时间：乙方代表： 身份证号码： 联系电话： 签订时间：土方运输合同2甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方本着优势互惠的原则，就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜，经双方友好协商达成以下合同条款，双方共同严格遵守。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程总量：_。二、工程运输运距、价格工程期限为一年（晴天工作日）内容：甲方将共同合

7、法承包的土石方工程项目的土石方装车运输项目发包给乙方将土石方运输到甲方指定地点。1、车辆定为_立方后八轮车型（规格长宽高分别为_m、_m、_m或_m、_m、_m）。乙方的车辆装车的时候，车厢被砸坏_公分的由装车方补偿。在倒土石方时，有超过车箱倒不下的石头就停在那里，甲方每小时补400元。2、运输路线运距以_公里，每车土石方起步单价（为零公里）人民币_元，每公里加_元人民币。3、车辆运输费不含任何税收，如有税收由甲方自行承担。4、车辆在装倒土石方时，如有危险倾斜下陷等原因，甲方应提供铲车协助解决。甲方应配比足够装车机械，如机械不足造成乙方车辆闲置，每台车每小时补台班_元。三、甲、乙双方的权利和义

8、务1、付款方式：一天为一个结帐周期，即每天结算一次，第二天中午结帐算清单据现金付清，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款。否则乙方有权停运并追究甲方给乙方造成的经济损失。每天每台车补_元。2、乙方车辆进场后，必须服从甲方管理，如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场，否则，乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。3、乙方按甲方安排车辆进场开工，甲方要协助乙方司机及工作人员的租房住宿，及水电由甲方承担。乙方车队进场手续办好甲方先供油料结算工程款中扣除。4、甲方负责运输道路的修路和养护保证道路畅通，在乙方车辆进场后至_月底每天安排_个小时运输时段，_月份以后甲方安排全天_小时施工，如遇不可抗拒自然灾害（

9、下雨、台风、地震）可以停止施工。5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件，如被扣车罚款的一切费用由甲方负责，因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处，按合同执行每辆车赔偿_元。6、油价按现行市场价格下浮_元/升由甲方提供或另行如超出保底价_元/升，超出部分由甲方负责补偿。7、在正常情况下无特殊原因造成乙方车辆停工一天，甲方按乙方在场车辆每台每天赔偿_元。工作人员每人每天生活费_元补偿给乙方8、甲方负责石方爆破（每块石头不能超过_到_公斤），不影响装车。另外虎头山（土头）地材管理费和村民所需的任何费用都由甲方负责。9、在施工期间，运输出现安全事故由乙

10、方负责，与甲方无关，甲方只负责调解。10、乙方每辆车进场后（手续办好后）甲方必须借每辆车壹仟元的进场费，进场_天后再按比例扣除。四、本合同未尽事宜，经双方协商另补签协议，本协议从开工之日至工程完工，甲方必须付清乙方工程运输费为止，本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，本合同签字生效。五、如因履行本合同双方发生争执，双方协商解决，协商不成提交施工所在地劳动仲裁或者向当地人民法院提起公诉以求解决。六、特别约定：乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除_%作为工程款保证金，待工程结束一次性退清。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_

11、月_日土方运输合同3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方本着优势互惠的原则，就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜，经双方友好协商达成以下合同条款，双方共同严格遵守。一、工程概况1、工程名称：同安西柯造地工程2、工程地点：同安西柯虎头山3、工程总量：土石方工程总量约500万立方米（首批20台车辆，以后按甲方书面要求逐步调动车辆）。二、工程运输运距、价格工程期限为一年（晴天工作日）内容：甲方将共同合法承包的土石方工程项目的土石方装车运输项目发包给乙方将土石方运输到甲方指定地点。1、车辆定为18。6立方后八轮车型（规格长宽高分别为5。4m、2。3m、1、5m或5。2m、

