2022年关于工程协议书模板八篇.docx
《2022年关于工程协议书模板八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年关于工程协议书模板八篇.docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年关于工程协议书模板八篇关于工程协议书模板八篇在学习、工作生活中,须要运用协议的场合越来越多,签订协议是提高经济效益的手段。想必很多人都在为如何写好协议而苦恼吧,以下是我为大家收集的工程协议书8篇,仅供参考,欢迎大家阅读。工程协议书 篇1甲方:xx有限公司乙方:xxxx有限公司丙方:xxxx工程有限公司监理公司:xxxx监理中心有限公司乙方于 200年 月 日与 xx有限公司(甲方更名前公司) 签订了xx有限公司xx项目建设工程施工合同,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的全部合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议
2、书等原合同事宜经充分协商一样,达成以下协议。一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并担当因此引起的全部责任及甲方因此所受损失。三、乙方、丙方必需按业主、监理要求无偿供应完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责担当因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方供应的上述资料进行检查和监督,并担当因此引
3、起的一切责任和后果。四、乙方“原合同”完成工作内容(xxxx等)工程造价:1、200年xx月xx日前完成部分:按xx工程询问有限公司xx公司xxxx造价司法鉴定的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。2、20xx年xx月28日至20xx年月xx日期间完成部分:按xx造价询问有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。五、工程款支付:1、乙方、丙方必需对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20xx年xx月日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位xxxx工程有限公司的借款人民币xx万元)按其财务要求予以确认,并按要求
4、开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:2。1该部分工程现存的质量问题,由乙方托付有资质的单位进行整改。整改费用合计xx万元(小写:xxxx元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。2。2本协议第2。1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方供应等额银行保函后,甲方可予先行支付。3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作
5、内容结算款的支付:3。1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。3。2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用xx万元(小写:xx元),并由甲方从乙方工程款扣减后干脆支付给丙方。4、工程款支付时,乙方必需按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并供应发票,且必需在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币xx元(小写:xx元)由乙方供应相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币xx元(小写:xx元
6、)按甲、乙双方于20xx年xx月21日签订的补充协议中约定的担当比例(即双方各担当一半)同工程结算款一并支付。九、20xx年xx月21日后,施工的xxxx等工程所涉及的债权债务由xx工程有限公司负责担当,并担当因此引起的全部责任及甲方因此所受损失。十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人(签章): 法定代表人(签章):托付代理人(签章): 托付代理人(签章):签订时间:工程协议书 篇2一、索赔成立1、与合同比照,事务已造成了承包人工程项目成本的额外支出或干脆工期损失。2、造成费用增加或工期
7、损失的缘由,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、工程索赔的依据根据现行法律法规、合同文件及工程惯例, 合同法第284条规定:“因发包人的缘由致使工程中途停建、缓建的,发包人应当实行措施弥补或者削减损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件根据甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。三、索赔事项概述由我单位承建的,于20xx年12月27日实行开工典礼,于20xx年12月28日我单位主动组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处
8、理停工、半停工状态,至20xx年4月26日起先复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。依据甲方供应的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发觉1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质状况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。依据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人缘由导致工期延期外借土方不到场状况,对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人供应地质勘察资料等相关基础资料,
9、并对所供应资料的真实性、精确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人说明或推断失实的,由发包人担当责任。四、索赔项目索赔事务性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不行预见因素索赔,7、其他缘由索赔。结合实际状况本项目主要存在工期延长和工程变更, 其中工期延长索赔分以下几部分组成:1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。2、施工机械费:因索赔事务发生,额外工作增加的机械运用费,工效降低以及机械停
10、工、窝工的费用,现场运用机械均为租赁设备根据实际租金计算。3、管理费:因索赔事务发生,额外增加的现场管理和公司管理费,根据合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。根据按中国人民银行规定的同期利率计算。5、措施费:包含环境爱护、临时设施、平安、文明施工费用和大机进出场及安拆费。根据合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。五、索赔计算一、工程延期索赔1、人工费:工日:1754工日=918工日人员窝工根据定额单价乘以0.75,52.23元0.75918=35960元工资上涨费不予考虑。2、施工机械费:
