2022年结算协议书合集十篇.docx

《2022年结算协议书合集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年结算协议书合集十篇.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年结算协议书合集十篇结算协议书合集十篇在发展不断提速的社会中，许多地方都会运用到协议，签订协议可以使双方受到法律的爱护。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是我细心整理的结算协议书10篇，希望能够帮助到大家。结算协议书 篇1发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，刚好完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的须要。为刚好做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一样，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。1、工程结算报告的提交及审定1.1

2、承包人在本工作协议书附件中供应的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必需保证在工地现场办公，特地从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定担当违约责任，直至承包人改正到位为止。1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应主动协作发包人，帮助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织

3、有关单位在 年 月 日前审核完毕，刚好报送上级部门审批。1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。1.6本工程结算资料发包人接收的最终截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。1.7承包人应按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求刚好报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定担当违约责任。如承包人不按发包人的要求刚好派

4、出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理协作服务费中支付，承包人不得有异议。2、工程结算定审后有关款项的支付本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人接着支付至结算定审金额的100%。3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：（

5、1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一样且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一样的部分如能在 年 月 日前取得一样的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一样的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。（2）双方未能在 年 月 日前达成一样的本工程结算争议，根据原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法

6、律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：居处： 居处：电话： 电话：传真： 传真：签约日期： 签约日期：签订地点：广东省广州市 区。结算协议书 篇21. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除

7、暂列金额）的30%。2. 承包人应在签订合同或向发包人供应与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度安排的平安文明施工费总额的60%其余部分应根据提前支配的原则进行分解，并应与进度款同期支付。5. 进度款的支付比例根据合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，具体说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。

8、7. 工程完工后，发承包双方必需在合同约定时间内办理工程竣工结算。8. 当发承包双方或一方对工程造价询问人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价询问人重复核对竣工结算。10. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投人运用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入运用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分托付有资质的检测鉴定机构进行检测，并应依据检測结

9、果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理确定执行后办理竣工结算，无争议部分的.竣工结算应按合同约定办理。11. 承包人应依据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支付申请。申请应包括下列内容：1) 竣工结算合同价款总额；2) 累计已实际支付的合同价款；3) 应预留的质量保证金；4) 实际应支付的竣工结算款金额结算协议书 篇3托付人（甲方）：_受托人（乙方）：_兹由甲方托付乙方办理工程结算造价业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。一、托付造价结算项目名称、目的_。二、托付结算造价的时间自_年_月_日至_年_月_日。三、托付造价结算的方式_。四、双方责任（一）甲方须向乙方供应真实、精确的资料；

10、（二）乙方有责任根据甲方托付的内容和要求按时按质完成结算造价工作；（三）乙方有为甲方所供应的资料、文件及结算报告书内容等进行保密的义务。五、双方违约责任（一）甲方拒绝或未按期向乙方支付业务费，乙方有权停止工作或不向甲方供应结算报告书；（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；（三）甲方未刚好向乙方供应真实、合法的资料，由此产生的不良后果由甲方负责，乙方不担当责任，并支付乙方总协议收入25的违约金；（四）乙方在甲方的主动协作下，不能按期完成结算工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25。六、收费标准及结算方式（一）收费标

11、准：_。（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_元，待审计验证结束后一次结算。七、其他事项（一）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；（二）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；（三）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不行抗力事务，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。甲方（公章）：_ 法人代表（签字）：_ 联系人：_ 地址：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐户：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法人代表（签字）：_ 联系人：_ 地址：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐户：_ _年_月_日结算协议书 篇4甲方：_乙方：

12、_第一条 甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署入市协议书，甲方承诺遵守协议中的有关规定。其次条 甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。第三条 甲方指定算银行帐户如下用户名：_开户银行：_帐号：_第四条 甲方同意乙方对甲方在_交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的精确性负责。第五条 乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须担当相应责任。第六条 甲方可托付乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格根据交收细则对买卖双方进行货款结算和货物

