2022年精选施工承包合同模板9篇.docx

《2022年精选施工承包合同模板9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选施工承包合同模板9篇.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选施工承包合同模板9篇精选施工承包合同模板9篇随着法律观念的日渐普及，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我整理的施工承包合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工承包合同 篇1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。一、工程名称：规模鸡场粪便集中收集加工有机肥项目(浙江千岛湖生态养殖场有机肥厂)平基土石方工程。二、工程地点：庄口村下坞有机肥厂。三、工程承包范围：

2、按甲方供应的施工开挖图或现场指定标注区域内石方爆破，并运至渣场。本合同土石方工程量约为土方#m3、石方#m3。四、工程单价：经双方共同确定，本合同单价为土方#元/方、石方#元/方。五、工程总造价：全部工程总造价暂定为人民币#万元(大写陆万陆仟元整)，实际工程总造价以竣工结算为准。六、合同工期：依据双方协商，工程期限自#年#月#日至#年#月#日止。若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。七、工程质量及技术要求：乙方依据甲方供应的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。八、工程价款结算(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共

3、同校定后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。(二)工程价款结算与拨付方法：工程开工前一天预付工程款的10% 即#元，开工5天后再付款40%即#元，其余款项在工程竣工经甲方验收合格后一次性付清。九、双方责任(一)甲方责任1、因甲方供应施工图纸、地质勘察资料不详、不刚好或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失。2、甲方派人在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。3、由于甲方缘由造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。4、工程竣工

4、后，甲方应组织特地人员在3日内进行验收。5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。(二)乙方责任1、乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。2、乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。3、乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，如发生事故应由责任方负担。4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。十、其他1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。2、本合同一式二份，双方各执一份，签章生效。甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：签订日期：施工承包合同 篇2发包单位：

5、 (以下简称甲方）承包单位：(以下简称乙方）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好协作与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲乙双方协商一样，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程施工范围及内容：1.4工程造价：本合同规定乙方以包工包料方式承包。其次条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工，于20xx 年12月31日竣工。2.2在施工过程中，如遇下列状况，工期顺延，双方应刚好协商，以书面形式确定顺延期限。2.2.1因人力不行抗拒的自然灾难被迫停工

6、者；2.2.2因甲方工程安排调整需停工者；2.2.3因材料选购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和选购。3.2水泥由乙方在县内选购合格产品。3.3爆破材料原则上由乙方选购，如有困难，甲方可帮助办理有关手续。第四条 工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过程中，必需严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，仔细填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必需严格按设计进行施工，不得降低标准。4.3建筑材料质量要求：本合同工程全部建筑材料必需符合

7、有关规程规范要求，不准运用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。4.3.1砂、石骨料，砂子采纳中砂（抹面砂浆采纳细砂），含泥量按重量计不大于3%；碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。4.3.2砼质量要求：砼标号必需达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。4.4允许偏差4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差5%。4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等奢侈，均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方刚好验收结算。5.2乙方不得拖欠民工工资。

8、第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料（即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等）。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。6.2工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必需严格执行国家有关平安生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到平安第一，严格操作规程，杜绝平安事故发生，若发生平安事故，乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天起先，每天罚款工

9、程结算款价的5%。8.2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权依据有关法律法规和规程规范实行任何方式要求乙方赐予赔偿。反之，乙方有权要求甲方赐予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。10.3本合同全部附件，与本合同具有同等效力。发包单位(甲方）：(签章）法人托付代表：(签 名）工程项目负责人：(签名）承包单位(乙方）：(盖公章）法人托付代表：(签 名）工程项目负责人：(签 名）20xx年 9月15日订立施工承包合同 篇3发包人： (以下称：甲方) 承包人： (

10、以下称：乙方) 依据本工程所须要，甲方确定将 工程木工劳务施工承包给乙方施工。按中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方就本建筑工程施工事项经过协商，达成如下协议，签订本合同，以共同遵守履行。 一、承包范围：该项目设计图纸范围内全部的结构构件的模板支护(含场外工程小型构件、设备基础、化粪池等，无论形态如何，均包含在综合单价里面)，详细内容如下：1、基础、主体工程全部结构构件的模板制作、安装、拆除(模板成堆后由乙方清除钉子和杂物，甲方指定地方堆放)，支模装模架的搭设和拆除以及完工后