12、2。3m、1。6m）。乙方的车辆装车的时候，车厢被砸坏45公分的由装车方补偿。在倒土石方时，有超过车箱倒不下的石头就停在那里，甲方每小时补400元。2、运输路线运距以811公里，每车土石方起步单价（为零公里）人民币50元，每公里加10元人民币。3、车辆运输费不含任何税收，如有税收由甲方自行承担。4、车辆在装倒土石方时，如有危险倾斜下陷等原因，甲方应提供铲车协助解决。甲方应配比足够装车机械，如机械不足造成乙方车辆闲置，每台车每小时补台班100元。三、甲、乙双方的权利和义务1、付款方式：一天为一个结帐周期，即每天结算一次，第二天中午结帐算清单据现金付清，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款。否则乙方有

13、权停运并追究甲方给乙方造成的经济损失。每天每台车补500元。2、乙方车辆进场后，必须服从甲方管理，如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场，否则，乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。3、乙方按甲方安排车辆进场开工，甲方要协助乙方司机及工作人员的租房住宿，及水电由甲方承担。乙方车队进场手续办好甲方先供油料结算工程款中扣除。4、甲方负责运输道路的修路和养护保证道路畅通，在乙方车辆进场后至5月底每天安排18个小时运输时段，6月份以后甲方安排全天24小时施工，如遇不可抗拒自然灾害（下雨、台风、地震）可以停止施工。5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件，

14、如被扣车罚款的一切费用由甲方负责，因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处，按合同执行每辆车赔偿500元。6、油价按现行市场价格下浮0。20元/升由甲方提供或另行 如超出保底价5。5元/升，超出部分由甲方负责补偿。7、在正常情况下无特殊原因造成乙方车辆停工一天，甲方按乙方在场车辆每台每天赔偿500元。工作人员每人每天生活费30元补偿给乙方8、甲方负责石方爆破（每块石头不能超过100到150公斤），不影响装车。另外虎头山（土头）地材管理费和村民所需的任何费用都由甲方负责。9、在施工期间，运输出现安全事故由乙方负责，与甲方无关，甲方只负责调解。10、乙方每辆车进场后（手续办好后）甲方必须借每辆车壹

15、仟元的进场费，进场10天后再按比例扣除。四、本合同未尽事宜，经双方协商另补签协议，本协议从开工之日至工程完工，甲方必须付清乙方工程运输费为止，本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，本合同签字生效。五、如因履行本合同双方发生争执，双方协商解决，协商不成提交施工所在地劳动仲裁或者向当地人民法院提起公诉以求解决。六、特别约定：乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除10%作为工程款保证金，待工程结束一次性退清。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日土方运输合同4发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方）根据中华人民共和国

16、合同法、中华人民共和国建筑法等规定，甲方把 场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：一、承包内容： 标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。二、甲方职责：负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。三、乙方职责：负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。四、承包单价、付款方式：外运土方按每立方 元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付 80 %的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续， 60 天内一次性付清。五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同

17、，终止合同时按实际完成工作量的50%结算， 10 天内一次性付清，其余做罚款处理。六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。 未尽事宜，双方协商解决。甲方代表签字：乙方代表签字：年 月 日土方运输合同5甲方：_身份证：（以下简称甲方）乙方：_身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到

18、现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_乙方： _代表人：_ 代表人：_范例2发包人(甲方)：_承包人(乙方)：_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：_工程地点：_二、工程承包范围：基坑土方外

19、运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。三、合同工期：_四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。五、合同单价及价款及工程量计算方式：项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;3本单价含外运泥尾场地清理费用;4本单价含一切乙方机械进退场费用。六、付款方式：1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。七、甲方责任：1、办理施工许可证

20、，余泥排放证等费用;2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。八、乙方责任：1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;6、乙方必须带领全体工人

21、生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除。施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生

22、由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;12、乙方负责周边外围关系(如*、*、街道、村委等)。十、违约责任：1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算

23、乙方所完成总工程量的85%;十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)发包单位：(公章)_ 承包单位：(公章)_法定代表人：_ 法定代表人：_签约代表人：_ 签约代表人：_电话：_ 电话： _帐号：_ 帐号：_日期：_ 日期：_甲方：_身份证：（以下简称甲方）乙方：_身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费

24、：元/结算方式：按车次结算，24小时结算（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_乙方： _代表人：_ 代表人：_土方运输合同6发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：一

