2022年有关施工合同锦集10篇.docx

《2022年有关施工合同锦集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同锦集10篇.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关施工合同锦集10篇有关施工合同锦集10篇在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我收集整理的施工合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方（发包人）：_法人执照号码：_ 法定代表人：_ 地址：_托付代理人：_ 身份证号：_ 联系电话：_乙方（承包人）：_营业执照号码：_ 法定代表人：_ 地址：_托付代理人：_ 身份证号：_联系电话：_ 行业准入证号码：_ 工程设计师：_身份证号：_ 施工负责人：_身份证号：_依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法（建

2、设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在同等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况1.1 施工地点：_ 。1.2 工程装饰装修面积：_ 。1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_ 。1.4 施工内容及做法（见附件1：广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2：广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3：广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸）。1.5 工程承包方式，经商定实行下列第_种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰

3、装修材料明细表、附件5：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修设备明细表）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）供应其余部分材料（见附件4、附件5、附件6：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料明细表及附件7：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应设备明细表）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）供应全部材料（见附件6和附件7）。1.6 工程期限：开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日。1.7 工程款：本合同工程造价为人民币_元，金额大写：_。（见附件8：广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生

4、另计。其次条工程质量标准2.1 本工程质量执行国家标准GB 500961999住宅设计规范、GB 5032720xx住宅装饰装修工程施工规范、GB 5021020xx建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。2.2 装修室内环境污染限制应严格执行GB 5032520xx民用建筑工程室内环境污染限制规范等相关国家、行业和地方标准。2.3 其它约定标准（在“是”或“否”对应的“”中打“”或填写其它标准）：(1)GB/T 1888320xx室内空气质量标准是否 执行；(2)_。第三条丙方的责任3.1 依据甲方的须要，负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工

5、程报价，供甲方择优选择。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订广东省室内装饰装修工程托付设计合同（合同编号：_ ），约定详细事宜。3.2 依据甲方的须要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测试验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。由甲方与检测单位签订广东省室内装饰装修工程材料托付验收合同（合同编号：_ ），约定详细事宜。3.3 依据甲方的须要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程托付监理

6、合同（合同编号：_ ），约定详细事宜。3.4 依据甲方的须要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到GB 5032520xx民用建筑工程室内环境污染限制规范及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同（合同编号：_ ），约定详细事宜。3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。3.6 甲乙两方对工程质量有争议时，在甲乙双方认同的前提下，对施工工程进行检测和鉴定。3.7 合理监控工程款，向甲方保证工程款的平安

7、；在乙方顺当履行职责时，按约定刚好向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，刚好同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供应有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（详细可参见4.1款）。3.8 当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时，丙方应刚好履行职责，以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的，责任由丙方担当。第四条甲方责任4.1 本合同签定后_日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。

8、每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方托付乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：_开户名：_开户行：_帐号：_ 4.2 开工前_天，为乙方入场施工创建条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳爱护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方供应经确

9、认的施工图纸或施工说明文件份。4.3 向乙方供应施工所需水、电等设备，并说明运用留意事项，水电费用由_方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续，并担当相关费用。4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.5 甲方不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设

10、计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。4.7 施工期间甲方仍需部分运用该居室的，甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。4.8 指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。第五条乙方责任5.1 依据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。5.2 指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事

11、宜的确认。5.3 严格执行施工规范、质量标准、平安操作规范、防火平安规范和环境爱护规定。5.4 主动协作甲方和丙方开展正常工作。协作甲方托付的工程监理开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。协作竣工验收，编制工程结算。平安、保质、按期完成本合同约定的工程内容。5.5 严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管理设施。（2）遵守物业管理规定的施工时间，不得扰民及污染环境；（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人担当相应修理

