2022年购房意向书精选15篇.docx

《2022年购房意向书精选15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年购房意向书精选15篇.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年购房意向书精选15篇购房意向书精选15篇现如今，意向书起到的作用越来越大，洽谈过程中假如一方或双方有合作意向，可以签订意向书，那么意向书怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我细心整理的购房意向书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。购房意向书1签了购房意向书可以违约吗包括,交了定金不能全额退还的。定金属于一种法律上的担保方式，目的在于促使债务人履行债务，保障债权人的债权得以实现。签合同时，对定金必需以书面形式进行约定，同时还应约定定金的数额和交付期限。给付定金一方假如不履行债务，无权要求另一方返还定金；接受定金的一方假如不履行债务，需向另一方双倍返还债务。债务人履行债务后，依照约

2、定，定金应抵作价款或者收回。保证金没有双倍返还的性质。购房定金与订金的区分是什么“定金”指为保证合同的履行，消费者预先向家具销售者(卖方)交纳肯定数额的钱款。合同上是“定金”的，一方违约时，双方有约定的根据约定执行；假如无约定，当收受定金一方违约时，“定金”双倍返还；交付定金一方违约时，“定金”不返还。定金与订金的区分，主要表现在：1、交付定金的协议是从合同，依约定应交付定金而未交付的，不构成对主合同的违反；而交付订金的协议是主合同的一部分，依约定应交付订金而未交付的，即构成对主合同的违反。2、交付和收受订金的当事人一方不履行合同债务时，不发生丢失或者双倍返还预付款的后果，订金仅可作损害赔偿金

3、。3、定金的数额在法律规定上有肯定限制，定金数额不超过主合同标的额的20%；而订金的数额依当事人之间自由约定，法律一般不作限制。4、定金具有担保性质，而订金只是单方行为，不具有担保性质。购房者在交付订金后不购买预订房屋的，订金按预订协议约定的方法处理，但属于以下状况的，房地产开发企业应当全额返还购房者支付的订金：1、房地产开发企业未签订书面协议收取订金的。2、签订的书面协议对订金的处理未作约定或约定不明确的。3、双方对预售合同或出售合同条款存在分歧，不能协商一样的。4、广告、售楼书、样品房与实际状况不相符的。订金的法律定义依据我国现行法律的有关规定，其不具有定金的性质，交付订金的一方主见定金权

4、利的，人民法院不予支持。一般状况下，交付订金的视作交付预付款。购房意向书2甲方：_ (以下简称：XXXX) 联系电话：_乙方：_(购房人) 身份证号：_ 联系电话：_兹有XXXX人员_有意向购买，昆明XXXX其下与合作建设的_项目_房源，乙方愿以单位内部认购形式购买，购买享受内部实惠价格，经双方友好协商，就购房事宜，双方达成如下条款：一、意向的房源类型及交纳意向金标准：意向金类型 类别 房型 建筑面积 诚意金第一类 高层平层 两室两厅 70-80以下(含70) 20万其次类 高层平层 三室两厅 80-100以下(含80) 25万第三类 高层平层 三室两厅 100-XX0(含100) 30万第四

5、类 高层平层 两室两厅 70以下 15万别墅 别墅_100万 车位 车位 5万乙方意向房源类型为_，户型建筑面积约为_，意向标准为￥_万元。每个车位交纳意向金￥_万元，车位总价￥_ 万元/个。 需交纳意向金合计：人民币￥_ 万元(大写_拾_万_ 仟_ 佰_拾_元整。)二、意向金事宜：乙方同意于20xx年_ 月_ 日之前，向甲方交纳乙方所意向房源的意向金即人民币￥_ 元，大写_拾_万_ 仟_ 佰_拾_元整。以上意向金，作为乙方购房人的购房保证金，在本意向书签署后，甲方通知乙方购房人选房前，意向金不退;乙方购房人购买到房屋签订商品房购销合同或商品房认购书时，意向金自动转为购房首付;若由于房源位置、

6、户型、等缘由，乙方购房人不能买到该区的房屋时，甲方以不计利息退还乙方所交纳的全额意向金。 三、购房实惠：_ 甲方承诺，开盘后乙方可以按市场均价实惠的价格购买耀兴枫丹白露项目_的房屋;详细实惠为：别墅按每平方米优价为20800元，跃层及平层待甲方开盘时，按开盘均价每平方米下浮XX%计算。 四、商品房购销合同签订及尾款支付待开发商条件成熟时，乙方应按甲方电话或短信通知时间及地点，到甲方指定地点签订商品房购销合同(按云南省建设厅制定的现行商品房销售范本签订)并按合同约定付清尾款;房屋价格以本意向书为依据确定，其他按国家的有关规定执行。五、甲乙方权利及义务1、由于本意向书是市场化运作、内部人员购房人自

