2022钢筋工劳务施工合同范本.docx

《2022钢筋工劳务施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022钢筋工劳务施工合同范本.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022钢筋工劳务施工合同范本篇一：钢筋工劳务分包合同 劳务分包合同钢筋工工程分项 甲方： 建设集团有限公司 项目部 （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法建筑安装工程承包合同条例的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 承包要求及方式 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方

2、。 4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 （1） 钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将 制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁； （2） 包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 （3） 所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品 运输； （4） 合理利用钢筋、废钢材及时清理； （5） 预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作； （6） 浇捣混凝土时看钢筋； （7） 施工过程中所发生的杂工； （8） 对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理 人员提

3、出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失； （9） 乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建 筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收； 4、承包工作要求 （1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。 （2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，

4、良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 （3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。 或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。 （4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。 （5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排

5、施工作业，组织必要的加班工作。 （7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。 （8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款500元，严重浪费罚款5000元。乙方必须及时改正，如果不思改进甲方有权终止合同。工程量按70%结算。 （9）保证施工内容达到规范要求。 （10）加强现场安全文明施工，做到工完清场，搞好成品保护工作，遵守公司和项目经理部得各项规章制度。 5、承包价格 甲乙双方决定按建筑面积 元/为包干价，以上价格包人 工、包质量、包进度、包安全、包现场文明施工、包

6、验收的综合单价。 6、 工程款支付方法： （1） 乙方进场后，6#楼、5#楼完成正负零（含正负零）并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，工程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的 20%。竣工验收合格后，完成细部整改后甲方支付乙方剩余工程款。 （2）地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后，15日内支付完成工程量的20%，幼儿园主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，幼儿园主体验收合格后15日内支付完成工作量的20%，竣工验收合格后，完成细部整改，甲方支付乙方

7、剩余工程款。 （3）每次支付乙方工程款时扣除罚款和乙方合同违约的违约金，罚款和违约金由项目部管理人员开出，注明罚款和违约金原因，并通知乙方。不需乙方签字认可直接生效。 （4）乙方竣工结算，工程量的确认。必须由项目部计算，并审核乙方提供的计算书，对施工现场图纸中有但实际乙方未做的部分工程量不结算。 （5）乙方每次申请工程款时，必须采用甲方提供的申请表，乙方必须填写完成合格的工程量，并报项目部每个管理人员签字。乙方申请工程款的工程量必须合格，甲方认为乙方完成的工程量需整改的 乙方必须及时整改，如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的产品才具备申

8、请工程款的条件。每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款。乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进。 （6）甲方支付乙方工程款，乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表，并由甲方进行监督发放民工工资，每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资，乙方不得挪做他用，如乙方不能保证工程款支付工人工资，甲方可以直接将工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任，因乙方原因造成社会舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为，甲方将处以乙方5-10万元罚款（从工程款中扣除） 第二条 工期 1、5#楼、6#楼基础承台钢筋工1个工作日，基础柱钢筋工 为1个工作日，平正负零为

9、钢筋工5个工作日（正负零以下木工钢筋工泥工工期为15天）。第一层（5.5m处为木工钢筋工泥工工期9个工作日，第二层为木工钢筋工泥工工期6个工作日，标准层每层钢筋工1.5天做好现浇板钢筋安装工作，每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为4天，如乙方未完成规定的工期，甲方有权处罚乙方。（整天大爆雨天可顺延，雨停或小雨不顺延工期）。 2、地下室分四段施工，每段基础承台钢筋工1个工作日， 篇二：建筑工程钢筋工劳务合同书 劳 务 合 同 书 甲方： 乙方： 为共同搞好工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的钢筋工部分

10、工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。 5、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。 6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。 7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方

11、米28元（含基础）。 二、甲方工作 1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。 2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。 3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。 4、及时履行乙方的其他协助义务。 三、乙方工作 1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。 2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。 3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。 4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。 5、乙方必须无条

12、件服从甲方管理安排 四、关于工程款及结算的约定 1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。 2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90% 3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。 4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理； 五、关于材料供应的约定 1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。 六、关于双方责任的约定 1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，

13、造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。 2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中， 违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。 3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。 七、关于设计与施工及验收的约定 1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。 2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增

14、减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。 3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。 八、奖赏和违约责任 1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1010 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。 2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1010元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。 九、合同份数