11、现场清理至甲方指定地方堆放(含施工中模板修整)。包括全部的水、电、空调、消防预留盒及安装图上需预留洞模板的制作安拆均包括在承包范围内，甲方不另增加费用给乙方。2、施工过程中木工全部材料进出场装卸、制安模板所需的步步紧、螺杆、元钉、铁丝、晚班用的照明灯具灯管、每层配电箱以外电缆、以及放线用的毛笔、铅笔、长钢卷尺等由乙方自备。乙方自带平刨机、压刨机、电锯、电钻以及木工操作所需的一切大、中、小型机具、工具及机械修理维护。以上机具、用品及辅材甲方不担当任何费用，只供应电源至施工场地的配电箱。3、乙方施工用的统一工作服装、胸牌、防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套等劳保用品有甲方统一购买。其中统一工作服甲方

12、只收取成本费的20%，如乙方施工人员工作不超过1个月，甲方收取统一工作服全部成本费。防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套甲方收取成本费的100%。4、本工程全施工过程的轴线定位、标高限制由乙方负责担当，基础施工中重复放线的也在此承包范围内(含基础龙门架搭设的协作用工);甲方只供应每层标高的限制点，内、外限制测量点垂直引入各层楼面工作由乙方负责，如最终发觉标高或轴线错误，责任由乙方担当。5、乙方未按施工工艺和施工规范操作而导致跑模的构件，由乙方自请石匠清凿，达到抹灰的相关要求，并担当材料、人工损失费。偏位严峻的现浇构件必需全部凿除，且担当材料、人工、能源、罚款等全部损失费用(楼板底、梯级板底为清水模

13、，不抹灰，如不平整造成二次抹灰费用全部由乙方担当)，拆模后乙方必需清除模板接口处凸出表面的砼及留在砼表面的钉子铁丝等。6、设计要求的止水带、后浇带、加强带，由乙方负责安装和支护(钢板止水带除外)。7、支模架必需按规范由乙方搭设，楼层无论高矮必需搭设扫地杆，并应限制好标高，甲方专职质检员检查合格后方可进行下道工序施工。8、因设计的缘由所引起的零星变更，而造成的用工、返工，甲方不签任何费用给乙方。9、按设计图纸要求需预留拉结钢筋的部位，由木工组按规范要求高度钻眼，钢筋工预埋钢筋，如木工未钻眼或漏钻而引起的返工等现象，该费用由乙方担当。10、全部支模部位接缝需胶带封口的用工和选购胶带的费用由乙方担当

14、。11、乙方必需配备技术人员，如不合格，甲方有权辞退，并另请合格人员，费用由乙方负责。12、如乙方奢侈材料超过其签收材料的5%，超过部分材料的费用由乙方担当。二、承包单价：乙方按承包范围内规定的工作量和事项进行包干，其详细承包单价为：根据模板与混凝土的接触面积计算综合单价包干为 元/m2。1、上述施工单价含包工、包协助材料、包机械设备、包步步紧、螺杆、钉子、铁丝、胶带纸等(只不包含竹胶模板和木方，其他都包括)。2、上述施工单价均包含相应分项工程施工区域内的拉墙筋的预留孔设置，设备的预留孔，砼浇捣时的护模。构件脚手架和模板安装、拆除转运，材料的清理和转运堆码、利用，需装车转运的，上车和卸车，不分

15、区域，由乙方负责。3、上述施工单价含为实行保证平安措施的一切费用。三、质量要求：1、严格按设计图纸和施工规范要求施工;2、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙、模板安装，必需符合设计图纸和规范要求;3、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板安装必需做到全部构件标高、中线、构件几何尺寸等精确，安装坚固;4、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板垂直度、平整度好，接口和接头几何尺寸精确不移位，不变形;5、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板拆卸合理，成品爱护好，堆码整齐;6、全部承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装，必需符合质量验收标准的规范要求。四、付款方式：1、乙方承包该工程包工的人

16、工费，地下室及裙楼部分每完成 层施工任务，综合楼部分每完成 层，经相关单位验收合格，甲方核算其工程量，甲方支付乙方已完成工程量 %的工程款。2、甲乙双方就该工程单价劳务承包各项事项达成一样，在签订合同的次日乙方需向甲方预交保证金 元，作为乙方工程质量和各方面诚恳信用履约金，此金额待竣工验收完工后一个星期内甲方一次退给乙方(合同签订后进场施工一周内如乙方放弃毁约、不听从甲方指挥、质量不合格和工期达不到要求，诚恳信用履约金不予退还，此费用作为赔偿甲方的损失，该履约保证金不记利息)。五、施工进度要求：1、乙方所施工的各分项工程的承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装、拆除必需按甲方所制定的各项施

