2022年精选劳务合同范文合集7篇.docx
《2022年精选劳务合同范文合集7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年精选劳务合同范文合集7篇.docx(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年精选劳务合同范文合集7篇精选劳务合同范文合集7篇随着人们法律意识的建立,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是特别有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是我为大家整理的劳务合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。劳务合同 篇1项目工程名称:发包方(甲方):承包方(乙方):发包方(甲方):承包方(乙方):为仔细贯彻执行建筑法,甲、乙双方在同等自愿、公允公正、协商一样、诚恳信用的基础上,就甲方将 工程的外墙干挂石材部分施工劳务任务分包给乙方施工事宜订立如下合同条款:一、劳务分包责任范围、竣工结算方式及工期:1.1 劳务分包责任范围:外墙干挂石材1.2 竣工结算方式:根据实际绽
2、开面积结算,综合单价/m2,最终按实际面积结算。1.3 甲方供应干挂所需石材和其他全部辅材、脚手架。机具类工具及临时用电缆、电线等由乙方负责。1.4 工期:年月日 至 年月二、施工技术、质量及工期要求:2.1 乙方应严格执行建设工程质量管理条例、建筑工程施工质量统一验收标准和施工规范,结合甲方规定的工程施工质量要求及相关质量管理制度。2.2 本工程按设计图纸验收,质量等级为合格。施工完成后,由乙方自检合格的基础上通知甲方并提交验收申请,甲方在收到乙方供应的验收申请后会同建设单位共同组织验收,验收合格后,双方签具验收确认单。阅历收如有不符质量标准之处,由甲方现场项目部提出相应处理看法(整改或返工
3、),乙方必需无条件听从。2.3 乙方应在本协议期限内保质如期完成施工任务,每逾期一天应向甲方支付违约金为总合同价款的1,以此推算,罚金在甲方应支付乙方的劳务费中抵扣。三、现场综合管理要求:3.1 乙方应对在本项目全部劳务人员进行上岗前平安生产培训、教化,对全部劳务人员现行岗位可能产生职业病危害的岗位、可能存在高空坠落、物体砸伤等危害履行照实告知义务,并对乙方进行劳动平安卫生教化, 乙方施工人员需进行试卷考核、签字,合格并经甲方管理人员确认后方可上岗。乙方在本项目全部劳务人员在劳动过程中必需严格遵守平安操作规程。3.2 乙方应节约用材,做到现场作业日做日清(各工种各负其职,每天收工前清理干净)。
4、3.3 乙方应严格根据平安生产规程进行施工,注意文明生产,凡甲方上级主管部门平安生产检查或日常抽查时,因乙方之缘由在现场平安文明管理方面导致甲方被经济惩罚或被通报指责的,乙方应担当相应的惩罚责任。3.4 乙方对在本项目全部劳务人员的平安生产负全责。乙方自签订本合同之日起的10天内向甲方供应在本项目全部劳务人员有效的身份证明备案。3.5 在施工期内,如发觉乙方员工有偷盗行为的,甲方有权终止本协议并移交有关部门处理。3.6 乙方委派全权代理乙方在本项目全部劳务作业的生产、进度、平安等方面的管理和与甲方、建设单位、各劳务作业班组间的协调事务。乙方派驻的劳务作业总代表应保证在整个施工期间对工地负责并保
5、持联系方式畅通,如因联系不上该代表而出现的一切问题和责任由乙方自行担当。四、工程款支付方法及相关规定:4.1 工程款支付方法:乙方进场无预付款,全部龙骨安装完成50%,甲方支付总价款的15%。龙骨全部安装完成并具备安装石材的条件,甲方支付总价款的15%。石材完装完成50%,甲方支付总价款25% ,石材板全部安装完成并具备验收条件,付总价款25%。建设单位竣工验收合格并结算后支付总造价的20%。付款时乙方须供应等额的劳务发票或材料发票。4.2 依据上级有关部门文件精神,为保障劳务人员的合法权益,乙方在本项目的各劳务作业班组负责人领取劳务费后,必需马上将劳务费发放给所属每一个劳务人员,不得克扣、挪
6、用、私吞劳务人员的劳务费(工资),乙方需定期向甲方供应带劳务人员签字的工资发放记录。若违反本规定而发生劳资纠纷,导致劳务人员上访或闹事的,乙方负全部责任。4.3 如乙方在本项目的各劳务作业班组负责人领取劳务费后,将劳务费拆借给任何单位或个人假公济私的,其导致的一切后果由乙方负责追索,与甲方单位无关。五、发包人的权利和义务:5.1 负责供应场地、道路、水电接口等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。5.2 帮助乙方出具施工图纸 一套,供应必要技术资料和办理施工洽商。5.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施
