2022年购房合同汇总六篇.docx

《2022年购房合同汇总六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年购房合同汇总六篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年购房合同汇总六篇购房合同汇总六篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是特别有必要的行为。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我整理的购房合同6篇，欢迎大家共享。购房合同 篇1合同编号：118321出卖方（甲方）：法定代表人：购房方（乙方）：身份证号码：关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、甲方将其开发的位于_房，建筑面积_平方米。该房单价为人民币每平米_元，总金额为人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整（_元整）出售给乙方。乙方情愿以上述价格向甲方认购该房。二、甲方承诺：自鉴定本协议起，_年_月_日之前，保证将该房屋按约定价格售给乙方。三

2、、自乙方将全部房款向甲方交纳后，签订本协议。四、该房设施有上水管、独户水表、独户电表、热力公司供的大暖。五、该房在乙方缴款时，未交纳办理产权证的有关税费，将来如办理产权证时，乙方应按有关规定另行缴纳。六、该房的日常管理及修理，由物业公司统一管理，乙方应按物业公司规定的费用按时缴纳。七、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自双方签字之日起即产生法律效力。甲方：乙方：甲方授权代表签字（盖章）：甲方授权代表签字（盖章）：电话：电话：签订日期：_年_月日签订日期：年_月_日购房合同 篇2出售方(甲方)：买受方(乙方)：一、双方交易的房地产基本状况：(若本条描述的该房地产之条件与实际状况不符或不详尽，则以该房

3、地产权属证明或相关法律文书的记载内容为准，且双方同意不再另行签订补充协议予以变更和确认。)1.1类型：住宅花园住宅办公楼商铺(商场)其他1.2交易房屋坐落于区路弄号室以及其附属的号车位;1.3建筑面积：平方米(详细面积以产权证登记为准);户型：室厅卫;1.4权利人;1.5房地产权证/房屋全部权证编号：沪房(地)字()第号;预售合同预售登记编号：;1.6室内装修状况：;1.7附属设施、设备：;1.8是否已设立抵押：否是，抵押权利人：;贷款余额：约元;贷款余额处理方案：甲方自行还清;乙方首期房价款由丙方保管并优先用于偿还，余额转付甲方/不足部分甲方自行补足;转由乙方担当(转贷款，或称转按揭)1.9

4、是否已设立租赁：否是(租赁期限：年月日至年月日)，是否已取得承租人放弃对该房地产优先购买权的书面证明：否是1.10其他约定事项：;二、乙方为表示对甲方全部的房地产之购买诚意，向甲方支付定金计人民币元整。三、买房条件：3.1房价款：人民币元整。3.2房价款的支付方式：3.2.1首期房价款为元(其中包括乙方已经支付的定金元)。如需用于偿还贷款的，乙方应与买卖合同签订后且抵押权人许可的最短时间内替甲方支付至甲方的抵押房款还款账号，如有剩余转付甲方，假如不足甲方自行补足，并应当由甲方办妥该房屋的抵押解除手续。如甲方自行筹款还清贷款的，乙方应当于房屋买卖合同签订日内干脆支付给甲方，在抵押权人许可的最短时

5、间内，甲方自行筹款解除该房屋的抵押并办妥相关手续。如该房屋没有抵押，首付款应当于签订房屋买卖合同日支付支付给甲方。3.2.2其次期房价款元。a乙方自筹资金支付的：在申请办理过户手续并由乙方收到收件收据回执当日，乙方干脆支付给甲方。b乙方银行贷款须要支付的，由乙方的.贷款银行支付，房款期限以银行贷款实际放款日为准。乙方银行贷款审批手续应当在双方约定的过户日前办妥，否则视为申请贷款失败或者部分失败，乙方应当于过户当日以现金方式干脆支付给甲方或者向甲方补足贷款不足部分。3.2.3尾款计人民币元，应当于办妥交房手续当日支付给甲方，如需担保户口迁移的，应当于约定的户口迁出日付清尾款。3.3其他：3.3.

