2022关于承揽合同范文锦集5篇.docx

《2022关于承揽合同范文锦集5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于承揽合同范文锦集5篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于承揽合同范文锦集5篇承揽合同 篇1甲方：乙方：甲方将滨江花园小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。一、承包范围与单价1、瓦工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价 。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）2、木工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭

2、拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价126元/m2 (建筑面积)。3、钢筋承包内容：15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价 (建筑面积) 。(注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。)4、架子工承包内容：15#、16#楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价 (建筑面积)。5、水电工承包内容：15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价 。 (注：消防、暖通不在承包范围内。)6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电

3、梯贰台，施工用五芯电缆500m，总配电箱一台，二级配电箱二台，三级配电箱十台承包单价 (建筑面积)。二、甲方职责：1、甲方按时支付进度款。2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线三、乙方职责：1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。四、付款方式：1、乙方机械材料进场一周内，甲

4、方代付15%材料款，约人民币 45万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）3、春节前支付完成工程量的90%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金 100000 元，以资鼓励。4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。五、其它：补充事项：六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。七、签证发包人： 承包人：签 章： 签 章：联系电话： 联系电话：日 期： 日 期：承揽合同

5、 篇2在法律实务中买卖合同与承揽合同有着明显的区别，同时两者也有着极大的相似性，其中买卖合同与承揽合同中承揽人提供原材料的定作合同最为相象，比如中央空调定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，给合同的定性和处理带来了一定的难度，因此在处理具体案件时，首先应当对一份具体合同的性质做出准确判断，然后才能选择适用具体案件的法律依据，基于此掌握两类合同的区分标准就成为一种必须。一、买卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。换句话说，在纷繁复杂的契约法律关系中，由于立法者更侧重于对某一

6、秩序的干预和调整,或对某一利益的保护，因此通过成文法赋予了相关一方当事人某种不同与其他人的权利和义务，正是由于这些权利义务的不同，才形成了各种各样的有名合同。 首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然加工承揽合同与买卖合同有着相似性，但是定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，其结果几乎使定作人达到了控制整个加工过程的程度。其实也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人控制整个加工过程的合同，法

7、律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意；如果双方虽然达成了某种合同合意，但该合意中不包含定作人对生产过程进行必要控制的内容，则双方达成的就不是“承揽”合意而是别的合同合意，双方签定的合同也就不是承揽合同而是别的合同。因此，在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。其次，从诉讼程序法来

8、看。最高人民法院在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，这与买卖合同一般以标的物交付地为合同履行地是有明显不同。最高人民法院做如此规定，一般来说，为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。而最高法院将承揽合同的“加工地”作为承揽合同的履行地，并进而将加工地作为诉讼管辖地，这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。所以从这一方面来看，也说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注重加工

9、过程而只注重标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。由此可以得出明确的结论：在承揽合同中，定作人注重的是对生产过程的控制和监督；如果一个合同规定了定作人对生产过程的必要的控制权，而且这些控制权显然属于该合同的重要部分，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。二、区分买卖合同和承揽合同的具体方式方法。现实中的案件事实是多种多样的，如何适用这一标准处理具体案件仍须进一步 探讨，否则即便掌握了区分标准也无任何益处。，在实务中应针对不同情况做如下处理：第一，在审查一份合同时，应首先审查该合同有无意在强调标的物的接受人（具体合同中可能写作购买人或承揽人）对生产进行控制的内容。比如审查合同有没有约定标

10、的物接受人享有材料选材或者生产过程的监督检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些约定不一定全部具备，但是必须能显示出定作人对生产过程的必要控制，如果没有体现对生产过程的控制，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。第二，标的物的特定性一般不应作为两类合同的区分标准，只能作为最后的辅助参考标准。但不是实质区分标准。但需要指出的是，即使标的物是特定的，但如果合同没有体现定作方的任何生产控制权（比如合同虽然约定由定作人提供图纸，但合同没有约定或明确排斥了定作人的监督权和随意解除权，则可以视为双方只有买卖特定物的合意，并无承揽的合意），也不能认定是承揽合同。第三、在前述两种情况仍不能确定合同

11、性质时，如何处理？，那要看合同的性质和内容，并加以区别对待：因为买卖合同更具有一般性，而承揽合同相对来说属于一种“特殊”合同，因为买卖合同的规定基本上都适用承揽合同，而承揽合同的不一定是用于买卖合同，既然该合同不具备承揽合同的特殊要件，应当按照买卖合同来来处理，这样更为简便易行。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。我国合同法出台前，承揽合同被习惯称之为加工承揽合同，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳

12、力，应定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付报酬的合同。由于原材料是由承揽人提供，因而定作合同与买卖合同在司法实践中往往较难区分。而且由于法律对加工承揽合同与买卖合同纠纷方面约定的地域管辖不同，主张合同性质的争议在合同主体之间经常出现。特别对于分处两个不同城市的企业之间在发生合同纠纷时更容易出现对合同性质的争议，也主要是为了取得在当地法院管辖的便利。因此，在律师实务中，准确的区分买卖合同与加工承揽合同，有着重要意义。司法实践中，一般认为承揽合同与买卖合同有4点区别：1、买卖合同中出卖人的主要义务是转移标的物的所有权；承揽合同中转移标的物的所有权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。2、承

13、揽合同中的标的物只能是承揽人严格按照定作人的要求而完成的工作成果；而买卖合同的标的物是双方约定的出卖人应交付的物。3、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。4、买卖合同的买受人有权请求出卖人按约定的条件交付标的物，无权过问出卖人生产经营或标的物取得情况；承揽合同的定作人有权在不影响承揽人工作的前提下，对承揽人的工作状况进行监督检查。5、买卖合同中当事人可以约定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人承担，也可以由出卖人承担。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己承担工作物意外灭失的风险。承揽合同 篇3甲

14、方（定作方）：代理人：地址：联系电话：乙方（承揽方）：代理人：地址：联系电话：为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据中华人民共和国合同法及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。第一条 定作物名称、数量、规格、质量、价款防盗门名称_，规格_，单位_，数量_，单价（元/M2）_。注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。工期要求：第二条 承揽方式、材料的提供2.1 承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场；2.2 本合同价

15、格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容；2.3 材质标准：2.3 乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。第三条 承揽范围3.1 乙方承揽加工范围：3.2 工程地点：第四条 合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。4.2 本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。4.3 付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。第五条 合同价款与酬

16、金本合同价款共计：以实结算_元整。第六条 加工制作安装要求6.1 甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。6.2 乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。6.3 乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。6.5 为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。第七条 工期7.1 开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙

17、方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。7.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工；（2）在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工（3）人力不可抗拒的因素而延误工期。第八条 工程质量标准和验收办法8.1 本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。8.2 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督和整改。8.3 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处

18、理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。第九条 质量保修工程竣工并经验收合格后，乙方按规定对所承揽工程实行保修，保修时间按国家规定执行，在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。第十条 安全及特别约定1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场

19、戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。第十一条 违约责任11.1 工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修理、返工。11.2 由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。11.3 甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。第十二条 争议的处理如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如

20、协商不成时，可通过_人民法院诉讼解决。本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。第十三条 合同的生效和份数本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：代理人（签字）：合同签订地：_年_月_日乙方（盖章）：代理人（签字）：合同签订地：_年_月_日承揽合同 篇4订立合同双方：定作人：(以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人：签约人：定作人承办单位：联络人：联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽人：(以下简称乙方)承揽人法定代表(负责)人：签约人：承揽人营业执照：生产报刊亭许可证明：承揽人机构地址：联系人：联系电话：银行开户许可证：

21、开户行：帐户：根据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：第一条标的乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_万元。第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)1、2、3、注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。第三条加工、制作与安装、要求1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢

22、方钢骨架，透明部分不少于_%，使用_mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。第四条验收标准和方法、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。第五条交货时间和地点及包装运输要求、交货时间：乙方必须保证在_年_月_日前全部交货。、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由

23、乙方负责保修。第六条报刊亭安装及验收与售后服务、乙方对制作的报刊亭进行安装;、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_年内免费进行保修，超过_年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。第七条结算方式、期限及安装费用、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的

24、额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。、剩余的合同标的额5%(_元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。第八条甲方违约责任、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_的违约金;、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_的违约金。第九条乙方违约责任、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定

25、的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金;、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_的违约金。第十条纠纷的处理当事人从下列两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第十一条附则、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期

26、间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。甲方：乙方：签约人：签约人：签约地点：签约日期：年月日承揽合同 篇5定作方：_（简称甲方）承揽方：_（简称乙方）经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金（元）金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分1、产品的质量、包装、加工方法：_2、原材料的提供以及规格、数量、质量：_3、履行的期限、地点和方式：_4、验收标准和方法：_5、结算方式：_

27、6、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。（1）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_或酬金总额_的违约金。（2）定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值_的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_的违约金。7、双方约定的其它条款：_8、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。9、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。10、本合同一式_份，正本双方各执_份，副本送工商行政管理局所存查。11、本合同有效期限：从双方签署之日起到_年_月_日止。12、本合同签订日期：_年_月_日。定作方：_ 承揽方：_法定代表人：_ 法定代表人：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日