7、工状况,材料领用状况及行政管理事务。5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。5.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期限制安排,审查承包人编制的具体施工作业安排。5.6 负责本工程中各工种、工序间的协调与协作,承包人在平安、质量、工期场容等方面发觉有违反合同内容的,发包人应书面提出整改看法,督促承包人进行整改,承包人拒不整改,情节恶劣的,发包人有权对承包人开罚单,罚款从当期应支付劳务费中扣除。5.7 负责组织工程的验收工作。5.8 本工程发包人施工代表为 ,负责日常施工的管理、协调工作、现场签认用工、办理洽商变更手续,人事如有变动,应提前7日通知承包人。5.9 发包人有
8、权按质量标准规范检查承包人自行采供的机具,发包人有权拒绝承包人运用不合格的机具。六、 承包人的权利和义务6.1 承包人对与其确定的劳动关系的作业的工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁,并现场规定自费办理出入证等证件。6.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份号码),作为本合同的附件。6.3 在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于 10 %,听从发包人的统筹支配,统一调动。6.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产
9、任务前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。6.5 承包人必需按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。6.6 承包人应对作业工人进行平安生产方面的教化,自觉遵守发包人现场管理规定,听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查,并刚好向发包人供应有关状况和资料。6.7 承包人确认 为派驻工地的施工代表,且必需保证整个施工过程中驻现场并代表承包人负责日常施工的管理、协调工作。6.8甲供材料由承包人按规定领用、保管,承包人负责材料的搬运、卸车及材料的保管,并担当材料奢侈以及管理不善引起的损失。6.9承包人熟识
10、本分包范围内的过程质量、进度、平安、文明施工、不得将分包范围内的工作再次分包。自觉接受发包人及有关部门的监督检查,与其他单位主动协作,顾全大局。承包人必需无条件听从项目部人员管理,不听从管理予以经济惩罚、情节严峻者赐予清场处理。6.10承包人自备施工用的一切工具及临时用电缆电线。承包人需帮助甲方提报石材板面尺寸、钢骨架等材料尺寸,并对结果的正确性担当责任,如造成材料和工期的损失由承包人负责。6.11承包人应具备相关资质实力,确保工程质量达标。七、 违约责任7.1 发包人违约责任7.1.1由于发包人缘由可能造成停工、窝工时,允许承包人调整施工人员数量,并可办理工期延长书面申请,办理书面洽商后方作
11、为决算依据。劳务合同 篇2甲方:_乙方:_性别:_居民身份证号:_电话:_家庭地址:_依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。第一条、本协议期限为_年_月_日生效,至_年_月_日终止。其次条、乙方担当的劳务内容要求为:_第三条、乙方供应劳务的方式为:_第四条、约定劳务甲方认为,依据乙方目前的健康状况能依据本协议其次条、第三条、约定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务,乙方也情愿担当所约定劳务:_第五条、保密乙方负有保守甲方商业隐私的义务。乙方负有爱护义务的商业隐私主要包括:_第六条、劳务酬劳甲方支付乙方劳务
12、酬劳的标准、方式、时间:_第七条、税收乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。第八条、协议终止发生下列情形之一,本协议终止:一、本协议期满的;二、双方就解除本协议协商一样的;三、乙方由于健康缘由不能履行本协议义务的。第九条甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前_周通知另一方即可。第十条本协议终止、解除后,乙方应在_周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失,应予赔偿。第十一条乙方在协议期间无条件听从甲方的一切规章制度。第十二条乙方除享受规定的酬劳外,不享受其它的福利待遇。第十三条依据本协议第九条、第十条、约定终止或解除本协议,双方互不支付违约金。第十四条因本协议引起的或与本
13、协议有关的任何争议,均提请仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十五条本合同一式_份,甲乙双方各执_份。甲方(公章):_乙方(签章):_日期:_年_月_日日期:_年_月_日劳务合同 篇3托付方(甲方):_承接方(乙方):_工程项目:_甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。第一条工程概况1。工程地址:_2。居室规格:_总计:施工面积_平方米。3。施工内容:详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4。工程开工日期:_年_月_日5工程竣