17、工进度和生产支配完成。确保每一分项工程在规定的时间内完成所相应的工作量。同时在惊慌的时间内，必需保证24小时连续加班作业，不得影响其他班组和工种的施工。2、以甲方下发的工期进度要求，乙方必需在规定工期内完成每个单位工程。工期不管气候的改变，包括风、雨、雪在内(必需在相关部门验收认可后)。如甲方材料供应不刚好，工期相应顺延。如业主变更，造成乙方短暂窝工，甲方不负责任何费用。3、因甲方缘由或不按规定付款(超过约定的付款期限一个月)，经乙方认可可按实顺延(该期限必需经过甲方现场负责人签字确认方为有效)，另外除不行抗拒的因素发生时，经甲方认可可顺延外，其它缘由均不得顺延，甲方也不担当期间的全部费用。4

18、、该工程在规定完工期限内，超过规定期限，乙方推迟每个单位工程工期所支付甲方违约金按 1000 元/天计算。已有单位工程工期支配如下：以甲方和业主所履行的开工令日期，乙方必需在 天内完成该工程所承包的事项。5、施工期间必需保证与其它班组同步，无条件接受项目部支配的加班加点，如因本班组缘由造成其它班组停工后返工的，其损失和赔偿由本班组负责。6、乙方必需保证施工期间所须要的高素养有技术的人工施工操作，且分班日夜轮番作业，任何时候都不能在本工种承包范围内有闲置作业面。7、乙方必需听从甲方管理人员的支配，不得顶撞甲方施工员，不听从的问题可以到办公室单独说明。8、做到工完场清，材料堆码整齐，如需甲方派人清

19、扫、堆码、工资从乙方扣除。9、在施工期内如遇双抢、春插、晚收，乙方应保证满员。甲方不发任何补贴，若乙方不听从管理，甲方有权将乙方清退出场，但乙方不得中途以任何借口或种种缘由终止合同，否则不予结算任何工资，另履约保证金不予退还给乙方。10、如乙方完不成甲方规定的工期要求、质量不合格或不听从甲方指挥，甲方有权另外请施工队进场施工，并有权辞退乙方。清退的工程量结算只按已施工的50%计算乙方不得有任何异议。六、平安文明施工;1、全部的材料吊运和堆码，必需做到平安牢靠，合理精确。按指定地点堆码整齐，不得乱丢乱放，不得发生任何平安事故，造成的一切损失由乙方负责。2、全部施工人员必需严格按平安用电标准施工，

20、不得私自乱拉乱接，不得出现由于违章用电而发生大小平安事故的现象，造成的一切损失由乙方负责。3、乙方所用的木工机械必需由专人进行操作，常常对机械进行检查维护，不得出现由于机械的问题而发生一切大小平安事故，造成的一切损失由乙方负责。4、乙方所用材料的废料和多余料必需刚好进行清理，合理利用定点堆放，楼面施工后，不得出现任何品种，规格的剩余材料，做到工完场清、文明施工。5、乙方进入施工区域作业时，必需佩戴平安帽，穿工作服和佩戴胸牌，甲方负责购买工作服。如乙方施工人员未佩戴平安帽、未穿工作服、未佩戴胸牌等，由此业主所罚一切款项由乙方负责。6、开展平安生产群众监督员活动，全部平安员纳入项目部平安管理机构，

21、接受甲方统一管理，负责日常平安管理工作。乙方必需加强平安管理，确保无重伤、死亡事故。7、乙方必需做好班内平安教化，开展班前平安活动，并形成书面记录。严格执行国家、地方和项目制定的平安操作规程，平安管理细则、平安管理制度及制安管理条例。8、严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝一切违章指挥。乙方操作前应对脚手架、平安作业环境进行检查，发觉平安隐患应刚好上报，待隐患消退后方可操作。严禁利用吊装设施上、下和攀爬脚手架，如有违章，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元。9、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支者上岗，如有违反，乙方每人每次需向甲方支付违约金500-1000元，因此发生的平安事故乙方自负责任。

22、10、发生平安事故，造成人员伤亡时，乙方负责人应主动协作甲方做好伤亡人员的安抚工作，不行躲避、懈怠以及推脱责任等。11、乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用，由乙方担当，如乙方对此予以推诿、回避，甲方有权代为支付相关必要费用，并从乙方工程款内扣除。12、进入本工程的乙方全部人员，在日常生产、生活中，必需严格遵守甲方制定的各项平安生产管理条例，如有违章，按如下条例支付违约金：12.1、施工现场未带平安帽或打赤膊者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.2、平安帽未系带或赤脚者或穿拖鞋者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及担当甲方支付给业主的