13、交收。第七条 甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按管理方法和交收细则中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。第八条 本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。第九条 本协议自签署之日起生效。甲方盖章：_ 乙方盖章：_法人签字：_ 法人签字：_签订时间：_年_月_日结算协议书 篇5托付方： （以下简称“甲方”）受托方： （以下简称“乙方”）甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，共同遵守中华人民共和国合同法及相关法律法规，并明确双方的权利和义务，经双方自愿协商就XXXXX开闭所及电缆工程托付乙方帮助甲方与XXXXX公司进行结算

14、协调事务事宜，达成以下条件及承诺并签订本协议 ：一、托付乙方协调内容：甲方20xx年xx月xx日与XXXXXXX公司签订了电力建设工程施工合同，合同主要内容：XX项目开闭所及电缆工程（以下简称“本工程”）施工，合同价为：XXXX整（￥XXXX元）。工程施工完成，甲方负责与XXXX公司进行工程结算，由乙方负责协调最终甲方与XXXXX公司均认可的结算费用。二、甲方义务与责任1、甲方主动协作乙方对本工程结算工作的跟进协调服务工作。2、本着乙方对XXXX项目开闭所及电缆工程结算供应协调服务工作的信任及信念，负责供应甲方真实的结算资料及结算数据，作为乙方与XXXXX公司进行本工程结算协调，确定最终结算费

15、用的依据。三、乙方义务与责任1、本着对XXXX开闭所及电缆工程结算工作充分了解及相关人脉关系的把握，为甲方供应真实的信息，帮助甲方完成XXXX项目开闭所及电缆工程的结算工作。2、确保XXXX项目开闭所及电缆工程结算造价的真实性，并帮助甲方最终确认双方签字认可的工程结算费用。四、协调费用支付1、本工程结算完成，甲方与XXXX公司签字确认最终本工程结算费用后，乙方按审减金额的20%收取结算服务协调费2、乙方除按本工程审减金额收取服务协调费外，不得要求甲方再另行支付与本工程结算协调事宜有关的其他费用。3、本工程结算完成，甲乙双方确定结算协调费用后，甲方在15个工作日内一次性支付双方认可的协调费用给乙

16、方，乙方同时应供应等金额工程发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔协调费用。五、违约责任1、任何违反本合同约定的行为，均构成违约，违约一方应当担当违约责任并赔偿给守约方因此所受到的损失。2、若乙方拒绝协作甲方工作、未完成结算工作，中途退出的，视乙方违约，应担当10万元的违约金。3、本协议签订生效后，乙方应马上组织人力资源主动开展工作，为甲方结算工作供应帮助，否则视乙方违约，应担当5万元的违约金。4、甲方未按合同约定支付费用的，每逾期一天，应当向乙方支付当期未付款项的万分之二的违约金。六、保密对于本工程结算协调服务事宜，甲乙双方对知悉的对方的任何商业隐私及个人隐私负有永久保密义务，未经许可，不得擅自披

17、露和运用，造成不良后果的，由责任方担当一切法律责任。七、本合同自双方签字盖章之日起生效八、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力甲方：XXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXX签约代表：签约日期： 签约代表： 签约日期：结算协议书 篇6甲方：_乙方：_甲乙双方就_年_月至_年_月期间，乙方与甲方下属企业_公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_元人民币。二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为_万元人民币。三、甲方按下表所列的时间和付款金

18、额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的全部违约责任。五、甲方应当严格根据本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。甲方：_ 代表人：_乙方：_ 代表人：_年_月_日结算协议书 篇7甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规之规定，在同等、自愿、协商一样基础上，就乙方托付