12、和损失赔偿的责任；（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的爱护；（5）保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁；（6）负责将装修垃圾装袋，刚好清运到物业指定位置，并支付物业管理所收的相关费用。5.6 自备施工工具，并充分利用辅材和主材，削减材料奢侈。一般材料的损耗率应不高于_%，特别材料损耗率的约定：_。乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分，其费用由乙方担当。5.7 向甲方供应项目完善、清晰规范的报价文本，依据工程实际状况由专业的报价师或报价系统供应标准报价。甲乙双方达成一样后，在施工项目不变更的状况下，工程的结算价格与预算价格误差不超过_，超出部分由乙方担当。5.8 甲方为少数民族的

13、，乙方在施工过程中应当敬重其民族风俗习惯。第六条工程变更6.1 合同签定后，在施工前或施工过程中假如甲方还需增加工程项目，在增加制作之前，乙方作预算造价；如需变更，甲乙两方须协商一样，参照同类工程价格调整相应费用，并告知丙方。6.2 增加项目所需的费用，必需在增加项目施工前一次性交纳至丙方指定的本工程款项特约帐户，由甲丙双方监督发放（参见4.1款及附件9：广东省室内装饰装修工程施工合同工程变更单）。6.3 合同签定后，在施工前或施工过程中假如甲方需削减工程项目，甲乙两方协商一样后，调整相应费用，并告知丙方，同时约定：甲方单方面要求削减施工项目所对应的费用（以工程预算为基础），应划拨_%给乙方作

14、为补偿；乙方提议或要求削减施工项目，经甲方及丙方同意后，其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。第七条关于工期的约定在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，甲乙两方须协商一样，共同签署书面变更单，并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。7.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并告知丙方。7.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由甲方担当。7.3 因乙方缘由不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由乙方担当。7.4 因丙方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由丙方担当。7.5 因设计变更或非甲、乙、丙方

15、缘由造成的停水、停电、停气及不行抗力的因素，影响工期，工期相应顺延，甲乙丙三方均不担当该责任。第八条关于工程质量、验收和保修约定8.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐藏工程验收（包括水、电等隐藏工程的验收）；（3）竣工验收（包括室内环境质量验收）；（4）其他约定的项目验收。8.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并告知丙方。甲方自接到通知起_日内组织工程验收，_日内组织室内环境质量检测验收（依据国家标准，室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行），并办理验收、移交手续。如甲方（或甲方托付人）在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方和丙方，另定验收日期。但甲

16、方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用（看管等费用另行约定）。当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时，丙方有义务督促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收，并帮助验收；因工程监理及环境检测单位缘由造成验收延迟时，由工程监理及环境检测单位担负延迟责任。甲方提前入住，视为验收合格，甲方应自行担当工程有关的质量问题，但乙方仍应担当合同的保修责任（详见附件10：广东省室内装饰装修工程施工合同工程质量验收单）。8.3 甲方托付的工程监理代表与乙方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。如复验合格，甲方应担当复验费用，由此影响工期，责任由甲方担当

17、；若复验不合格，其复验及返工费由乙方担当，责任由乙方担当，但工期也予以顺延。8.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用及材料费用由甲方担当，工期顺延。8.5 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方担当，工期不顺延。8.6 当甲乙两方对工程质量有争议时，提请_对工程质量进行检测和鉴定。8.7 本工程自验收合格后三方签字之日起，在正常运用条件下室内装饰装修工程保修期限为_年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为_年。施工合同 篇2甲方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)乙方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)经甲乙双方多

18、次协商，形成一样性看法，达成如下协议：一、工程范围：屋面xxxm2左右，单价xxx元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(SBS，3mm厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必需刚好到场进行修理处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工平安：乙方确保施工平安，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切平安质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程

19、款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲 方：乙 方：甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。第一条 合作事项玉兰大道围墙工程施工。其次条 承包方式乙方包工程质量、包合同工期、包平安文明生产，严格执行平安生产施工规范，出现平安伤亡事故由乙方自行担当。甲方派相关人员监督乙方，协作测量、和技术交底。第三条 承包内容一、乙方负责本围墙工程内容：平安维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件