23、违约金。12.3、损坏平安防护设施或平安标识牌，乙方每人每次需向甲方支付违约金50200元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.4、施工现场未经允许，私自拉闸停电，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.5、打架、斗殴者，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元(医药费打架双方相互担当)，及担当甲方支付给业主的违约金。12.6、偷窃者，乙方每人每次需向甲方违约金500-1000元，情节严峻者，送公安机关处理，及担当甲方支付给业主的违约金。13、在宿舍里面严禁用热得快，电饭煲，电磁炉等电器。因电线承受不起，简单引起火灾，如违规运用电器，后果自负。发觉一次罚款50

24、0元。请到厨房去烧水、煮饭，厨房里供应了特地的电源。14、碘钨灯严禁用来宿舍照明，取暖，烤衣服。发觉一次罚款200元。15、施工现场严禁运用花线及负导线，任何临时电线必需运用插头接线，发觉一惩罚款500元。七、权利义务1甲方权利义务1.1、在乙方同意的状况下，对本合同修改、补充的权力。1.2、甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款,以及洽商签证、办理结算。1.3、甲方对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、平安、文明施工及工程成本进行全面限制及统一管理;负责与建设方、设计方及监理等外界各方面的联络及总体协调工作。1.4、甲方可随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、平安及文明施工,对工

25、程施工进行全过程限制;组织生产例会,协调支配生产;组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集、汇总;组织支配工程移交的修理保修工作。在乙方进场一周内,对乙方进行书面的环境及职业健康、平安教化、技术及现场文明施工教化、成品爱护教化。1.5、甲方向乙方供应壹套施工图纸(乙方要求额外图纸时,需向甲方提出申请,由甲方支配复印,费用由乙方担当)。1.6、甲方按进度要求供应甲供材料。1.7、甲方的现场代表是 ,现场代表负责日常施工的管理协商。1.8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听支配的人员;如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失

26、由乙方担当。乙方中途退场，而影响到甲方工程的施工，甲方有权不予结算，如乙方施工质量和进度达不到甲方要求，甲方有权予以辞退。1.9、甲方只供应住宿地方(包用水用电)，包括现场活动住宿，生活用品、饮食、茶水等由乙方自备。2乙方权力义务：2.1、乙方进场后(或人员变动)时，必需供应职工花名册、身份证复印件报项目部备案。所报花名册人员必需与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇，勿论缘由，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方担当。2.2、乙方必需刚好支付民工工资，不得因民工工资事务影响甲方的工作和信誉。2.3、乙方必需根据工程图纸、甲方

27、施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必需按期、保质、保量、平安地完成所承包的分项工程。2.4、甲方供应的工程物料、设施、临时工程从移交之日起由乙方负责爱护、保管、修理、保养、并由甲方协调运用。乙方应周全考虑由于承包工程的详细状况，甲方的任何上述物品一旦不能满意工程的实际须要，而实行措施的费用和开支,并应根据甲方的要求实施。甲方供应的物料由乙方负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队施工时,甲方供应给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队公用的物料时,由甲方依据供应的物料的量轮番指定工地现场的卸车及搬运的劳务队,乙方劳务必需听从指派,但甲方应尽可能公允指派。2.

28、5、乙方必需听从业主、监理及甲方关于宿舍及施工现场的管理规定，假如乙方人员违纪、违规、违法，由此产生的一切后果由乙方负责。2.6、由乙方人员造成的生产平安，治安事故，触犯国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方担当。八、其他1、如经甲乙双方协商，签订的其他协议，如工期进度等，同本合同具有同等效力。1、经双方共同协商，任何一方不得违约。否则，一切损失均由违约方负责。双方签字生效，具有法律效应，本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。2、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，可向施工所在地当地经济仲裁委申请仲裁，或向施工

29、所在地当地人民法院提起诉讼。甲 方： 乙 方：甲方代表：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日施工承包合同 篇4发包单位：承包单位：工程名称：工程地点：签订日期：20xx年 4 月 8 日建筑工程承包合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着同等互利的原则，结合本工程详细情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：昆鹏酒厂车间办公综合楼2、工程地点：山阴县大运路关