19、甲方代理支配进出口货运事宜相关费用的结算达成协议如下：第一条相关定义1费用结算单：指甲方为结算须要，向乙方出具的，载明应付费用及支付期限的任何形式的书面材料。2书面确认：指乙方及其分支机构或授权人员盖章或签字之任何形式的书面材料。其次条操作乙方托付甲方从事下述服务1在签发第三方的运输单证的状况下，作为乙方的货运代理人，为乙方向承运人或其代理人订舱，排载，制作单证，依据乙方的详细指示（参照每票托运单），从事拖车、场装报关、报检等，并代缴有关费用。2在甲方签发自己的运输单证时，向实际承运人订舱、向乙方签发运输单证，并依据乙方的指示（参照详细托运单）提取货柜、拖车、场装、报关、报检、并代缴相关费用。

20、3办理进口货物货运业务（参照托付单证或相关单证）。第三条结算甲方选择_方式向乙方结算相关费用。1票结11乙方在托付甲方操作起先前，将空白支票或现金交给甲方，甲方必需出具收据。12甲方在每票货操作完毕后，从该支票或现金干脆支取费用。13乙方支票空头或透支或预缴现金不足，应在甲方通知后马上补齐，并按逾期时间支付违约金。14非因甲方缘由产生之超出结算期限的未结费用，乙方应于甲方通知后马上支付，并按逾期时间支付违约金。15甲方应于结算后马上出具发票给乙方。2月结21甲方于次月_日之前供应前一个月的费用结算清单给乙方核对（乙方也可随时向甲方索要）。22乙方必需于_日前对之进行核对，并以书面形式向甲方确认

21、或异议，否则视为同意。23乙方对甲方出具的费用结算清单全部或部分有异议的，应于_日前，就确认或没有异议的部分按时支付，不得拒付全部费用。24对于乙方有异议的全部或部分费用，甲方应马上与乙方协商，并于乙方书面异议的一周内重新制作费用结算清单给乙方。该新费用结算清单的交接，适用本第2款，第22项的规定。25对于上述应付费用，乙方若须要由本合同以外的第三人支付给甲方的，必需书面通知甲方，并对该应付款担当连带清偿责任。26甲方对乙方所付费用，应马上开具发票或收据给乙方。27甲方在代垫金额较大的状况下，有权要求乙方先行支付代垫费用。定期结算期内代垫费用的最高限额为，超出限额乙方必需先行支付甲方代垫的费用

22、。28甲方保有应收费用的增补权。双方在结算后，发觉尚有部分应计算的费用未结算的，甲方有权予以增补，乙方应在下一结算期间结清。乙方保有多付不应付费用的追索权，多付金额经双方确认后在下一个结算期抵扣。第四条担保措施1乙方同意，在其未能依本协议其次条，第三条规定支付甲方有关费用时，甲方有权留置其所占有的乙方本协议项下的标的货物。2乙方应于不少于两个月的期限内履行支付义务。该期限从甲方实行留置措施时起先计算。乙方逾期不履行的，甲方得以将留置物拍卖，变卖或与乙方协议折价，以其价款优先偿付甲方费用。留置物折价，拍卖，变卖后，其价款仍不足以偿付的，不足部分由甲方清偿。3乙方同意，在乙方结清相关费用后，甲方方

23、将报关单证或退税核销单或提单等交给乙方，由此造成的任何损失乙方担当。第五条违约责任1乙方未依本协议向甲方支付费用，或支付费用不完整的，乙方必需从支付期满日起，按应付款向甲方每日支付违约金。2乙方无正值理由_天不履行某一个月的全部费用或所欠费用超过全部应付费用的时，甲方可以解除协议并按上款要求违约金。3甲乙双方违反本协议造成对方损失的，按违约时的实际损失赔偿对方。第六条争议解决1本协议不尽之处，由双方协商解决或作补充协商。2双方协商不成的，一方可以向人民法院起诉。第七条协议的变更和解除1双方可以通过协议方式变更或解除本协议，但必需提前30天书面通知对方，并经对方书面同意。2除第六条第2款的情形外