15、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 十、其它 本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。 甲 方：乙 方： 代表人：代表人： 二0一二年 月日 篇三：(钢筋工)建设工程施工劳务分包合同 建设工程施工劳务承包合同 (钢筋工) 工程名称： 劳务发包人：高淳建安公司高淳监狱监区改扩建项目 第七标段项目部 劳务承包人：邵士飞 钢筋工劳务承包合同 劳务作业发包人：高淳建安公司高淳监狱监区改扩建项目第七标段项目部 劳务作业承包人： 邵士飞 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则，

16、双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务承包工程基本情况 工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建筑面积5826.9平方米，五层；门卫室一层，建筑面积71.31平方米；标准运动场一片，图纸尚在设计中；监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防；挡土墙压顶等。 工程地点：高淳区花山区 建筑面积：5898.21（暂定） 劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围（含设计变更）内全部钢筋加工、绑扎、 焊接、安装，二次结构植筋等工作。 劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，配合原材取样送

17、检；钢筋图纸翻样；断料成型；盘园钢筋调直；柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检；场内水平、垂直运输；主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎；垫保护层、马凳；垃圾清洗，钢筋整修维护；监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护；余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容，质量自检整改，配合相关部门的质量检查、验收等工作。钢筋加工场地、楼层工作面因施工产生的垃圾必须每天清理。 工地生产、生活等所需临时设施的建设用工、施工现场日常环境卫生（省文明工地标准）及迎接主管部门检查临时清理准备用工由劳务承包人承担。 承包人自带全部钢筋加工机械和工具，如：调直机、弯曲机、切断机

18、、电（渣）焊机、钢筋钩等。 承包人自带辅材有：电焊条、钢筋保护块、钢筋间马凳、绑扎钢筋用镀锌铁丝、植筋所需电锤、钻头、吹气工具及植筋用胶等。 施工现场劳务作业人数： 30人以上，并需根据进度要求及时调整人员数量，保证工程整体进度的要求。 2、合同价款 2.1终结算建筑面积按现行2022版国家建筑面积计算规范计算；固定综合单 本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用：按每平方米 元/平方米计，合计： 元 变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增加，承包人按合同约定单价继续施工，特殊类型项目单价另行协商。 2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工101元

19、/天，大工220元/天。 2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人： 身份证号码： 3、分包工作期限 开工日期： 竣工日期： 总日历工作天数为：101天 4、质量、安全标准 工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11G101-(13)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必须达到 优质工程 等级。 安全文明施工要求达到：省级文明工地 。 安全管理约定：1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场，每天不少于8小时，监管施工质量及安全生产。2安全设施要求：安全带、安全帽、要严格按标准

20、方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。4施工现 场机械设备非专职人员不得操作。5安全技术要求：每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底，由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改，整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。6安全责任：按照谁施工谁负责的原则，劳务承包人必须严格进行安全生产管理，对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不承担在住宿内意外伤亡的责任；如劳务承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳

21、务发包人不承担任何责任。 5、施工人员 5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： 项目负责人 ； 5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务： 劳务负责人 ； 5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗，持证率不少于75% 。 6、材料、设备、机具供应 6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料计划。钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50cm的剩余钢筋必须使用到工程中，且不得任意切断。如有发现上述情况则加倍返还给发包方。 6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥善保管、合理使

22、用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好，安全可靠；材料必须确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述情况一经发现，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。 7、担保 劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保； 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为 担保合同作为本合同附件。 如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任

23、。 8、合同价款的支付 劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付： (1) 中间支付： 每月 5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录，并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。 （2） 工程验收合格交付后付至合同价的70%,2022年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。

24、 9、违约责任 当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任： （1） 劳务承包人因自身原因延期交工的（含中间施工进度节点），每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金；当第二次延误出现时，劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人承担，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。 （2） 劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，一次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付10100元/次违约金，二次验收不通过，劳 务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。 （3） 劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务

25、时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10% 的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。 （4） 劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发现没收灶具并发出警告，第二次发现则没收灶具并处以1010元/次（点）罚款，第三次发现则没收灶具并处以2000元/次（点）罚款。 （5） 进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款101元。 （6） 有打架斗殴的一次罚款1010元。 发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。 劳务承包

26、人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 10、合同份数 本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份；本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份；劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。 11、合同生效 合同订立时间： 2022 年 月 日 合同订立地点： 高淳区 本合同双方约定 自双方签字、盖章后生效。 劳务发包人：劳务承包人：%2钢筋工劳务施工合同范本出自：百味书屋链接地址： 转载请保留,谢谢!本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页