7、愿购买意向约定的房屋区域，房屋户型有限;若乙方在交纳此意向金后未能购买到相应的户型或该区域的房屋时，甲方承诺乙方在选房后15个工作日内，以不计利息退还全额意向金。2、签订本意向书之日起，乙方购房价格实惠按本意向书之约定不再变更。3、甲方举荐乙方于20xx年XX月31日前签订商品房购销合同或商品房认购书。4、若乙方自身的缘由不能按时或按本协议约定与甲方签订商品房购销合同或商品房认购书的，需书面通知解除约定，经甲方同意后方能解除本意向书约定。5、在商品房购销合同签订后，不允许更名;6、房源 _于20xx年XX月31日交房，延期交房将根据商品房购销合同约定处理。7、乙方自愿听从甲方对房屋户型、楼层、

8、房号的支配。如有争议甲方有权取消购房资格。8、乙方购买房屋时的修理基金、配套费、物业管理费等参照开发商和国家相关政策管理规定执行另行收取9、由于项目19、20为内部认购房源，在整个项目开盘前，本意向书的内容属于商业隐私，不能对外宣扬，为避开给甲方或开发商带来经济上的损失，乙方应承诺保守商业隐私。 六、违约责任1、甲方若违反上述约定，应返还乙方已缴交诚意金，意向金不计利息，并且赔偿乙方购房人 2 万元违约金。2、乙方若违反上述约定，偿甲方单位 2 万元违约金。七、其他约定1、本意向书仅为购房意向之约定，最终购买条款以商品房购销合同条款内容为准。2、本意向书未尽事宜双方协商通过补充协议明确;3、本

9、协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。八、特殊申明：本意向书内容购房人_已经仔细阅读，对各条款清晰明白，并无异议，自愿签订。_甲方：_ 乙方：_法定代表人：_授权代表人：_联系电话：_联系电话：_签订时间：_签订时间：_购房意向书3（以下简称承购房）拟购买由上海千叶房地产经纪有限公司（以下简称代理房）所介绍的位于的物业，并认可以下条款：一承购方情愿接受的购房条件为：1.购房总价：_.2.包含设施：_.3.签约时间：_.4.付款时间：_.5.其他条件：_.二承购方为表示购房诚意同意向代理方支付的意向金，托付代理方于年月日时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向

10、书上签字，则承购方授权代理方在不通知的状况下将意向金作为购房定金付给出让方，假如期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金马上无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不胜利的，定金（原意向金）将由出让方没收。三本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。承购方：代理方：日期：日期：四出让方确认：本人作为本意向书的出让方已细致阅读上述条款，并情愿全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，假如本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不胜利的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。出让方：

11、代理方：日期：日期：购房意向书4甲方：_法定代表人：_住址：_联系方式：_乙方：_身份证：_通信地址：_联系方式：甲、乙双方在同等、自愿、公允、协商一样的基础上，就乙方向甲方意向购买_事宜，达成如下条款：第一条乙方意向购买的店铺位于_(以下简称该店铺)，建筑面积为_平方米，其中，套内建筑面积_平方米。(最终面积以确权面积为准)。其次条乙方意向购买的该店铺每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币_元(大写：_)总价款为人民币元(大写：_)。第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币_元(大写：_)，在乙方与甲方正式签订店铺买卖合同后，该诚意金抵作乙方购买款。第四条乙方选择以下第_种付款方式

12、支付购买款项：1、一次性付款，2、分期付款;3、按揭贷款详细支付方式以双方签订的店铺买卖合同为准。第五条乙方应在接到甲方通知签署店铺买卖合同后，五日内到甲方售楼地点签署店铺买卖合同及其他相关文件并交付购买款。在甲方通知乙方签署店铺买卖合同前，甲方为乙方保留该店铺。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该店铺销售给他人。第六条店铺买卖合同中的实际买受人必需和本意向书上乙方姓名、身份证号码一样。未经甲方同意，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该店铺。第七条乙方对认购店铺的位置、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预料交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售

13、的该店铺没有应当告知而未告知的事项。第八条本意向书未注明的买卖各类税费、修理基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自担当相应部分的费用。第九条本意向书在正式店铺买卖合同生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。甲方代表(签字)：_年_月_日乙方(签字)：_年_月_日购房意向书5甲方：乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司甲方托付乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；1、甲方_确定购买位于合肥市_房屋，建筑面积_平方，房屋总价款为_，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、

