2022年二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题附答案.docx

《2022年二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题附答案.docx（163页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师工程法规及相关知识模拟考试题附答案A卷1、(单选题)某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的3倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。A按照2.4%支付利息B按照.4%支付利息C按照7.2%支付利息D按照6%支付利息参考答案：D2、(单选题)下列关于施工许可证法定批准条件的说法，正确的是()。A需要使用建设用地的，必须依法申请使用农民集体土地B在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C以划拨方式提供国有

2、土地使用权的，不再办理建设用地规划许可证D以出让方式取得国有土地使用权的，不再领取建设用地规划许可证参考答案：B3、(单选题)某建筑公司与发包人在施工合同中约定双方若发生争议，提交发包人住所地人民法院管辖。后双方因工程价款的支付时间发生争议，建筑公司应向()。A发包人所在地的人民法院起诉B建筑公司所在地的人民法院起诉C合同签订地的人民法院起诉D工程所在地人民法院起诉参考答案：D4、(单选题)合同中关于()的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响。A违约责任B解决争议C价款或酬金DD数量和质量参考答案：B5、(单选题)下列情形不属于仲裁员回避情形的是()。A是本案当事人或者当

3、事人、代理人的近亲属B是申请人所选定的C与本案有利害关系D接受当事人、代理人的请客送礼参考答案：B6、(单选题)?在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知()。A保险经纪人B保险人C收益人D投保人参考答案：B7、(单选题)根据水污染防治法关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是()。A在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口B禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣C禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水D禁止向水体排放生活污水参考答案：D8、(单选题)以下仲裁协议有效的是()。A争议发生之后才达成的仲裁协议

4、B未排除法院管辖权的仲裁协议C以口头方式约定的仲裁协议D约定了两个仲裁委员会的仲裁协议参考答案：A9、(单选题)仲裁庭调解达成协议的，调解书自()即发生法律效力。A仲裁庭制作完成后B当事人签字后C人民法院确认后D当事人签收后参考答案：D10、(单选题)关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B建设用地使用权的设立可以采取转让方式C建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D建设用地使用权期间届满的，自动续期参考答案：C11、(单选题)关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A施工企业应在工程项目开工后办理投

5、保手续B投保应实行实名制C投保应计工程项目施工人数D工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理参考答案：D12、(单选题)生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位应当在应急预案公布之日起()个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。A20B30C40D60参考答案：A13、(单选题)下列关于合同债务转移效力的表述中，不正确的是()。A合同债务转移后，承担人成为合同的新债务人B合同债务转移后，从债务也随之转移C合同债务转移后，抗辩权也随之转移D合同债务转移后，抵消权也随之转移参考答案：D14、(单选题)下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()

6、。A一工人在施工中不慎从楼上掉下来摔死B工地在建地下隐蔽工程时。对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D工地工人栾某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒参考答案：C15、(单选题)申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。对建设单位的要求是()。A应提交银行存款证明B应提交建设资金已经落实承诺书C到位资金不少于工程合同价的60%D建设资金全部到位参考答案：B16、(单选题)在施工合同中，就支付工程款而言

7、，债权人是()。A施工单位B建设单位C监理单位D供货单位参考答案：A17、(单选题)施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。A1万元以上2万元以下B2万元以上5万元以下C5万元以上10万元以下D10万元以上20万元以下参考答案：C18、(单选题)下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合工伤保险条例规定的是()。A劳动功能障碍分为9个伤残等级B最重的为1级C生活自理障碍包括生活完全不能自理D劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定参考答案：A19、(单选题)下列关于保证工程质量和安全具体措施的

8、说法，符合施工许可证法定批准条件的是()。A建设单位领取施工许可证后，应及时办理工程质量监督手续B施工企业编制的施工组织设计，要有通用的质量、安全技术措施C专业性较强的工程项目编制有专项质量、安全施工组织设计并办理了监督手续D施工现场要设置安全纪律牌、安全标志牌参考答案：C20、(单选题)按照建设工程质量保证金管理办法规定，下列关于工程质量保证金预留方式和比例的说法正确的是()。A政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方B承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%C发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D在工程项目