30、岱岳村东3、建筑规模：建筑面积约二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程平方米，造价每平方米4213966 元（大写：肆佰贰拾壹万叁仟玖佰陆拾陆元整）四、承包范围：1、本工程按甲方供应的施工图纸全部内容（以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛地不做铺装面层。）完成施工（包括本合同所注明的内容）。基础工程（包括打桩、包括回填）、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一平工作。施

31、工报建手续。2、乙方要包以下项目：1）、主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。2）、装饰工程：内墙面用水泥砂浆批灰。外墙面刮涂料。楼面、地面面层为水泥浆。五、工程款支付方式：1、乙方三层屋面封顶付工程造价总额的。2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的。3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。4、工程全部完工验收合格， 20xx年腊月（农历）三十前甲方付给乙方工程造价总额的35% 。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。六、施工工期：1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台起先至竣工验收合格即月8日开工至20xx年8月31日竣工。2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经

32、甲、乙双方协商，工期可相应顺延。七、甲方的工作及责任：1、必需办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并担当此工作应由甲方出费用。2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满意施工要求，并担当以上工作的费用。3、开工前、精确供应建筑物四大角位置的限制点、水准点及0.00位置。4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一样，方可施工。5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。八、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺当完成。乙方施工供应地下

33、管线布设状况，平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物爱护工作，并担当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱护工作。3、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必需听从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高平安施工意识，做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事务所造成的一切损失，概由乙方负责。5、施工场地乙方必需保持清洁，对已完成的工程未交付甲方运用之前，乙方应对成品派专人保管和爱护。6、施工单位的工人的全部保险

34、费用以及施工平安文明措施由乙方负责。7、一切建筑材料均由乙方选购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。8、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工须要的水、电管线安装的费用由乙方负责。9、乙方帮助甲方办理好施工报建等有关手续。10、乙方需按时发放工人工资和刚好支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关。11、全部的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙方负责。12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量缘由或资料不合格应由乙方负责（注：由甲方负责验收）。九、工程质

35、量要求：1、乙方应严格根据现行施工验收规范，根据甲方供应的设计图纸进行施工。隐藏工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。3、在施工现场如发觉不足之处，甲乙双方必需刚好会同有关人员协商实行补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺当进行。十、工程变更及工程结算1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可接着施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不刚好而引起某部位的返工，造成干脆经济损失的费用由乙方负责。3、如工程内容发生增减改变，按甲乙双方协商的单价计算，相应增

36、减工程造价。十一、补充说明1、筋运用线材及螺纹材。2、水泥运用：装饰、砌墙运用水泥；结构所用的砼全部为商品混凝土（注：砼按图纸设计施工）。3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。施工承包合同 篇51、工程名称：2、工程地点：3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可，达成本合同内全部语言及文字。4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、合同法等法律法规。5、承包煤矿工程范围及单价。乙方清理煤矿山头（土方与风化石，含挖、推运1公里）甲方根据山头所施工的，已挖出的土石方，每立方按自然方补给乙方单价人民币20元（贰拾元整）。6、煤矿根据每吨，含挖运30元（叁拾元）承包给乙方施工。7、土石方工程量计款方式，甲方给乙

37、方一月结算100%。8、煤矿工程量暂定为500万吨，含挖装运每吨21元人民币（贰拾元整）煤矿承包工程价示为1.25亿元人民币（壹亿贰仟伍佰元整）甲方负责代垫乙方施工队油费，从进度款中结算时结回乙方。9、承包施工工期为15个月正常施工天，从正式开工日算起，除扣雨大外与其他特别缘由，工期可以顺推。10、甲方责任：同价款内于清理山头土石方的全部工程量专款专用，根据签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准）。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款，如有此现象发生，甲方负责赔偿乙方全部设备来回调迁费，并且负责乙方全部的设备挖机与双桥车的误工费，根据台班实际赔偿给乙方至以上所挖、装、运的全部

38、煤矿工程款。11、在乙方施工过程中，甲方必需负责本施工段内的周边政府有关部门至施工通道中施工运输，供应给乙方正常便利施工，并且负责乙方全部人员住宿至水电便利及乙方全部人员的人身平安保险费用。以上第11条款全部费用不含在甲方承包给乙方的承包煤矿合同价款内的单价。12、乙方责任甲、乙双方在正式签订劳务合同当天算起，乙方必需时间7天内调到8台三六零型号挖机、25台双桥车，并且全部证件齐全后为甲方验收合格为准。13、甲乙双方责任甲乙双方受中华人民共和国劳动法、合同法，以及双方共同诚信共同遵守，互不违约、如有违约，由违约方负责全部经济及法律责任。14、甲方付款结算方式在乙方施工中，挖、装、运煤矿从出煤当