11、挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。48000元54302=172800元24000元54304=172800元3、管理费合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用:1240949.712054=558427元4、利息履约保证金115万元,根据现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。1150000元54305.6%=115920元5、措施费合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用:381448.6712054=1716
12、52元工程延期索赔合计:1227559元二、工程变更的索赔原设计A区挖方211490m3,依据发包人供应的地质勘察资料土石比例为5.6%,由于工程招标时发包人供应的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m3,单价采纳发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例根据2:8选定,暂定价格为61.8元/m3,原单价为10.12元/m3,工程变更索赔金额为:(61.8-10.12)211490(17.5%-5.6%)=1275479元索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不行预见因素索赔以及其他
13、索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危急作业意外损害保险费。20_年_月_日工程协议书 篇3甲方: 乙方:经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:甲方依据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司,全部成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的
14、事务实施监督管理,乙方依据承接监理业务的收费状况,将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。甲乙双方权利义务:(一)甲方负责供应有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作供应相应的业务指导。(三)乙方必需按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理依次,保证工程监理质量。(四)乙方必需配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,全部工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。(五)乙方必需按月向甲方供应相应的财务报表,刚好
15、向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊状况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。违约责任:甲方必需按合同约定供应相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。乙方必需按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。甲方: 乙方:工程协议书 篇4甲方:乙方:身份证号: 鉴于:1、甲方因公司经营,于年月日起尚欠宁波建工股份有限公司工
16、程款人民币 万元。2、因甲方无力以货币方式清偿工程款,双方经友好协商,乙方同意甲方以房产抵偿工程款。双方为了明确有关权利义务,特订立协议书如下:第一条 借款本息金额及还款方式1.1双方确认,截止本协议签订之日止,甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以 福泰商业广场 的住宅房抵偿工程款。其次条 按债标的物概况2.1坐落地点:2.2房 号:2.3总建筑面积:2.4标的物价值:抵债房产市场总价为人民币元,现标的物折价后(即成交价)总价值为人民币万元。第三条 差价找补3.1甲方以本协议其次条约定的房产作价方债务后,由乙方找补甲方差价款人民币 万元,该款由乙方于本协议签订之日起 日内支付给甲
17、方,如乙方未在约定期限内支付差价,本协议认购行为无效。第四条 手续办理4.1本协议签订之日,双方办理下列相关手续:4.1.1签订商品房买卖合同(或商品房认购书);4.1.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据(在办理房产证之前向乙方开具购房发票);第五条 相关税费的担当5.1本协议签订后,双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系,有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在商品房买卖合同中另行约定,因商品房买卖所产生的税、费担根据现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行(允许中途变更一次购买人)。第六条 其 他6.1本协议系双方真实意思表示,一经签订,双方均应严格履行。任何一方违约,都应
18、依法担当违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书,原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依旧有效。6.2本协议一式三份,甲乙双方各执一份,德兴市房产管理局备案一份,具有同等效力。6.3本协议经双方签字后生效。甲方:乙方:法定代表人:托付代理人:_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇5合同编号:_发包方:_法定住址:_法定代表人:_职务:_托付代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_承包方:_法定住址:_法定代表人:_职务:_托付代理人:_身份证号码:_通讯地址:_邮政编码:_联系人:_电话:_传真:_帐号:_电子信箱:_根据中华人
19、民共和国合同法的原则,并参考中华人民共和国建筑法,建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定,建筑工程施工发包与承包计价管理方法等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方相互创建条件,搞好协作协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条 合同文件及说明依次:组成本合同的文件及优先说明依次如下:1.本合同;2.本合同附件;其次条 图纸和文件的保管与供应1.图纸由工程师单独保管,但应免费供应给承包方两套复制件。承包方须要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同肯定须要,承包方在未经工程师同意的状况下,不得将雇
20、主或工程师供应的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,承包方应将依据合同供应的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。2.承包方应将其按合同规定供应的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主运用,其费用由雇主支付。3.上述供应给承包方的或由承包方供应的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时供应给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和运用。第三条 工程概况1.工程名称:_工程。2.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年关 工程 协议书 模板
限制150内