14、电话的过户费由_方担当，中介费为_方担当。2、甲方在签订本协议时交给乙方定金_元，并保证在_日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋购房意向书，否则，甲方定金不退。3、在本协议规定签订正式购房意向书的期限内，如卖方缘由导致不能签订正式买卖合同；乙方将定金退还甲方。4、双方商定的其他事项_。5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。甲 方： 乙 方：联系电话： 联系电话：日 期： 日 期：购房意向书6甲方（卖方）：_姓名身份证号：_电话地址：_乙方（买方）：_姓名身份证号：_电话地址：_甲、乙双方在同等自愿、协商一样的基础上，就位于_房屋（地址暂以甲方所签定的商品房买卖合同为准，以

15、下简称该物业）转让事宜达成协议如下，并愿共同遵守之。一、物业状况：1、甲方承诺已就该物业在_公司办理了合法的购买手续，并签订了商品房买卖合同，合同编号为，甲方是该物业的唯一购买人，甲方保证该物业产权清楚、权属明确，无第三人异议状况出现，且无自身缘由办理不出房产证、土地证、契证的状况出现，否则由甲方担当违约责任。2、依据该物业商品房买卖合同约定：建筑面积为_平方米。二、意向内容：1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下，以人民币_元整（大写_元整）购买该物业，甲方负有出售该物业给乙方的义务，不得将该物业出售与其他方，否则担当违约责任，向乙方支付违约金人民币_元整（大写_元整）。2、乙方

16、同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下，以人民币_元整（大写_元整）。的价格购买甲方该物业，否则担当违约责任，向甲方支付违约金人民币_元整（大写：_元整）。3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格，甲、乙任何一方不得擅自提价、降价，否则视为违约，向守约一方支付违约金人民币_元整（大写：_元整）。4、甲，乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的房屋转让合同，双方应主动办理该物业之过户手续。三、甲方权利义务：1、甲方于收到乙方定金之日将该物业交付乙方。2、甲方在收到房地产公司供应的办理房屋三证资料后，应于2个工作日内告知乙方，并去银行办理尾款还清事项四、

17、方权利义务：1、乙方于之日支付定金人民币_元整（大写：_元整）定金于甲乙双方签订该物业之房屋子转让合同之日转为首付款的一部份。2、乙方于甲乙双方签订该物业之房屋转让合同之日，向甲方支付首付款人民币_元整（大写：_元整）。余款人民币_元整（大写：_元整）办理银行商业按揭_。在签订本意向书之日支付购房定金人民币_元整（大写：_元整）于甲方。五、违约责任：1、如甲方在签定该物业之房屋转让合同之前违约不卖的，则甲方需向乙方双倍返还定金人民币_元整（大写：_元整），并赔偿乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之房屋转让合同之前违约不买的，则乙方定金由甲方没收不予返还，甲方无须就乙方对该物

18、业所投入的装修费用及损失予以赔偿。2、如该物业因甲方自身缘由导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的，则甲方应担当违约责任，甲方须向乙方支付违约金人民币_元整（大写：_元整）。六、其他约定：1、甲、乙双方各自担当在办理该物业的过户手续中产生的税费。2、乙方情愿担当该物业的物业修理基金及物业管理费。3、该物业全部真实状况，甲、乙双方已清晰明确，风险预见。4、双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向法院提起诉讼。5、本意向书一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：_乙方：_代理人：_代理人：_日期：_年_月_日购房意向书7购房人：（以下简称承购房）房地产开发公司：（以下简称房产开发

19、商）承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：一 承购方情愿接受的购房条件为：1. 购房总价确认：2. 包含设施确认：3. 签约时间：4. 付款时间：5. 其他条件：二承购方为表示购房诚意及详细意向，购房合作方式如下：承购意向方案一：由承购方向房产开发商支付 元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与20xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，20xx年10月30日前其次次续交 购房款。20xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产全部权手续。承购意向方案二：房产开发商将此幼儿园楼梯

20、以每年 元的租金租给承购方一年，一年后即20xx.1.1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产全部权手续。承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与20xx.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和20xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的全部权和运用权，发生的款项一律不退反给承购方。假如开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行