14、工日期:_年_月_日工程总天数:_天其次条工程价款工程价款(金额大写)_元,详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。第三条质量要求1。工程运用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程材料决算清单。2。工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准住宅装饰装修验收标准规定。3。施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。第四条付款方式1。合同一经签订,甲方即应付_%工程材料款和施工工费的_%;当工期进度过半(_年_月_日),甲方即第_次付施工工费的_%。剩余_%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)甲方付
15、清工程价款_,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付运用。2。工程施工中如有项目增减或须要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期_天按未付工程价款额的_%支付给乙方。4。甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第五条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约
16、金的,应进行补偿。第六条合同的变更和终止1。合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的_%交付违约金,并办理终止合同手续。2。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第七条合同生效1。本合同由双方盖章,签字后生效。2。本合同一式_份,甲乙双方及见证部门各执_份。甲方(签章):_乙方(签章):_电话:_电话:_年_月_日_年_月_日劳务合同 篇4甲方:住址:代表人:乙方:乙方:姓名_ 性别_
17、诞生年月_ 民族_文化程度_ 户籍所在地_身份证号码_ 住址_ 电话_依据劳动合同法、合同法等法律及甲方的规章制度,在乙方自愿提出与甲方签订固定期限合同的基础上,签订本劳动合同。第一条 劳动合同期限本劳动合同期限从_ 年_月_日起至_年_月_日止,其中试用期_月。其次条 劳动要求和劳动条件(一)甲方依据工作须要,聘用乙方为甲方_,详细工作视须要进行调配。(二)乙方应根据甲方规定的劳动纪律、规章制度等要求,仔细履行岗位职责,完成工作任务。主动参与甲方组织的培训,提高自身素养。(三)甲方依据国家相关劳动平安的规定,为乙方供应必要的劳动条件和劳动工具。(四)乙方终止工作时,应按规定交接工作和相关物品
18、并刚好办理离职手续。第三条 劳动酬劳(一)乙方月工资:基本工资_元,其他补贴_元。(包括双休日和节假日工资)(二)乙方在试用期工资为每月_元。(三)乙方在聘期内连续考核合格的,执行甲方关于工资调整的规定。第四条 劳动保险在聘用期内,甲方为乙方办理基本养老、基本医疗等社会保险(详细社保事宜,依甲方所在统筹地区确定)。根据规定个人应缴纳的部分,由甲方从乙方工资中代扣缴纳。第五条 劳动合同的变更有下列状况之一,可以变更劳动合同:(一)甲乙双方协商一样的;(二)订立本合同所依据的客观状况发生重大改变,致使本合同无法履行的;(三)订立本合同所依据的法律、法规、规章、政策发生改变的;第六条 劳动合同的解除
19、与终止(一)合同的解除1、双方协商一样,可以解除劳动合同。有下列情形之一时,甲方可以解除劳动合同;(1)乙方违反甲方的劳动纪律和规章制度的,甲方有权进行处理,直至解除合同;(2)乙方失职,给用人单位造成损失或影响恶劣的;(3)乙方聘用期间与其他用人单位建立劳动关系的;(4)乙方被依法追究刑事责任的;(5)乙方采纳欺诈、胁迫等手段使甲方与之订立合同的;(6)乙方因患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事甲方另行支配工作的;(7)乙方不能胜任工作,经培训或调整岗位后,仍不能胜任工作的。其中,甲方因第(6)和第(7)两种情形解除合同时,应提前30日内以书面形式通知乙方。2、甲方
20、因政策、经济等缘由需裁减人员时或合同订立时所依据的客观状况发生重大改变时,甲方可单方解除合同,但须提前30日以书面形式通知乙方。3、乙方在合同期内可单方解除合同,但须提前30日以书面形式通知甲方。(二)合同的终止有下列情形之一的,本合同终止:1、劳动合同期满;2、乙方年满甲方用工年龄上限的;3、甲方解散或被撤销的;4、乙方死亡或被人民法院宣告死亡、宣告失踪的;5、法律、法规规定的其他情形。第七条 劳动争议处理甲乙双方因执行本合同发生争议,应先行协商解决,如协商不成,可向有关管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人们法院提起诉讼。第八条 合同成立及其他(一)本合同在双方签字
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 精选 劳务 合同 范文
限制150内