2022项目委托管理合同集合15篇.docx
《2022项目委托管理合同集合15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022项目委托管理合同集合15篇.docx(89页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022项目委托管理合同集合15篇项目委托管理合同1工程项目名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所委托人:上海xxxxx学院管理人:上海xxxxx咨询有限公司签定地点:上海市签订日期: 年 月 日建设工程委托项目管理服务合同委托人 上海对外贸易学院 与项目管理人 上海建科建设监理咨询有限公司 经双方协商一致,签订本合同。一、 委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所工程地点:古北路620号工程规模: 建筑面积8,000平方米总投资: 1,256万元人民币二、 项目管理服务内容:1、 前期管理: 办理建设工程规划许可证; 负责项目各个阶
2、段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证; 配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并提供相关服务; 协助学校进行设计工作的协调,提供优化建议,使其成果符合学校要求; 协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察; 项目的其他前期管理工作;2、 全过程项目协调 编制项目管理的工作内容和控制方法; 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作; 负责协调投资监理工程监理之间的工作; 其他项目管理工作。3、 合同管理 负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查; 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核; 负责所有合同履行
3、合同相关义务和权利的行使; 负责合同纠纷的处理; 负责与本项目有关的合同管理工作。4、 后期管理: 负责组织工程竣工验收 负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核; 负责各配套专业部门、职能部门 和物业使用部门验收手续的办理; 负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作; 负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册,以及向有关部门的移交; 负责工程项目使用说明书的编制; 负责项目的固定资产的登记、造册,以及清单与实物的移交; 其他有关的后期管理工作。三、 下列文件均为本合同的组成部分:1、 项目管理建议书(投标书);2、 本合同标准条件;3、 本合同专用条件;4、 在实施过
4、程中双方共同签署的补充与修正文件。四、 管理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可,管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。五、 委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付报酬。六、 项目管理费用1、 计算依据 根据财政部基础建设财务管理若干规定和上海市财政局上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定等有关规定; 借鉴浦东新区财政局的浦财城(XX)11号文浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定,计算本项目的管理费。2、 建安投资额及管理费费率建筑安装工程投资额(暂估)1256 万元,
5、管理费费率 3%,管理费用为37.68万元:(大写:人民币 叁拾柒万陆千捌佰元)。若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20%的,则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%)。3、 支付方式 合同签订后七天内预付管理费20%; 管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算; 支付时间:按月支付; 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬和额外工作报酬:(报酬=附加工作日数200元/人日)。七、 履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成立的,由工程所在地人民法院管辖。本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。本合同
6、一式 陆 份,具有同等法律效力,双方各执 叁 份。委托人:(签章) 委托人:(签章)住所: 住所:法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮编: 邮编:电话: 电话:本合同签订于 年 月 日项目委托管理合同2委托人:法定代表人:地址: (以下简称:甲方)受托人:法定代表人:地址: (以下简称:乙方)鉴于:1、甲方依法开发建设了 项目。因债务不能及时清偿,项目被法院依法查封、冻结,项目进展遇到建设、策划、融资、债务重组等方面的经营困境。需委托乙方接盘管理。2、乙方具备丰富的房地产咨询、融资、管理、销售、处置经验,并拥有大量优秀管理人才,在房地产开发建设各阶段