9、竣工前，承包人已经缴纳履约保证金的，发包人还应当预留工程质量保证金参考答案：C21、(单选题)下列关于建筑业企业资质审批告知承诺制的说法，正确的是()。A企业只需在资质许可机关网站提出申请事项及资金、人员、装备、业绩等电子材料B企业根据建设工程企业资质标准作出符合审批条件的承诺，主管部门依据审批权限和企业承诺直接办理审批手续，企业不再提供证明材料C主管部门着力强化审批事后的监管力度D对骗取企业资质的企业，责令限期整改，情节严重的，吊销资质证书参考答案：B22、(单选题)施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款一定比例的罚

10、款，该比例是()。A2%以下B2%以上4%以下C3%以上4%以下D4%以上参考答案：B23、(单选题)关于上位法与下位法的法律地位与效力的说法，下列选项中正确的是()。A建筑法高于建设工程质量管理条例B北京市建筑市场管理条例高于建设工程质量管理条例C北京市建筑市场管理条例高于陕西省建筑市场管理条例D陕西省建筑市场管理条例高于北京市建筑市场管理条例参考答案：A24、(单选题)施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取措施不包括()。A覆盖B洒水C固化D绿化参考答案：B25、(单选题)建设工程因故中终止施工一年者，恢复施工时，该建设单

11、位应当()。A报发证机关核验施工许可证B重新申领施工许可证C向发证机关报告施工情况D办理开工报告审批参考答案：A26、(单选题)建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法规定，建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度。下列选项中，不属于该办法要求的项目专职安全生产管理人员主要职责的是()。A负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录B负责编制危险性较大工程安全专项施工方案C对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处D对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改参考答案：B27、(单选题)对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的

12、，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()。A15B1个月C3个月D6个月参考答案：C28、(单选题)依据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是()。A劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议B用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用C派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用D用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同参考答案：C29、(单选题)根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是()。A仲裁委员会是国家机关B限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制D仲裁委员会是按照行政区划设立的参考答案：C30、(单选题)工伤保险条例的规定，职工因工死亡

13、，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。A6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C6个月的职工本人工资D12个月的职工本人工资参考答案：A31、(单选题)某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。A截止于2007年1月1日，承包商丧失诉讼权B2007年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C截止于2007年1月1日，承包商丧失胜诉权D承包商获得工程款的权利最长保护2年参考答案：C32、(单选题)适用特别程序审理的案件，实行一审终审

14、，并且应当在立案之日起多少日内审结()。A15B30C45D60参考答案：B33、(单选题)某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于()。A特别重大事故B重大事故C较大事故D一般事故参考答案：C34、(单选题)注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前()内申请续展注册。A1个月B2个月C6个月D12二月参考答案：D35、(单选题)施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处()的罚款。A挪用费用10%20%B挪用费用20%50%C挪用费用50%70%D挪

15、用费用70%以上参考答案：B36、(单选题)某工程项目施工过程中，施工单位以工期紧为由，在一些隐蔽工程覆盖前没有通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构，就私自进行了下一道工序的施工。在竣工验收时，发现上述私自覆盖处存在质量缺陷。建设单位要求该施工单位返修，但施工单位以下一个工程项目马上要开工为由，拒绝返修。在本例中，下列符合建设工程质量管理条例规定的做法是()。A施工单位在一些隐蔽工程覆盖前没有通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构B施工单位以工期紧为由，私自进行了隐蔽工程覆盖工序的施工C建设单位在竣工验收发现该工程质量缺陷时，要求施工单位返修D施工单位借故拒绝对工程质量缺陷进行返

16、修参考答案：C37、(单选题)对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成的损失的承担人是()。A施工方B建设方C设计方D责任方参考答案：D38、(单选题)某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。A相邻权B地役权C土地租赁权D建设用地使用权参考答案：B39、(单选题)建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自终止施工之日起的()内向施工许可证发证机关报告。A15日B30日C60日D90日参考答案：B40、(单选题)某建筑

17、施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。A2008年2月-2008年4月B2007年11月-2008年1月C2007年7月-2008年1月D2008年2月-2008年7月参考答案：B41、(单选题)关于临时用电管理，根据建设工程安全生产管理条例和施工现场临时用电安全技术规范规定，施工单位在()条件下应编制用电组织设计。A施工现场临时用电设备在5台及以上B施工现场临时用电设备在5台以下C设备总容量在50kW以下D施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下参考答案：A42、(单选题)实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在

18、工程上使用或者安装的必要前提是()。A监理单位总工程师签字B施工单位总工程师签字C该工程监理工程师签字D该工程项目经理签字参考答案：C43、(单选题)投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在()之前进行。A招标中止B投标有效期满C提交投标保证金D投标截止日参考答案：D44、(单选题)某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是()。A甲公司的报价超过标底的上浮范围B乙公司的报价超过标底下浮范围C丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价D丁公司的报价低于成本参考答案：D45、(单选题)在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位