24、，任何一方依上款方式单方解除本协议，必需支付给对方人民币_元违约金。第八条其他1本协议期限从_至_止。2本协议期满，双方无异议的，自动持续壹年。3本协议一式两份，效力相同，双方各持一份，自签订日起生效。第九条其他双方协议的条款_。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签字）：_代表（签字）：_年_月_日_年_月_结算协议书 篇8合同编号：_托付人：_地址：_受托银行：_地址：_（托付人）为引进_（设备名称）_（数量），总价格_，已向_（开证行）申请开立信用证。为此，依照中国人民建设银行担保暂行方法，向_（受托银行）申请出具该信用证项下的人民币保函。双方就有关事项达成协议。一、由受托银行出具担保

25、金额度为_元的有（或无）条件不行撤销保函，受益人为_。保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_年_月_日。二、托付人在受托银行开立“结算保证金存款户”（帐号_）在_年_月_日受托银行出具保函之前存入_元保证金，并在保函有效期内按结算进度存入保证金，直至存足保函额度百分之百的保证金，即_年_月_日存入_元，_年_月_日存入_元。如因固定资产年度投资安排尚未下达，资金未拨付到托付人，托付人须在_年_月_日前由其上级主管部门_书面承诺，为托付人_年_月_日之前存入不少于_元的保证金，并在_至_期限内按结算进度存足_元的保证金，如托付人不能按期存入保证金，则由建设银行从其主管部门_年度固定资产投资中扣

26、抵。三、“结算保证金存款户”（帐号_）的存款限于保函项下的支付，在保函有效期内，受益人凭保函和证明其与托付人债务关系的文件，要求受托银行划付信用证项下的人民币资金时，受托银行应通知托付人，并从其结算保证金存款户划付；结算保证金存款户不足支付的，受托银行可从托付人其他存款帐户划付。四、托付人存款不足支付信用证项下的人民币时，由受托银行垫付。托付人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，按逾期贷款加收20利息。五、托付人按保函额度的_按年向受托银行支付保费，共计_元，于每年_月_日之前交清。六、托付人供应受托银行须要的文件和资料，为受托

27、银行审查与开立保函有关的事宜供应便利条件。七、保函额度随结算进度自然减额，直至结清注销。八、保函格式由受托银行确定。九、本协议自_年_月_日生效，双方义务履行完毕后失效。十、本协议未尽事宜按中国人民建设银行担保业务暂行方法办理。托付人（公章）：_ 受托银行（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日结算协议书 篇9_公司(以下简称甲方) _公司(以下简称乙方)居处：_ 居处：_法定代表人：_ 法定代表人：_鉴于：_年_月_日，甲方与乙方就_(工程项目名称)签订了建设工程施工合同(合同编号：_)，建设工程总价款为：_万元整人民币。该项目已于_年_月_日竣工，

28、已经甲方、乙方及_方验收，并于_年_月_日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了_工程结算协议书。根据甲、乙双方签订的建设工程施工合同，乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方

29、实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。其次条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_年_月_日至_年_月_日止由乙方向甲方支付建设工程款_万元整。(见本协议附件：4、还款安排明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。第三条 强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起_个工作日内

30、，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出履行应偿借款通知书(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽主动举证但不

31、足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书干脆向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况：(1)经年检合格的营业执照(副本);(2)授权托付书;(3)强制执行申请;(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的状况，包括乙方已

32、偿还/未偿还款项数额等状况);(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的履行应偿借款通知书;(7)其他须要供应的材料。6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：_.第四条 双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：_;收件人：_.乙方联系地址

33、、电话及传真如下：_;收件人：_.北京市公证处联系地址：地址：_邮编：_电话：_承办公证员：_甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生改变，应刚好告知给对方和北京市公证处，如没有刚好履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方担当由此而带来的法律后果。第五条 不行抗力1、不行抗力是指本协议双方不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。包括但不限于下列事务：斗争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事务。2、任何一方因不行抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不行抗力发生后_日内以书面形式向其他方供应具体状况报