7、、各环节均具有强大的专业技术支持力量。乙方有意通过输出专业的管理及技术,为甲方创造更高的效益。3、甲方充分认可乙方在房地产开发建设领域的管理能力和经验,同意委托 乙方全面负责项目的融资、管理、销售、处置等管理工作,乙方也同意接受该项委托。为此,甲乙双方根据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定,本 着诚实信用、平等、自愿、互利等原则,经友好协商,签订本合同,以资共同遵守。第一部分 协议书一、项目概况1、项目名称: .2、项目地点:见国有土地使用权出让合同附件出让宗地界址图 .3、土地使用权获取方式为 ,用地性质为 .4、地块面积:宗地面积 平方米,其中建设用地面积 平方米,最终以国有土地使用
8、证上登载的面积为准。5、主要规划建设指标:容积率为 .6、与项目有关的合同文件及审批文件:国有土地使用权出让合同、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证商品房预售许可证。二、委托方式及期限1、甲方现委托乙方负责项目融资、管理、销售、处置等管理工作。2、委托期限自本合同签订之日起至本项目的房产出售及回款完毕。三、项目委托管理的基本原则1、乙方根据本协议的约定履*托职责,获得协议约定的收益。2、乙方组建项目管理团队,对甲方董事会负责,根据本合同的约定或甲方董事会的特别授权许可行使项目日常经营管理权。四、甲方委托乙方开发管理工作内容1、协助甲方进行项目融资、管理、销售、处置的全过程
9、管理。2、负责项目策划、推广、销售管理。五、项目管理团队1、为方便项目的开展,乙方同意派驻相关专业管理人员组成管理团队,负责具体实施本合同约定的管理事项。2、乙方派驻人员履行甲方经营管理班子的相关职责,并以甲方名义对外开 展工作。3、乙方代表为 ,即项目负责人。六、委托管理的相关费用乙方完成本合同项下的委托事项,甲方应承担或向乙方支付以下几个方面的 费用:1、乙方管理团队的基本报酬(含基本工资、社保和住房公积金)由甲方承担 .2、甲方应按项目房产预估销售额的 %向乙方支付项目委托管理费 元。房产预估销售额的确定方法为:委托项目预售许可证核定的面积与项目开盘均价(16000元/)之乘积(项目预估
10、销售额为 亿元)。支付时间:自本合同签订之日起,以按委托管理费总额,按三年计算等额分次于每年的前五日内支付,即每次甲方应向乙方支付 元。3、委托管理费由甲方支付给乙方或其指定单位。4、在项目建设过程中,发生额外工作的,根据实际情况和乙方实际工作量, 根据本合同约定或甲方、乙方另行协商费用标准及支付方式。七、其他事项1、本合同中的第一部分 协议书第二部分 合同条件为本合同的有机组成部分,不可分割,具有同等法律效力。2、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,各文本具有同等法律效力。第二部分 合同条件第一条 甲方的权利和义务1、甲方有权根据本合同规定,对委托管理项目的资金使用、工程建设进度、 质量
11、进行综合性监督、控制、检查,对违规行为予以纠正。2、甲方有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。3、参与委托管理项目工程中招投标活动。4、甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员,更换从社会招聘的不称职员 工。5、甲方应负责协调乙方及与项目有关的各政府行政主管部门的关系,负责 协助乙方办理项目前期相关审批手续。6、甲方应监督和指导项目的建设实施,并参加项目的竣工验收和移交。7、甲方有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设 标准,致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。8、甲方负责筹措建设资金,应按相关合同约定及时核拨建设资金。9、甲方应在 1 个工作日内
12、就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜给 予书面答复。甲方没有在规定时间答复的,乙方不承担责任。10、按时支付本合同约定的各项费用。第二条 乙方的权利和义务1、乙方应恪尽职责,按照法律对于代理人的规定,尽心尽力履行受托管理义务,维护甲方的合同权益,并享有下列权利:(1)有权要求甲方支付本合同约定的各项费用。(2)有权拒绝甲方提出的本合同约定之外的要求。 无论因何种原因解除合同的,甲方应向乙方人员支付人员的基本管理费。2、乙方应履行以下义务:(1)在项目委托管理实施过程中,乙方应根据乙方开发和管理经验,结合甲方和项目实际情况,为甲方建立公司基础管理制度和项目管理制度,包括人力资源和薪酬福利制度、
13、财务管理制度、行政管理制度、工程营造制度、成本管理和招投标制度等,经甲方审批后执行,作为具体开展受托管理工作的依据。(2)按要求向甲方报送计划、财务、工程、销售等工作情况报告,如遇方案、开发计划、成本等重大调整,须及时向甲方汇报。(3)协助甲方做好项目建设中与有关专业工作单位的结算工作。(4)协助和监督监理方进行相关的工程监理工作。(5)组织竣工验收。(6)负责督促、审核承包方编制的项目竣工报告。(7)竣工验收通过后,及时与甲方办理移交手续。(8)乙方应建立完整的项目建设档案,在项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向甲方和有关部门移交。未征得有关方面同意,不得泄露与本工程有关的保密资料。(