19、主持比较合适()。A施工方上级单位B建设方C当地政府建设主管部门D人民法院参考答案：C46、(单选题)注册建造师有权()。A超出聘用单位业务范围从事执业活动B在两个或两个以上单位受聘或执业C允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D对本人执业活动进行解释和辩解参考答案：D47、(单选题)按照建设工程价款结算暂行办法规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。A发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C发包人将该工程折价，承包人就该工程折

20、价款优先受偿D承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿参考答案：D48、(单选题)下列关于解除劳动合同的说法中，错误的是()。A劳动者提前30日以书面通知用人单位可以解除劳动合同B劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同C劳动者患病或因工负伤，用人单位可以解除劳动合同D用人单位不能单方解除劳动合同参考答案：C49、(单选题)对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对课露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()。A15天B1个月C3个月D6个月参考答案：C50、(单选题)下列关于建设工程承包制度的说法中，正确的是()。A工程总承包

21、是指发包人将工程项目的全部施工任务发包给具有相应资质的企业承包B共同承包的，可按联合体中资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C工程总承包单位不得将项目中的设计和施工业务一并或分别分包给其他单位D工程总承包单位可以同时为该项目业主方提供工程项目管理服务参考答案：C51、(单选题)工伤保险条例的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起()照发工资。A2个月内B3个月内C4个月内D6个月内参考答案：B52、(单选题)规避办理施工许可证应承担的法律责任是()。A责令停止施工，对建设单位处以罚款B责令停止施工，对于建设单位和施工单位分别处以罚款C对不符合开工条件的，责

22、令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款D对责任者追究刑事责任参考答案：B53、(单选题)发包人未能按()的约定提供图纸及开工条件造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延。A合同协议书B通用条款C专用条款D合同示范文本参考答案：C54、(单选题)根据建设工程质量管理条例的规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。A处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B降低资质等级C处10万元以上20万元以下的罚款D依法赔偿损失参考答案：C55、(单选题)当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循()，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知

23、、协助、保密等义务。A平等原则B权利义务对等原则C公平原则D诚实信用原则参考答案：D56、(单选题)按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。A串通投标B偷工减料C未取得资质证书承揽工程D出借、转让资质证书参考答案：A57、(单选题)货物运输合同中，托运人的主要权利是()。A有条件的拒付运费权和任意变更解除权B按时提货验收权C对运输物品的保密权D对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权参考答案：A58、(单选题)关于债的法律关系的说法，错误的是().A债是特定当事人之间的法律关系B债的主体是指特定的当事人C债的内容是指债的主体双

24、方之间的权利义务D债权是请求特定人为特定行为的权利参考答案：D59、(单选题)项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。A甲为上诉人B甲应在判决之日起15日内上诉C甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状D上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理参考答案：C60、(单选题)项目经理部行为的法律后果由()承担。A项目经理B企业法人C企业法定代表人D项目经理部与企业法人分担参考答案：B61、(多选题)建设工程民事纠纷的处理方式包括()。A行政调解B仲裁调解C行政复议D诉讼E和解参考答案：ABDE62、(多选题)下列关于仲裁和诉讼的

25、说法正确的有()。A仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交中立第三方作出裁决B诉讼是法院行使国家所赋予的审判权，向法院起诉不需要双方当事人在诉讼前达成协议，只要一方当事人向有审判管辖权的法院起诉，经法院受理后，另一方必须应诉C仲裁具有民间性质，其受理案件的管辖权来自双方协议D有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权;纠纷发生后，一方当事人提起仲裁的，另一方必须仲裁E没有仲裁协议，能启动仲裁程序参考答案：ABCD63、(多选题)甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A电梯的瑕疵担保义务B权利瑕疵担保义务C将电梯的所有权转

26、移给房地产开发商的义务D受领标的物的义务E按照质量要求交付电梯的义务参考答案：ABCE64、(多选题)债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押的是()。A建筑物和其他土地附着物B交通运输工具C以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权D正在建造的建筑物、船舶、航空器E依法被查封、扣押、监管的财产参考答案：ABCD65、(多选题)按照建设工程消防监督管理规定规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工C选用满足防火性能要求的建筑构件D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修