21、为致使交易不胜利的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。三 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，承购方： 日 期：房产开发商 日 期：购房意向书8甲 方：上海房地产开发有限公司乙 方：甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的水岸二期房屋的有关事宜，经协商一样，达成如下条款：一、乙方已选中并确定购买甲方开发的位于上海市松江区路号楼室房屋（以下简称“该房屋”），情愿与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的商品房预售合同。二、该房屋建筑面积约为平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。三、该房屋的单价为人民币万元平方米（建筑面积），暂定总价款为人

22、民币万元（大写：万元整），最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币万元。五、乙方应于甲方水岸二期项目开盘销售之日起十五日内，携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处（上海市松江区路号）与甲方签订正式的商品房预售合同及相关文件，并按商品房预售合同支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。甲方项目开盘销售日以在当地报纸即文汇报发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行留意。六、若乙方由托付代理人代为签订商品房预售合同及相关文件时，代理人需出示已公证的授权托付

23、书。七、如乙方按本意向书约定与甲方签订商品房预售合同及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订商品房预售合同的同时全部付清购房款的，甲方在商品房预售合同约定的单价基础上赐予乙方每平方米元实惠，即实惠后的单价为人民币万元平方米（建筑面积）。如乙方逾期签订商品房预售合同及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方赐予的任何房价实惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方赐予的任何房价实惠。八、如乙方逾期未与甲方签订正式的商品房预售合同及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方

24、而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。十、乙方已知水岸二期的相关开发建设手续，包括商品房预售许可证等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效；或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向改变而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。以上状况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再担当其他责任。十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，商品房预售合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一

25、样，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订商品房预售合同及相关文件，并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房，所缴纳契税按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话精确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方担当，与甲方无关。十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的商品房预售合同生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十五、本意向书一式

26、叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。甲 方：上海房地产开发有限公司乙 方： 身份证号：通讯地址：签署日期：年月日 电话：邮编：购房意向书9甲方：_ 居处地：_ 联系电话：_乙方：_ 身份证号：_ 通信地址：_ 联系电话：_甲乙双方在同等自愿、友好协商的原则下，就甲方开发的位于项目的购房事宜，达成如下协议：一、乙方已选中并确定购买甲方开发_项目的房屋一套，情愿与甲方签订本意向书，并同意按本意向书的与甲方签订正式的商品房买卖合同。二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源，房屋的详细价格和面积等详细状况以最终签订的商品房买卖合同为准。三、乙方确定的意向房屋建筑面积为平方米

27、，乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金，即可凭本意向书享有购买xx家园项目中房屋一套的权利，并可依据该意向书在_家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利，以及享受甲方的购房实惠。四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间十日之前通知乙方，乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择详细房屋。同时乙方应与甲方签订正式的商品房买卖合同及相关文件，并按商品房买卖合同支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效，若有变更应自变更之日24小时之内刚好通知甲方

28、，若因乙方缘由无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的，逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿，甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源，且乙方不再享受相关实惠政策。六、如在甲方开盘后，因房源有限和排号等缘由，经协调乙方无合适房源可选的，甲方在十个工作日内退还乙方认筹金，双方互不担当任何责任。七、如因不行抗力导致本意向书无法履行，甲乙双方均互不担当相应责任。 八、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，商品房买卖合同中的买受人应当与本意向书中的乙方一样，否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的实惠政策。九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效，在正式的商品房买卖合

29、同生效时本意向书即时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。十、本意向书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方(签字、捺印)：_授权代表：_年_月_日 _年_月_日购房意向书10 托付方：_（简称甲方） 代理方：_（简称乙方） 服务监督电话：_ 经甲乙双方友好协商，双方在自愿同等协商一样的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。 第一条 甲方托付乙方拟为其购买房屋的概况： 北京市 区/县 号（以下简称“该房产”），房屋建筑面积 平方米（以产权证为准），户型为 ，成交价格为人民币（大写） 元整（小写 ）。 其次条 双方责任： 1甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房

30、产的购房定金人民币（大写）： 元整（小写 ），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。 2乙方依据甲方的托付内容与该房产全部权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后 日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写） 元整（小写 ）。 3乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。 4本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲

31、方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的 %支付乙方酬劳。 5本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的状况下，与该房产全部权人（其托付代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。 6由于非甲乙双方自身缘由或因不行抗力因素导致本意向书不能接着履行时，双方免责。 第三条 本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令习惯及诚信原则公允解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。 第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能刚好将本意向书收回，则本意