25、、工程概况1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山2、项目名称：“金林雅苑”二、土方工程承包范围1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。三、其他1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。四、付款方式1、甲方应按每壹万立方付75%给

26、乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：甲方法人代表：公司开户银行帐号：乙方：乙方法人代表：年 月 日土方运输合同7甲方:乙方：经甲乙双方友好协商，今对成都*内土石方工程进行每月分红协议如下： 土石方量共计（300万立方米），总价（14元每立方米）。甲方实收13元每立方米，乙方每立方收1元。期限为捌个月至壹年工期按质按量完工。乙方将此工程介绍给甲方，甲方负责机械设备和施工队伍及工程的一切工作人员安全及工程质量一切由甲方

27、负责，甲方将分享给乙方的利润成果比例为每立方米壹元整。方每次收到工程款后三天内将乙方应得利润存入制定账户中。（开户行：建设银行） 姓名： 账号：姓名： 账号：姓名： 账号：注：工程开工日期及汇款时间由承包单位的合同为准。钟家容收款后发给杜良林、李桂义，对甲方无关。如果甲方收款后拖延时间不付款，乙方有权在承包方收回应得的款项、如有未尽事宜，双方本着互利互惠之根本原则，协商解决。此协议一式肆份，双方签字盖章后生效。甲方（签字）： 乙方（签字）: 联系电话： 身份证号码： 联系电话： 联系电话：身份证号码： 身份证号码： 联系电话：身份证号码：年 月日 年 月 日土方运输合同8托运方（甲方）：_承运

28、方（乙方）：_合同双方在平等、自愿和协商一致后的基础上，就漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责_清淤整治建设项目土方运输作业，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限按照工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。第三条运输起止地起始点：施工现场到达地：由乙方安排第四条运费结算运费按没车平斗立方_元计算。第五条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、

29、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责。第六条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。第七条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、乙方运输车辆的运输作业时间

30、由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。（甲方有权安排土方内运）本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日土方运输合同9甲方：_身份证：(以下简称甲方)乙方：_身份证：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部

31、(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅?甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_年_月_日_年_月_日土方运输合同10托运方： (以

32、下简称甲方)承运方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和相关法律、法规等规定，为了明确双方在工程承包的权利和义务责任，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商达民运输施工合同条款，供双方共同遵守：一、工程内容1、工程名称：碎石运输。2、工程地点： .3、车型、车辆要求：暂定 辆车，车型为 前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格需与该车行驶证一致。4、工程期限：自 至 .5、运输距离及价格：运距 公里以内，按吨位计算，每吨 元，按实际装载重量计算。车辆台数：视工地实际情况或甲方需要确定。二、车辆要求车辆数量要求 台，甲方付给乙方调车费每台_ _元，此款第一次结帐一次性扣

33、完。三、甲方责任1、如乙方车辆没有违规、违章，正常运输，如被交通运管、交警等行政执法部门罚款及社会人员干扰造成的一切损失，由甲方负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。车辆因查扣、被拦堵超过12小时，甲方应赔偿乙方每车500元。乙方必须保证车辆手续齐全，如手续不齐全，后果由乙方自行承担一切费用。2、甲方要保证12小时有人有车上下货及开票等工作人员，保证乙方车辆在早上6点至晚上10点正常运行，反之属甲方违约，按每天每车10000元赔付的比例付给乙方。但如遇大检查等突发情况除外。3、甲方负责安排车队的住宿及停车场地，住宿费用由车队自己承担。4、甲方必须保证新老路价格不变。5、甲方应保证给乙方及

34、时办理结算运费，如因运费结算不及时而造成的损失由甲方承担。6、保证上料卸料场地及路途通行顺畅。四、乙方责任1、车队必须听从甲方管理人员指挥和调度，乙方必须保证工期正常完工。2、如因司机违章、违规引起的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故等由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，关于超载不在违章之内。3、乙方车辆如有特殊原因退场需提前10天申请，经甲方同意后方可退场。4、乙方车辆进场后不准外出拉货物，如发现外出拉货物，车辆不在甲方指定地点装卸，罚款1000元。5、乙方必须拉运甲方提供的场地所约束的条件及车辆拉所明确 的路线组织运输，确保施工进度和数量。6、甲乙双方签订协议后，乙方

