2022加工承揽合同范文合集5篇.docx

《2022加工承揽合同范文合集5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022加工承揽合同范文合集5篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022加工承揽合同范文合集5篇加工承揽合同 篇1承揽合同（供加工承揽用）订立合同双方：承揽人_，以下简称甲方；定作人：_ ，以下简称乙方；甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费；第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担：（加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据）；第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担；第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款及图纸、技术资料；第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输；第六条 加工费结算办法与

2、时间；第七条 乙方应于_年_月_日前向甲 方交付定金_元；乙方应_年_月_日前向甲 方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，应当双倍返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；第八条 甲方的违约责任：1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2、甲方交付定作物的数量少于合同规定，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐

3、，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4、甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_的违约金。6、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条 乙方的违约责任：1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_的违约金。3、乙方如未

4、按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6、乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责

5、任，并赔偿甲方因此造成的损失。第十一条 本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解、仲裁、也可以直接向人民法院起诉。本合同于_年_月_日经公证生效，合同履行完毕即失效。本合同一式_份，甲乙双方各执一份_公证处、_物价局、 _银行各存一份。定作人：_承揽人：_代表人：_代表人：_开户银行：_开户银行：_帐 号：_帐 号：_签订日期：_年_月_日加工承揽合同 篇2甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：开户行：开户行：帐户：帐户甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，

6、明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限定作物品名或项目规格型号计量单位数量价款或酬金交货数量及交货期限单价总金额甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日_年_月_日甲方：中国_公司，地址：_电话：_电传：_法定代表人：_职务：_国籍：_乙方：_国_公司，地址：_电话：_电传：_法定代表人：_职务：_国籍：_双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。第一条加工内容乙方向甲方提供加工_(产品)_套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后

7、交付乙方。第二条交货乙方在合同期间，每个月向甲方提供_原材料，并负责运至_车站(经_港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的_个月内将加工后的成品_套负责运至_港口交付乙方。第三条来料数量与质量乙方提供的原材料须含_%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。第四条加工数量与质量甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。第五条加工费甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的_年为每套

8、_币_元;合同订立第_年起的加工费双方另议，但不得低于每套_币_元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。第六条付款方式乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。第七条运输与保险乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。第八条不可抗力由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

9、第九条仲裁本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国_仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;2.中华人民共和国法律;3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。第十条合同有效期本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的_套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。第十一条合同的续订本合同有效期届满之前_月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。第十二条合同文本与文字本合同正本一式_份，甲乙双方各执一份。本合同以中、_两国文字书就，两国文字具有同

10、等效力。第十三条其他1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的_%.2.甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。第十四条合同条款的变更本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)代表：_代表：_年_月_日_年_月_日加工承揽合同 篇3订立合同双方：承揽人：_定作人：_定作人委托承揽人加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 加工成品编号：

11、_名称：_规格：_单位：_数量：_备注：_第二条 加工成品 质量要求（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）编号名称规格单位数量备注第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量_（1用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通

12、知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）第四条 技术资料、图纸提供办法_（1承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。）第五条 价款或酬金_（价款或酬金，按照国家或主管部

13、门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）第六条 验收标准和方法_（1按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量）监督检验机构提供检验证明。）第七条 交货的时间和地点_（1交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提

14、）定作物，应当在事先与对方达成协议；并按协议执行。2交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的，以定作人接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准，自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准，但承揽人在发出提取定作物的通知，必须留给定作人以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）第八条 包装要求及费用负担_第九条 运输办法及费用负担_第十条 结算方式及期限_第十一条 其他_（如：1根据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2根据国家有

15、关规定，经当事人双方约定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还，等等。）第十二条 承揽人的违约责任一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负者修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作人不再需要的，承揽人应赔偿定作人

16、因此造成的损失。三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作人偿付违约金_元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作人偿付违约金。）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的1%偿付违约金。未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。五、不能交付定作物或

17、不能完成工作时，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_（10-30的幅度）或酬金总额的_（20-60的幅度）违约金。六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，应当偿付定作人实际支付的保管、保养费。七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作人因此造成的损失。九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调

18、换、补齐的，由承揽人对工作质量、数量承担责任。十、擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有权拒收，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求办理，并承担逾期交付的责任。第十三条 定作人的违约责任一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽犬因此造成的损失。二、中途废止合同，属承揽人提供原材料的，偿付承揽人的未履行部分价款总值_（10一30的幅度）的违约金；不属承揽人提供材料的，偿付承揽人以未履行部分酬金总额_（20一60的幅度）的违约金。三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工

19、作，承揽人有权解除合同，定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人停工待料的损失。四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时，承揽人有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬和保管、保养费后，退还给定作人；变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时，定作人还应补偿不足部分，如定作物不能变卖，应当赔偿承揽人的损失。五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的1

20、%偿付违约金。六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。第十四条 不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失时，承揽人在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的，定作人应当承担责任，并赔偿承揽人由此造成的损失。第十五条 纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自_年

21、 _月_日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作人和承揽人各执一份；合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。定作人：（盖章）_代表人：（盖章）_地址：_电话：_开户银行：_账号：_承揽人：（盖章）_代表人：（盖章）_地址：_电话：_开户银行：_账号：_年_月_日加工承揽合同 篇4定做方：（简称甲方）承揽方：_钢构有限责任公司（简称乙方）根据中华人民共和国合同法 规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守

22、。一、 加工制作内容：1、 按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_。2、 制作内容：_。1） 主钢构：由定做方提供钢板材质：_；系列_；吨位：_；单价约_；2）次钢构材质：_；吨位：_；单价约_；3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷_面漆_道，_底漆 _ 道。二、 合同价款及结算方式：1、合同总价暂定为_，（大写）_（以实际决算为准）。2、合同签订当日甲方付_，（大写）_给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价

23、款一次性付清，否则不得提货。三、质量要求：1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。3、要求第三方检测单位为：1）检测内容：抗滑移系数实验 超声波探伤检测 钢材力学性能复验2）其他检测项目：3）试验检测费用：合同价格 甲方自理四、交货地点和时间：1、交货地点：甲方在 乙方厂房内 提货。2、交货时间：_年_月_日开始提货。五、包装及运输：1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫

24、木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。六、双方权利及义务：1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。七、违约责任：按合同法相关规定执行。八、合同纠纷处

25、理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。九、附则：1、本合同_式 _ 份，双方各执_ 份。2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_年_月_日至_年_月_日。3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。甲方（盖章）：委托代理人：联系方式：开户行：账号：_年_月_日乙方（盖章）：_钢构有限责任公司委托代理人：联系方式：开户行：账号：加工承揽合同 篇5承揽方(甲方)：xx定作方(乙方)：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：xx型号：xx规格：xx质

26、量要求：xx计量单位：xx数量：xx加工费：xx单位总价：xx第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：xx型号：xx规格：xx质量要求：xx计量单位：xx数量：xx单价：xx总价：xx图纸、技：xx术资料及：xx交付时间：xx第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：xx交付时间：xx交付地点：xx交付数量：xx包装

27、要求：xx检验方法：xx运输方法：xx运费承担：第六条加工费结算办法与时间xx。第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于

28、合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未

29、履行部分定作物价款总值xx%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履

30、行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束

31、力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，

32、并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：xx。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商

33、或调解不成的，按下列第xx种方式解决：(1)提交xx仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx地址：xx地址：xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xx签订地点：xx