20、等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/按实决算)。二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。第四条 质量标准乙方必需按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。第五条 工程价款围墙工程按 元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。依据乙方已完成工程量的不低于 长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程审计结算后付清，剩下5% 作为质保金一年后无息支付。第六条 工期及双方权利与责任5.1安装工期依据双方工程进度，工期为 日历天。工期起先时间为 年 月日(以甲方

21、书面通知为准)。工期顺延状况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。5.2甲方负责为乙方施工供应下列条件：施工所需水、电引接点。5.3乙方根据现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，担当施工期间的平安责任，若发生平安事故一切由乙方担当责任，与甲方无关。5.4施工前，乙方应细致查验施工放线桩点是否符合要求，发觉问题刚好与甲方报告。5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题担当一年的免费保修责任。免费保修期内出现需修理事项，乙方应在接到通知24小时内进行修理，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方

22、必需担当全部责任。5.6 乙方应为本工程供应修理服务，若因非乙方缘由造成的需修理事宜，乙方应以实惠价格为甲方供应服务。第七条 违约责任乙方拖延完成工程，按拖延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。第八条争议解决、合同文本与生效因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量

23、保修期限。例如，房屋建筑工程质量保修方法就规定，在正常运用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理运用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必定的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常运用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设

24、施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理运用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的修理责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣

25、工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行修理的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。工程质保金不能想当然地与工程的保修期干脆联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必需由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中干脆扣留。其次，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责

26、任期（一般为二年）内，仔细履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，刚好向建设单位申请返还工程质保金。第三，工程质保金如何干脆扣减修理费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的肯定时间内书面通知施工企业前来修理处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行托付第三方处理，相关费用就可以干脆扣除。因此，作为开发商来讲，肯定要留意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。第四，工程质保金返还时是否计息应约定清晰。一般来说，工程质保金不计利息。在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程

27、承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。（一）建设工程质保期。国务院建设工程质量管理条例第40条规定：在正常运用条件下，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。（二）建设工程质量保证金。建设工程质量保证

28、金管理暂行方法其次条规定：本方法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，详细可由发、承包双方在合同中约定。第九条、缺陷责任期内，承包人仔细履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人根据合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还

29、给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，根据同期银行贷款利率计付利息，并担当违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。施工合同 篇5甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、国家建设部建筑安装工程承包合同法及相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就 彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一样，签订本合同。详细条款如下：一、工程名称、地点、工程内容。1、名称：_。2、地点：_。3、工程内容：彩钢板房建筑施工 地坪混凝土浇筑 室内电路 暖气安装二、图纸设计事项。 图纸

30、由甲方供应，所供应的图纸属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。 图纸由乙方供应，所供应的图纸经甲方审核确认（签章）后，属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。三、工程技术要求及参数：1、前墙高_米，后墙高_米，屋檐宽_米。2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。3、材料要求（形式、材料、颜色）：（1）屋面板及墙面板：mm彩钢夹芯板。（2）隔墙板：mm彩钢夹芯板。（3）铁皮厚：0.3mm，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10）并具备肯定阻燃功能。（4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方运用白灰色铁皮。（5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙运用密封胶处理。（6）乙方出具彩钢泡沫板（聚

31、氯乙烯保温苯板）检验报告。（7）排水方式：一坡水的排水方式。四、门窗规格尺寸、数量：（1）塑钢窗：单框双玻平开，前窗：mmmm,，后窗：mmmm。（2）门：彩板门（厚度mm）规格：mmmm。每扇门配置挂锁（挂锁规格、型号由甲方确定，费用由乙方担当）。五、承包方式：本工程采纳一次性大包方式承包，按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算，不另行单项决算。六、工程承包单价及总造价：（1）工程总造价按彩钢房建筑面积_（垂直投影面积_）彩钢房面积约_平方米，单价每平方米 _元，工程总造价预料为人民币元_（大写:_）。详细按实际建筑面积计算工程总造价。七、工程承包施工期限：合同签订盖章生效后，乙方即可打算材料、进