34、告及不行抗力对履行本协议的影响程度说明。3、发生不行抗力，任何一方均不对因不行抗力无法履行或拖延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失担当责任。但遭遇不行抗力影响的一方有责任尽可能刚好实行适当或必要措施削减或消退不行抗力的影响。遭遇不行抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应担当赔偿责任。4、各方应依据不行抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是接着履行本协议。第六条 保密除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。第七条 其他1、本协议自_市公证处公证后

35、生效，并给予强制执行效力。2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。3、本协议正本一式_份，每份均具有同等法律效力，双方各持_份，一份留存于_市公证处备案。甲方：_公司(印章) 乙方：_公司(印章)法定代表人或授权代表：_(签字) 法定代表人或授权代表：_(签字)_年_月_日 _年_月_日结算协议书 篇10甲方： 乙方：一、依据 精神，特制定本协议。二、本协议所称资产，是指行政事业单位对其占有、运用国有资产进行产权转移及产权注销所涉及资产，包括固定资产转让、调拨、捐赠、报废，呆坏帐损失和非正常损失报损及其他涉及国有资产处置所涉及资产。本协议所称固定资产，

36、是指依据事业单位财务规则列入固定资产科目且单位价值在 以上(含 元)固定资产。三、乙方划转资产总额共计 元，其中：固定资产 元，股权 元，债权 元，其他 元。详细分类及数额见本协议附件划转资产清单。与乙方划转资产相关联应由乙方担当义务，不属划转移交之列，仍由乙方负责处理。四、划转资产方式和内容：依据 省财政厅对 签署看法后下达通知书内容进行划转。五、划转资产移交：应依据文件要求，及资产不同类别分别明确移交要求并制定划转资产清单作为本协议附件。1.应收货款：要求移交合同、送发货凭证、债务人欠款明细及依据，催款文件，以及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料，包括债务人企业资料、基本状况和现状、财

37、产清算状况等材料。2.其它应收款：要求供应证明债权文件。如协议书、支付凭证、催款文件及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料，包括债务人企业资料、基本状况和现状、财产清算状况等材料。3.担保损失类：要求供应判决书，协议书，代为清偿依据，以及被担保企业资料、基本状况和现状、财产清算状况等材料。4.股权类：要求供应投资企业章程，投资凭证及其他股东同意划转书面文件，投资企业基本状况和现状等材料。5.实物类：要制订实物资产清单，说明实物规格、型号、数量、运用年限及运用状况等原始资料。六、资产划转后，资产保全与清收费用由甲方担当。七、资产划转甲方管理后，甲方具有对划转资产全部处置权。八、甲方权利1.有权

38、制定及实施划转资产保全与清收方案;2.有权与债务人达成并签署还款协议、提出及接受调解方案、执行和解方案等;3.有权要求乙方供应必要协作。九、甲方义务1.妥当管理划转资产，尽最大可能保全与回收划转资产;2.回收非现金类资产，应自取得之日起一年内予以变现。变现确有困难，应报财政部门;3.经清收后仍无法回收划转资产，报财政部门备案。十、乙方权利1.有权向甲方了解划转资产保全与清收状况;2.有权向甲方提出保全与清收建议。十一、乙方义务1.帮助甲方办理资产过户等有关法律手续;2.协作甲方做好划转资产保全与清收，包括供应资料，介绍状况，向债务人发出催款通知等，对债务人状况不得隐瞒;3.依据甲方清收方案，需实行诉讼等手段进行清收，乙方应按甲方要求协作诉讼，并出具相关法律文件;4.资产划转过程中及资产划转以后，乙方不能接着对资产进行任何处置。债权资产乙方不得擅自接受债务人清偿，不得作出任何减免债务人债务承诺及签署任何与此相关文件;股权资产乙方不得擅自进行转让、抵押、担保等处置;5.资产划转移交协议签订后，乙方应刚好与甲方共同向债务人发出债权转移通知书;通知书应包括债务人名称，欠款类型及金额，资产划转状况，以及要求债务人向甲方清偿通知等内容。债权转移通知书由乙方负责送达对方单