27、材料的质量E建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人参考答案：BDE66、(多选题)根据调解人的不同，我国调解的形式主要有()。A行政调解B法院调解C人民调解D仲裁调解E当事人调解参考答案：ABCD67、(多选题)关于建设工程施工企业安全费用使用的说法，下列选项中正确的有()。A维护安全防护设施设备支出B应急演练支出C开展重大危险源和事故隐患评估支出D年度结余的安全生产费用奖励给相关人员E当年计提安全费用不足的，超出部分不能列入正常成本费用参考答案：ABC68、(多选题)关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有()。A承包人原因所致的，从实际通过竣工

28、验收之日起计B承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期C发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期E发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期参考答案：AE69、(多选题)有关仲裁协议的效力说法正确的是()。A发生纠纷后，一方当事人既能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，也能就该纠纷向人民法院提起诉讼B有效的仲裁协议不排除人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权C仲裁协议是仲裁委员会手里仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据D仲裁委员会只能对当

29、事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁E当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的参考答案：CDE70、(多选题)建筑法规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。A责令改正，处以罚款B情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书C吊销营业执照，退出建筑市场D对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失E构成犯罪的，依法追究刑事责任参考答案：ABDE71、(多选题)根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员

30、的主要职责有()。A现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D对作业人员违规行为予以纠正或查处E负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录参考答案：ABDE72、(多选题)在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。A相当于违约造成的损失B包括合同履行后可获得的收入C包括合同履行后可获得的利益D不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失参考答案：ACDE73、(多选题)下列可以作为著作权主体的有()。A国家B股份有限公司

31、C事业单位D个人独资企业E合伙企业参考答案：ABCDE74、(多选题)承包人()，发包人可以请求解除建设工程施工合同A未按约定工期完工的B完成工程质量不合格，并拒绝修复的C擅自将专业工程分包的D将工程转包的E未经发包人同意擅自将劳务部分分包的参考答案：BD75、(多选题)甲公司将其生产的白酒独创性地取名为雨朦胧，并将雨朦胧申请为注册商标。乙公司也为白酒生产商。乙公司的()行为属侵犯甲公司商标权的行为。A未经甲公司许可，在自己生产的白酒产品上使用雨朦胧的品牌标识B制作雨朦胧的品牌标识，并且专门销售该品牌标识C向甲公司购买雨朦胧的品牌的使用权，并在自家生产的白酒上使用该标识D向甲公司购买雨朦胧品牌

32、白酒，将其品牌名更改为朦胧雨，再向市场销售朦胧雨品牌白酒E向另外一家白酒制造商丙公司购买丙公司自制的雨朦胧品牌白酒，并向市场销售这部分白酒参考答案：ABDE76、(多选题)在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。A对责令停止施工的项目允许其开工建设B吊销资质证书C对先进单位予以表彰D颁发施工许可证E核准企业资质等级参考答案：DE77、(多选题)根据建筑工程施工许可管理办法的规定，下列选项中符合施工许可证法定批准条件的有()。A在城市、镇规划区的建筑工程，已取得规划许可证B需要征收用地范围内房屋的，其征收进度满足施工要求C有满足开工需要的施工图纸和技术资料D依法确定了施工企业

33、E建设资金已经落实参考答案：ABDE78、(多选题)下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有()。A对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行C在投标有效期内进行的补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分D在投标截止日期前进行补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件参考答案：AD79、(多选题)某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合

34、同涉及的主体有()。A出租人B公证人C出卖人D所有人E承租人参考答案：ACE80、(多选题)建设工程活动涉及的法律关系较为复杂，风险较为多样。因此，建设工程活动涉及的险种也较多。主要包括()。A建筑工程一切险B安装工程一切险C机器损坏险D财产一切险E建筑职工意外伤害险参考答案：ABCEB卷1、(单选题)按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。A收回国有资金B重新审批该项目C暂停项目执行或资金拨付D撤销承包单位的资质证书参考答案：C2、(单选题)我国招标投标法规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面

35、合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A15B30C45D60参考答案：B3、(单选题)建筑工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由()签字并加盖执业印章。A注册建筑师B注册结构工程师C注册建造师D注册监理工程师参考答案：C4、(单选题)以下不适用专属管辖的案件是()。A房屋买卖纠纷B土地使用权转让纠纷C建设工程施工合同纠纷D农民土地经营纠纷参考答案：D5、(单选题)用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能()。A在合同依法订立之后进行B变更合同期限和劳动报酬C变更劳动保护和工作条件D违反法律法规的强制性规定参考答案：D6、(单选题)货物运输合同中，托运人的