35、不得因价格问题造成甲方损失， 后果由乙方自负。7、乙方应按照甲方周期计划完成甲方给予的任务。8、本协议在实施过程中，如遇到人力不可抗拒的自然灾害及政府全市大检查等，甲乙双方互不承担任何经济损失和法律责任。五、违约责任1、以下条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款，如有违约，按合同违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须有违约方全部承担。2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。如补充协议条款与本合同条款不符，以补充协议为准。4、本合同一式两份，甲乙双方各执

36、一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。5、双方不得以任何方式虚假计量，如有发生，则以虚假部分的十倍违约金赔偿给对方。六、结算方式1、每月3号之前交票，到15号结帐。2、甲方保证按时结算运输费用，未按时结算，因此产生停运的损失费由甲方负责，车辆必须办手续齐全的合法车辆。托运方(甲方)： 承运方(乙方)：签约代表(签字)： 签约代表(签字)：身份证号： 身份证号：联系方式： 联系方式：年 月 日 年 月 日土方运输合同11发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等规定，甲方把 场地内土方外运工程

37、承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：一、承包内容： 标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。二、甲方职责：负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。三、乙方职责：负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。四、承包单价、付款方式：外运土方按每立方 元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付 80 %的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续， 60 天内一次性付清。五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算， 10 天内一次性付

38、清，其余做罚款处理。六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。 未尽事宜，双方协商解决。甲方代表签字：乙方代表签字：年 月 日土方运输合同12托运方： （以下简称甲方）承运方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和相关法律、法规等规定，为了明确双方在工程承包的权利和义务责任，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商达民运输施工合同条款，供双方共同遵守：一、工程内容l、工程名称：碎石运输。2、工程地点： .3、车型、车辆要求：暂定 辆车，车型为 前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格需与该车行驶证一致。4、工程期限：自 至 .5、运输距离及价格：运距 公里以内，按吨

39、位计算，每吨 元，按实际装载重量计算。车辆台数：视工地实际情况或甲方需要确定。二、车辆要求车辆数量要求 台，甲方付给乙方调车费每台_ _元，此款第一次结帐一次性扣完。三、甲方责任1、如乙方车辆没有违规、违章，正常运输，如被交通运管、交警等行政执法部门罚款及社会人员干扰造成的一切损失，由甲方负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。车辆因查扣、被拦堵超过12小时，甲方应赔偿乙方每车500元。乙方必须保证车辆手续齐全，如手续不齐全，后果由乙方自行承担一切费用。2、甲方要保证12小时有人有车上下货及开票等工作人员，保证乙方车辆在早上6点至晚上10点正常运行，反之属甲方违约，按每天每车10000元赔

40、付的比例付给乙方。但如遇大检查等突发情况除外。3、甲方负责安排车队的住宿及停车场地，住宿费用由车队自己承担。4、甲方必须保证新老路价格不变。5、甲方应保证给乙方及时办理结算运费，如因运费结算不及时而造成的损失由甲方承担。6、保证上料卸料场地及路途通行顺畅。四、乙方责任1、车队必须听从甲方管理人员指挥和调度，乙方必须保证工期正常完工。2、如因司机违章、违规引起的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故等由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，关于超载不在违章之内。3、乙方车辆如有特殊原因退场需提前10天申请，经甲方同意后方可退场。4、乙方车辆进场后不准外出拉货物，如发现外出拉货物，车

41、辆不在甲方指定地点装卸，罚款1000元。5、乙方必须拉运甲方提供的场地所约束的条件及车辆拉所明确 的路线组织运输，确保施工进度和数量。6、甲乙双方签订协议后，乙方不得因价格问题造成甲方损失， 后果由乙方自负。7、乙方应按照甲方周期计划完成甲方给予的任务。8、本协议在实施过程中，如遇到人力不可抗拒的自然灾害及政府全市大检查等，甲乙双方互不承担任何经济损失和法律责任。五、违约责任1、以下条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款，如有违约，按合同违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须有违约方全部承担。2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。如补充协议条款与本合同条款不