39、天算起，甲方必需给乙方每十天结算付款一次90%。只押乙方一次10%，以后以此类推，至本合同签订全部工程量为止。15、本合同一式四份，甲乙方双各执两份。16、以上甲乙双方以本合同内的全部语言、文字。至打字内的文字甲乙双方签字与盖章受同等法律爱护。甲乙双方不得出现哪一方私自更改本合同内文字。甲方单位名称： 乙方单位名称：甲方法定代表人： 乙方法定代表人：甲方证件号码： 乙方证件号码：甲方具体地址： 乙方具体地址：签约地点：签约时间：施工承包合同 篇6重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司甲方：乙方：甲方： 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：

40、 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司重庆市XXXXXXXXXXXXXXXX就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设工程进行竞争性投标，重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 参与投标并中选。现依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规相关规定，经双方充分协商一样，订立本合同，以此共同恪守。第一条 基本条款一、项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目二、项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、工程范围：施工图范围内全部工作内容（除安保工程、硬边沟外）。四、工程质量要求：建设砼面层XX公里

41、（如长度不足XX公里，建设经费按长度比例据实结算），路基宽7米以上的必需修建设7米宽路面（如有特别地形路基宽度不够7米，由乙方进行挖填方，建设路面宽度必需达到6米以上，工程总价不变）, 厚20cm，C30砼路面层（运用42. 5以上标号水泥），严格按施工图内容进行建设（除防护栏、涵洞等设施）。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满意设计及有关工程质量验收标准、规范的要求，质量合格。五、工期要求：XX天，XX年年月日至XX年年月日。详细开工时间由甲方下达开工令后起先施工，如遇暴雨等恶劣天气不能施工，工期顺延。六、工程总金额：XXXXXXXXXXX万七、结算原则：工程实行包干价。

42、八、工程款支付方式：本工程实行乙方全垫资建设；巴南区交委的工程进度款拨付到位后，甲方10个工作日内支付给乙方；工程竣工经马路建设主管部门验收合格且补助资金到账10个工作日内支付至结算审计价款的95%；质保金5%在质保期满2年无质量争议后，一次性退还给承包人，不计息；乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项；为便于工程款结算，此工程款由甲方托付接龙镇财政所支付给乙方。其次条 合同双方权利和义务一、甲方权利和义务（一）做好项目前期工作，即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等，监督建设单位资金的到位、运用和建设管理状况，审查建设总进度安排。（二）监督施工单位按国家

43、、重庆市有关规定组成项目班子（或在项目所在地成立项目管理部），全面实施对项目建设质量的.管理。（三）按有关要求定期或不定期检查工程质量、平安及进度，抽查工程监理、施工单位的有关资料。（四）监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同，实施工程监理。二、乙方权利和义务（一）全权负责项目施工过程中的平安。根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例等工程建设相关规范进行工程建设，确保平安文明施工。（二）乙方应组建与项目建设管理相适应的的项目班子（或项目部），详细实施项目建设。（三）按施工设计组织工程建设，实施项目管理；做好工程现场原始签证记录,并对各种隐藏工程保存影像资料以备甲方查

44、验（如无影像资料，甲方将可不予认可隐藏工程工程量）；负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。（四）负责质量缺陷责任期内施工管理；投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。（五）乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的设计变更，必需经甲方同意，重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。（六）乙方不得将合同内容转包。（七）乙方应担当中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例中建设单位的管理职责，自觉主动协作监理方的监理管理。（八）协作并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结（决）算审核。（九）负责按相

45、关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。（十）严格根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设，确保质量、工期。（十一）主动协作甲方搞好施工期间的民事纠纷，不得擅自确定对占地或毁损事宜进行赔偿。（十二）凡工程施工期间所发生的平安责任事故、意外损害等事故以及处理各种冲突纠纷所产生的费用均由乙方担当。第三条 履约保证承包人按15万元人民币缴纳该项目履约保证金，工程交工验收合格后5个工作日内无息退还。第四条 工程质量、管理及验收一、工程质量（一）本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。（二）对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由乙方担当。二、工程管理（一）甲方派驻 XX为现场代表，参加建设期的协调、管理、监督。（二）甲方代表帮助乙方协调与工程相