6、1、甲方已经支付给该房地产发展商或物业管理公司或其他相关部门的修理基金(若有)、管理费押金(若有)、电话初装费(若有)、煤气初装费(若有)、有限电视申请费(若有)、等已包含在房价款内，不再另行结算，但以上各项的要名费由乙方担当。3.3.2、该房地产内的附属设施、设备及室内装饰的价格均已包含在房价款内，并随该房地产交付同时一并转让乙方。3.3.3、甲方承诺自该房地产权利转移(送件取得收件收据)之日起的日内，向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口(若有)的迁出手续，如由于甲方未刚好迁出户口造成乙方损失的，甲方担当赔偿责任。3.3.4、甲、乙双方应依据国家法律、法规等规定各自担当本交易所产生的税、费

7、。(买卖合同如需公正，公证费用由引发公证的缘由方担当，借款抵押合同如需公证，公证费用由乙方担当)。3.3.5、如3.2.2款b项所述乙方的贷款申请未经贷款银行审核通过或者审核通过的额度不足申请额度，则乙方应于送件当日将其补足并支付给甲方。四、甲乙双方约定于年月日前签订正式上海市房地产买卖合同或类似合同。假如甲方未能履行本条所述事项的，应当双倍返还定金，假如乙方未能履行本条所述事项可，则已支付甲方的定金不予返还。五、双方约定应当于签订房屋买卖合同后日内办理房屋买卖过户手续。六、双方约定应当与过户后日内办理交房手续并应当办妥该房屋的修理基金、水电煤气以及有限电视的过户手续。七、依据本协议，乙方应当

8、支付给甲方的任何款项。若需通过转帐等方式支付的，甲方同意支付至以下账户：户名：;开户银行：;账号：;八、甲、乙双方在本协议盖章处书写的联络地址即为本协议下任何书面通知的送达地址，若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的，均根据付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本协议赐予书面通知。若任何一方联络地址变更的，应刚好书面通知相对方。九、本协议各方约定的其他事项：。十、本协议一式三份，经三方签章后即为生效，三方各执一份。出卖方(甲方)：买卖方(乙方)：代理人(代表人)：代理人(代表人)：证件号码：证件号码：联络地址：联络地址：日期：日期：定金收款收据本人，身份证号码为是上海市区路弄号室的产权人，

9、兹收到购买上述房屋的购房定金人民币元整(大写)。立此为据。收款人：年月日购房合同 篇31、本合同文本为示范文本，也可以作为签约运用文本。签约之前，买受人应当细致阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一样的，可向当地房地产开发主管部门询问。2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定货补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。4、本合同中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。5、对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他须要

10、删除或添加的内容，双方应当协商确定。中选择内容，以划方式选定；对于实际状况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打，以示删除。6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人供应的有关证书、证明文件。合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：邮政编码：托付代理人：邮政编码：注册地址：营业执照注册号：姓名：国籍地址：姓名：国籍：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据出卖人以方式取得位于、编号为的地块的 土地运用

11、权。购房合同 篇4陷阱一：营销陷阱有些开发商为了制造热销假象常常会在售楼中心的房源公示栏上打出“售完”字样，让购房者觉得已经没有多少套房屋。销售人员也会实行许多方法来制造热销气氛，让购房者产生惊慌感，在没考虑清晰的状况下就签了合同。一些开发商运用高亮度照明，并打通一些墙体，做成开放型厨房让空间看上去更加通透、视觉舒适，而这对于实际居住来说都是不好用的。还一些开发商会将样板间做得比实际房间面积大一些，而购房者更不行能拿尺自己丈量。面对这类陷阱，购房者也只能见招拆招了，一方面是清晰自身购房目的，一方面是做好合同细微环节，使发展商无机可乘。陷阱二：合同陷阱不少房地产销售人员交给购房人的合同都是已经填

12、好的，条款自然是有利于开发商的。而一些购房人因为不懂相关法规，也就糊里糊涂地签了字，之后遇到纠纷才发觉上当。或是合同违约责任规定模糊，开发商承诺不兑现时，购房人权益就会受损。如擅自变更设计，商用房的游泳池变成了停车场，该建的不建，或者根本不建，严峻影响了居民的生活。应对此类购房陷阱，最重要的就是在购房的每个细微环节细心留意，首先是购房合同的检查，购房者与地产销售商签订的购房合同会有空白的地方作为合同的补充条款，但假如双方没有补充条款，就应当留意别让开发商在合同的空白处做手脚。陷阱三：定金陷阱现在市场上开发商在签正式合同之前都要求购房者缴纳肯定数额的款项，作为定金或订金。假如合同签不成或消费者不

13、来签合同，定金或订金不退。这种定金或订金的约定，对消费者极为不利，使消费者在签约时处于受制于人的境地，在签约谈判时双方因为合同的某些条款达不成协议而导致谈判裂开，开发商都会以对方没有签约违反定金的约定为由，拒不退还定金。应对此类陷阱，专家提示购房者在还没有完全确定要购买的状况下，不提倡签认购书，另一方面，购房者应当先签合同后交定金。陷阱四：虚假宣扬房地产行业的广告额是全部行业中最高的，而其中的虚假宣扬也是最多的。比如市场中出现的越来越多的“精装修”，但事实上开发商不在合同中明确写明装修及配套设施所运用的材料品牌和标准，在这种种状况下，出现纠纷之后开发商往往会躲避责任，或干脆让装修公司与购房者签