36、主要权利是()。A有条件的拒付运费权利及任意变更解除权B按时提货验收权C对运输物品的保密权D对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权参考答案：A7、(单选题)关于债的法律关系的说法，错误的是().A债是特定当事人之间的法律关系B债的主体是指特定的当事人C债的内容是指债的主体双方之间的权利义务D债权是请求特定人为特定行为的权利参考答案：D8、(单选题)某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解余后，下列行为中不正确的是()。A发包方可以不承担违约责任B承包方应该终止履行合同C发

37、包方应赔偿未支付给乙方费用的损失D承包方仍可要求结算已完部分的工程费用参考答案：A9、(单选题)甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡。根据建设工程安全生产管理条例，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是()。A甲建设单位B乙施工单位C丙施工单位D项目经理部参考答案：B10、(单选题)下列权利中，属于担保物权的是()。A地役权B抵押权C建设用地使用权D土地承包经营权参考答案：B11、(单选题)发生下列事件后，其中允许解除合同的是()。A法定代表人变更B当事人一方发生合并、分立C由于不可抗力致使合同

38、不能履行D作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止参考答案：C12、(单选题)安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()）措施。A卫生保障B水污染防治C卫生检查D水循环利用参考答案：A13、(单选题)工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A10日B20日C30日D60日参考答案：C14、(单选题)如果承包商与建设单位签约时就解决

39、纠纷的方式选择了仲裁，则()。A就没有权利选择仲裁员B申请仲裁后就不可以再达成和解了C无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D若对仲裁结果不服，依然可以上诉参考答案：C15、(单选题)甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A2500元B7500元C8000元D9000元参考答案：B16、(单选题)对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对课露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为(

40、)。A15天B1个月C3个月D6个月参考答案：C17、(单选题)某多层建筑施工过程中，于2014年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体，另有2人下落不明，依据生产安全事故报告和调查处理条例，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为()。A2014年5月6日B2014年5月8日C2014年5月15日D2014年5月31日参考答案：D18、(单选题)某材料供应商出售给甲施工单位500t钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时，仓库发货员误将600t钢材给其装了车发运，该情形构成了()。A合

41、同之债B侵权之债C无因管理之债D不当得利之债参考答案：D19、(单选题)下列选项中，不属于我国建筑法安全生产法等相关法律法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是()。A检举权B控告权C紧急避险权D危险报告权参考答案：D20、(单选题)国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A15天B1个月C45天D2个月参考答案：D21、(单选题)在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。A物证B书证C视听资料D鉴定结论参考答案：C22、(单选题)甲乙双

42、方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A15B16C17D21参考答案：D23、(单选题)按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任B未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C监理工程师可依法发布有关指令D施工监理只能采用旁站监理方法参考答案：A24、

43、(单选题)无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A欠付工程款B实际施工人的损失C实际施工人主张的权利D实际施工人违法承揽工程的罚金参考答案：A25、(单选题)住房和城乡建设部建筑施工特种作业人员管理规定对建筑施工特种作业人员进行规定，下述不属于建筑施工特种作业人员的是()。A建筑电工B建筑架子工C建筑起重机械安装拆卸工D建筑混凝土工参考答案：D26、(单选题)生产安全事故报告和调查处理条例规定，安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县

44、级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A1小时B6小时C12小时D24小时参考答案：A27、(单选题)国家安全生产监督管理总局生产安全事故应急预案管理办法中，对生产经营单位应急预案进行了细分，下列选项中不符合该要求的选项是()。A综合应急预案B特别应急预案C专项应急预案D现场处置方案参考答案：B28、(单选题)下面关于质权的说法，正确的是()。A质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征B质权人在质权存续期间，可以处分质物C质物必须是动产D能够用作质押的动产必须符合国家的规定参考答案：A29、(单选题)甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据

45、物权法的规定，乙可以请求法院()）。A返还原物B排除妨碍C恢复原状D确认物权参考答案：D30、(单选题)?在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知()。A保险经纪人B保险人C收益人D投保人参考答案：B31、(单选题)某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是()。A10万元以上20万元以下B20万元以上50万元以下C50万元以上100万元以下D100万元以上500万元以下参考答案：C32、(单选题)下列关于委托代理终止的说法，正确的是()。A被代理人恢复了民事行为能力B被代理人取得了民事行为能力C作为代理人或者被代理