32、入现场施工。竣工交付时间为合同生效后_日内。如未能按时竣工并交付运用，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款，则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾难造成施工人员不能正常施工，则工期顺延。八、工程质量验收标准：（1）根据国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。（2）甲方依据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。（3）乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风，不受影响。（4）乙方材料进入工地未安装前，甲方对材料进行验收合格后，乙方进行施工安装。（5）甲方在工程未验收的状况下就已起先运用，即视该工程为合格

33、工程。（6）安装完工后房屋要求整齐。九、甲方权利、义务：（1）甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并根据本合同有关规定进行监督管理乙方的平安生产、施工质量及施工进度。（2）甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及平安要求等问题，甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济惩罚的权利。（3）甲方对乙方所做不合格的工程不予验收；乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的状况，一经查实，甲方不予验收并追究其责任。（4）甲方应按合同规定支付工程款。十、乙方权利、义务：（1）乙方严格根据图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案，保质保量保

34、时完成工程任务。（2）乙方在本次工程施工过程中，若发生质量问题、平安事故或造成人员伤亡等问题，一切经济损失、民事责任由乙方全部担当；（3）乙方负责施工安排，确保施工质量、施工进度及施工平安，协作并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。十一、工程付款方式：（1）签定合同生效 日内支付定金_元整。（2）材料（水泥、大沙、石子）、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的_%。（3）钢架结构施工完毕，支付总工程款的_%。（4）全部工程施工完毕并经甲方验收合格 天内支付总工程款的_%。（5）质保期满，经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的_%。十二、工程质量保修期限：工程质

35、量保修期为壹年，自工程验收合格之日起计算。十三、违约责任：凡违反本合同条款均属违约，由违约方向守约方支付干脆经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约，但必需续签补充合同。十四、附则：（1）对本合同若有异议，甲乙双方均可申请民事调解，调解不成的可行使各自法律权利，向法院提起诉讼解决。（2）本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议。（3）本合同及附件一式三份，甲方执二份，乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序，甲乙双方代表签字盖章后马上生效，双方均应严格遵守。甲方单位（盖章）：_ 乙方单位（盖章）：_甲方代表签字：_ 乙方代表签字：_甲方现场负责人：_ 乙方现场施工负责人：

36、_施工合同 篇6发包方（甲方）： 承包方（乙方）：根据 中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1、 工程名称：1.2、 工程地点：1.3、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。1.4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方供应）1.5、 工期： 天。（按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计）1.6、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。1.7、 合同工程价款（人民币大写）： （详见预算表）。第2条 甲方工作2.1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交

37、出可施工现场。2. 2、为乙方供应施工所需的室内水、电源。2.3、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。2.4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。2.5、如须要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的详细问题。第3条 乙方工作3.1、参与甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度安排，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和平安交底。3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环

38、境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工平安教化。3.8、进场人员必需备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。3.9、乙方必需做好施工平安措施，施工平安乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生平安事故由乙方负责。第4条 关于工期的约定4.1、因一方责任，影响工期，一切责任由

39、责任方负责。4.2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。4.3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期5.2、甲、乙方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.

40、3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。6.2、工程款的支付方式：6.2.1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。6.2.2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。6.2.3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。6.2.4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。6.2.5、乙方以人民币 工程保修金，待保修期

41、满后十天内结清。6.3、 本工程项目的增减约定6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。第7条 有关材料供应的约定7.1、工程施工所需材料由乙方选购供应至施工现场，如商定需由甲方选购的材料由甲方供应至施工现场。7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1、乙方在施工期间严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失及法律责任。第9条 违约责任、争议或纠纷处理9. 1、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应实行协商解决或请有关部门进行调解。9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。第10条 附则10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应听从物业管理公司的管理。