14、订独立的装修合同，在出问题时一推了之。类似的还有“购房返租，以租金抵购房款”、“购房送全屋家具”等，基本都是用利益来蒙蔽购房者双眼的套路。应对此类陷阱，主要须要靠购房者做出主观推断，了解自身需求，要明白你买的是什么，有没有支付实力，依据这两条来确定你应不应当买房，应当买什么样的房，而不是看到“馅饼”就迎上去。陷阱五：交房陷阱部分开发商也学会了在流程上耍手段，先交钱、拿钥匙，完成收房手续后，然后才能验房。而事实上房子可能会出现问题，甚至还没有建好，但是因为购房者签了收楼手续，依据契约自由、自治的原则，就表示对楼盘质量认可，这样对购房者利益就会有巨大损害。应对措施，购房者须“先验后收”，收楼前先要

15、开发商出示该项目阅历收合格的文件。法律上也有规定交房前业主有权先验再收，如发觉有质量问题，开发商应限期修理，而不应将问题推向施工方或物业，由此导致业主逾期收房的，开发商应担当违约责任。购房合同 篇5甲方：南京XX公司乙方：张XX就乙方希望购买甲方精装修办公房的恳求，现双方达成如下协议：1. 由于乙方身在外地事务繁忙，意向购买甲方开发建设的绿野大厦1004房号（面积102.65平米）精装修办公房，双方自愿达成此协议；2. 房屋成交单价为8580元平米，其中房屋净价为5900元平米，其余2680元平米为装修和办公设施等费用（含8号车位_年运用权）；3. 乙方签约时须付总房款50%的首付款即人民币4

16、4万元整；4. 甲方负责将乙方所购房屋按乙方要求进行设计及装修，达成如下要求:1) 办公房内部豪华装修标准；2) 办公设施齐全，达到入住即可办公的标准，(装修及设施基本标准见附页1)3) 房屋交付时水、电、电话、宽带已接通可正常运用；5. 房屋交付时间:_年_月_日；6. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；补充条款:1. 甲方向乙方供应地下停车场8号车位运用，免租金运用_年，.起先日期以交房日期为准；2. 如上列第4条款产生异议，双方本着友好协商的原则进行补充及更改；3. 如上列第5条款交付时间产生变动，按归责原则进行协商，照实际是由甲方违约，则违约金为总房款的万分之零点五天；甲方：乙方：_日

17、期：_日期购房合同 篇6出卖人(以下简称甲方)：姓名：买受人(以下简称乙方)：姓名：依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一样，签订本合同。第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿购买该房屋。现该房屋详细状况如下：(一) 座落于_ ，建筑面积_平方米;(二) 房屋的全部权证号为_，国有土地运用权证号为_;该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让。其次条 上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。第三条 乙方在_前应向甲方给付定金人民币_元整

18、(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。上述定金在乙方_付款时充抵房款。第四条 付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方。详细付款方式为：第五条 甲方承诺在本合同生效之日起_日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在_前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。第六条 甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条 甲、乙双方同意，在本合同生效之日起_日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋全部权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的房屋全部权证;并在乙方领取房屋全部权证后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土

19、地运用权变更登记手续。该房屋土地运用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地运用权为出让取得，其土地运用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该房屋土地运用权为划拨取得，依据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由 甲方担当 乙方担当 。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由 甲、乙双方按国家规定各自担当 甲方担当 乙方担当 。第八条 房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日 权利转移之日起转移给乙方。第九条 该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理： _第十条 甲方保证已照实陈述本合同所售房屋权属状况和

20、其他详细状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。第十一条 乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定担当违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之_支付违约金。乙方逾期支付房价款超过_日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起_日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还;并有权要求乙方支付总房价款百分之_的违约金。第十二条 甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定担当违约责任：1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之_支付违约

21、金。甲方逾期交付房屋超过_日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起_日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之_支付违约金。2、如因甲方的有意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之_支付违约金。第十三条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不行分割的部分。第十四条 本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十五条 因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，提交_仲裁委员会仲裁解决依法由人民法院诉讼解决第十六条 本合同一式_份。其中甲方执_份，乙方执_份，提交房屋权属登记机关一份。甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人： 法定代表人：签约日期： 签约日期：第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页