14、9)涉及款项支付的合同在签署前应征求甲方指定的项目负责人对价格及 付款方式的意见。上述涉及款项支付的合同在签订后 3 个工作日内,乙方应当将合同副本报甲方负责人处备案。(10)负责项目的融资、管理、销售、处置等。第三条 项目营销管理1、乙方负责项目营销策划管理,主要工作包括:(1)拟定项目推广案名,经甲乙双方协商共同确定。(2)编制营销策划书,包括:项目市场定位,项目营销总体思路,各分期、 阶段营销推广策略和计划。2、销售管理工作(1)乙方负责根据项目开发计划制订销售计划,经甲方审批后执行。(2)乙方负责日常销售管理工作:3、销售价格管理工作(1)乙方负责提供价格定位建议包括:总体价格策略制定
15、、项目单价设定、 项目总价设定等。(2)项目优惠方案制定,包括开盘折扣方案、持续销售期折扣方案制定等。(3)由乙方根据甲方对外负债情况,与债权人进行谈判,达成债权债务重组协议,在销售价格管理的框架范围内,处置项目房产销售。第四条 财务和资金管理1、委托管理项目应单独建帐,受托人处理太和广场所得的房款及其他收益,均存入该账户,该账户内所有款项的支出,必须经乙方书面同意。2、项目建设所需资金由甲方负责。乙方也可充分利用其融资资源,为项目融资,具体事宜另行协商。项目融资到帐后,必须全部用于项目的开发建设,未经乙方同意,甲方不得挪作他用。3、项目实现销售收入后,由乙方决定用途、方式和金额。第五条 合同
16、变更、解除和终止1、甲乙双方经协商,可以协议变更本合同。2、甲方有下列行为之一的,乙方有权解除合同:(1)由于甲方拒绝或怠于协助合同约定义务导致乙方管理工作发生困难的。(2)其他因甲方原因导致合同履行目的不能实现或者难以实现的。3、解除合同的程序当事人一方要求变更或解除合同时,应当提前30日以书面形式通知其他 各方,另一方应在20个工作日内给予答复,另一方未答复的,合同自动解除。因解除合同使其他各方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。第六条 违约责任1、甲方的违约责任:(1)甲方未能按约定向乙方支付任何费用的,应按照应付金额承担30%的违约金。2、乙方的违约责任(1)因
17、甲方同意的变更设计导致管理期限、工程成本总额发生变化的,乙方不承担法律责任。(2)因乙方管理原因造成的管理费用超支,超支部分由乙方承担。第七条 争议的解决在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,协调后争议仍未解决时,任何一方均可向原告所在地 人民法院起诉。甲方(签章):法定代表人(签章):乙方:本合同于 年 月 日在 签订。项目委托管理合同3委托方: (以下简称甲方)受托方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及市政府颁布的武汉市政府投资项目管理办法(试行)(武政20xx6号)和武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行
18、)的通知(武政20xx7号)精神,遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则,经协商,甲方同意委托乙方实施全过程代建,全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责,特订立本合同,以资双方共同遵守:一、工程概况1、建设地点: _2、主要建设内容:3、总投资及资金(按审定的预算执行)4、工程质量:5、建设工期:二、委托事项受托方应负责_项目的建设管理。主要事项有:1、负责组建代建项目部,制定工程代建大纲,在合同履行期间,按月、季向甲方报告代建工作情况;2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程代建管理;3、编制工程招标文件,组织建设工程施工及设备材料的招投标工作;4、负责项目施工阶段设计技
19、术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核;办理现场变更及签证手续,并提出审核意见;5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标,并进行控制和检查;6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动;7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行,并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议;8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度,保证现场安全;9、主持现场施工管理例会,解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施;10、协助甲方办理工程决算审计。三、双方的职责、义务(一)乙方的职责、义务1、完成委托事项,实施委托事项完全符合国家及地方法规、法律及甲方的要求,做好建设项目三控二管一
20、协调(三控:指控制投资、质量、工期;二管:指合同和信息的管理;一协调:指协调施工中有关各方关系)工作,确保建设工期、质量、安全目标实现;2、负责申报办理本项目所需规划、土地、环境、供水供电、绿化、消防、城管、交管等有关手续;3、做好该建设项目投资控制,科学的项目管理,提高投资效益,编制工程月进度计划并于每月25日(如遇节假日顺延)上报甲方;4、工程竣工后负责向甲方提供3套竣工图和 3套工程竣工资料;5、乙方必须按确定目标的标准进行管理,要求建设项目建筑质量等级为合格6、严格按照招投标制和工程监理制,组织工程招标,择优选定承包单位。7、严格按照甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 项目 委托 管理 合同 集合 15
限制150内