32、向书自动失效。 第五条 补充协议： 甲方： 乙方： 身份证号： 经办人： 电话： 电话： 地址： 地址： 本合同于 年 月 日在 签署购房意向书11一、购房意向书有法律效益吗购房意向书是指开发商和购房人为将来正式签订房屋买卖合同而提前所签订的预约合同。详细而言，可能出现以下两种情形：首先，在开发商已经取得商品房预售许可证的状况下，购房人与其签订的购房意向书是具有法律效力的，假如后续开发商违约，须要双倍返还购房人已经支付的定金，假如购房人违约，开发商有权不予退还定金。其次，假如签订购房意向书时开发商没有取得商品房预售许可证，那么此时购房意向书是无效的，购房人可以要求开发商退还已支付的定金。但假如

33、起诉至法院，在开庭前开发商已经取得了商品房预售许可证，那么购房人不能因此理由主见购房意向书无效。此外，假如开发商没有取得商品房预售许可证，若出现房屋烂尾等状况，购房者有可能遭遇无法追回定金的损失的这样一种状况。所以，购房人在和开发商签订购房意向书的时候，应当特别的慎重。二、问题询问我第一次买房，因父母工作繁忙所以自己看房，在中介的诱导下签了个意向合同，付了一万元，后来父母来看房觉得不满足，中介不退意向金，现在还收到法院传票，要求我支付4万元中介费？律师回复：假如双方在购房意向书中对意向金是否退还有约定，可以依据约定履行。假如没有约定，可以要求对方予以返还。但是假如该笔款项是定金而不是意向金，双

34、方签订合同后您方因为自身缘由违约不买房，对方可以拒绝退还定金。对于中介费的缴纳须要依据双方签订的居间合同约定状况推断。假如依据居间合同的约定以及中介的实际工作状况，中介方已经完成了相关的合同义务，您方须要依据合同约定担当相应的中介费。假如对方没有完成居间合同约定的义务，您方可以拒绝缴纳中介费。购房意向书12甲方：乙方： ， 身份证： 通信地址：固定电话： ，手机号码：甲、乙双方在同等、自愿、公允、协商一样的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：第一条 乙方意向购买商品房位于 _幢（号）_单元_层_室（以下简称该房屋）。现经 房产测绘有限公司预料，该房屋建筑面积为_平方米，其中，

35、套内建筑面积_平方米。（实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页）其次条 乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币 元（大写： ），总房价款为人）。 民币元（大写：第三条（大写： 本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币 元），在乙方与甲方签订商品房买卖购房意向书后，该诚意金抵作乙方购房款。第四条 乙方选择以下第 种付款方式支付购房款：1、一次性付款，在签订商品房买卖购房意向书当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；2、分期付款，在签订商品房买卖购房意向书当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90，领取钥匙时付至100；3、按揭贷款，在签订商品房买卖购

36、房意向书时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。第五条 乙方应在接到甲方通知签署商品房买卖购房意向书后，五日内到甲方售楼地点签署商品房买卖购房意向书及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署商品房买卖购房意向书前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订购房意向书的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。第六条 商品房买卖购房意向书中的实际买受人必需和本意向书上乙方姓名、身份证号码一样，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订商品房买卖购房意向书及相关文件，并有权将该房屋另行出售。第七条 乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款

37、方式、结构、预料交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。第八条 乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。第九条 本意向书未注明的商品房买卖各类税费、修理基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式购房意向书签订后，由甲、乙双方各自担当相应部分的费用。第十条 本意向书在正式商品房买卖购房意向书生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。第十一条 本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。甲方代表（签字）：乙方（签字）：_ _年_月_日_ _年_月_日购房意向书13编号：出售人（甲方）：买受人（乙

38、方）： 身份证号码：乙方在充分了解甲方承建的 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：1、乙方自愿预购甲方承建的小区栋 单元 室，预购面积约为 ，销售价格为元/，总房款为 元，大写元。2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方依据国家有关住房的相关政策办理房产证。3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金大写（人民币） 元。4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订商品房买卖合同条件时通知乙方签署商品房买卖合同，乙方应于接到通知后日内与甲方签订合同。5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立商

39、品房买卖合同的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不担当任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。6、收取乙方预购房意向金后，如甲方缘由将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。7、其他具体约定按双方签订的商品房买卖合同之内容执行。8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。甲方（出售人）：乙方（买受人）：电话 电话：年月日 年 月 日购房意向书14出 卖 方： （以下简称甲方）：联系电话：购买意向人：（以下简称乙方）身份证：联系电话：购买意向人与出卖人双方在同等自愿的基础上，经友好协商，就意向人自情愿向购买出卖人开发的商品房达成如下一样看法，签订本意向协议书。第一条价款与付款方式（一）乙方认自愿购买杭盖小区 区 号楼 单元 层户号房屋。