2022加工承揽合同范文锦集八篇.docx

《2022加工承揽合同范文锦集八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022加工承揽合同范文锦集八篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022加工承揽合同范文锦集八篇加工承揽合同 篇1加承合（ ）字第 号定作方：_（简称甲方）营业执照号码：_承揽方：_（简称乙方）营业执照号码：_根据加工承揽合同条例有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分一、产品的质量、包装、加工方法：_二、原材料的提供以及规格、数量、质量：_三、履行的期限、地点和方式：_四、验收标准和方法：_五、结算方式：_六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。1承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部

2、分价款总值_或酬金总额_ 的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例第二十一条的有关规定执行。2定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例第二十二条的有关规定执行。七、双方约定的其它条款：_八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。十、本合同一式_份，正本双方

3、各执_份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到_年_月_日止。十二、本合同签订日期：_年_月_日定作方：_代表：_开户银行：_帐号：_承揽方：_代表：_开户银行：_帐号：_年_月_日加工承揽合同 篇2签定日期：_年_月_日定作方（甲方）：_电话：_承揽方（乙方）：_电话：_经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。品名规格单位数量加工费单价金额定作方供应原材料：原材料规格单位数量日期成品单位耗用量1技术资料、图纸提供办法：_。2产品检验标准和方法：_。3交货地点及运输办法、运杂费用和负担：_。4货款及费用结算办法及期限：_。5本合同自双方签订之日起生效，合同履

4、行完毕即失效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_加工承揽合同 篇3承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价

5、图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条加工费结算办法与时间第七条乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或

6、调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx偿付违约金。5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx的违约金。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质

7、量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何

8、法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或

9、授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，

10、遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：xx。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当

11、事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：（1）提交xx仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份

12、，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx地址：xxxxxx地址：xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xxxx签订地点：xxxx加工承揽合同 篇4订立合同双方：承揽人：_定作人：_定作人委托承揽人加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 加工成品编号：_名称：_规格：_单位：_数量：_备注：_第二条 加工成品 质量要求（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）编号名称规格单位数量备注第三条 原

13、材料的提供办法及规格、数量、质量_（1用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）第四条 技术资料、图纸提供办法_（1承揽人在

14、依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。）第五条 价款或酬金_（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）第六条 验收标准和方法_（1按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应

15、当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量）监督检验机构提供检验证明。）第七条 交货的时间和地点_（1交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议；并按协议执行。2交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的，以定作人接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳

16、记日期为准，自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准，但承揽人在发出提取定作物的通知，必须留给定作人以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）第八条 包装要求及费用负担_第九条 运输办法及费用负担_第十条 结算方式及期限_第十一条 其他_（如：1根据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还，

17、等等。）第十二条 承揽人的违约责任一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负者修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作人不再需要的，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人不合格包装

18、物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作人偿付违约金_元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作人偿付违约金。）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的1%偿付违约金。未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作时，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_（10-30的幅度）或酬金总额的_（20-60的幅度）违约金。六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，

19、应当偿付定作人实际支付的保管、保养费。七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作人因此造成的损失。九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的，由承揽人对工作质量、数量承担责任。十、擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有权拒收，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要

20、求办理，并承担逾期交付的责任。第十三条 定作人的违约责任一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽犬因此造成的损失。二、中途废止合同，属承揽人提供原材料的，偿付承揽人的未履行部分价款总值_（10一30的幅度）的违约金；不属承揽人提供材料的，偿付承揽人以未履行部分酬金总额_（20一60的幅度）的违约金。三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽人有权解除合同，定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人停工待料的损失。四、超过合同规定期限领取定作物的，

21、除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时，承揽人有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬和保管、保养费后，退还给定作人；变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时，定作人还应补偿不足部分，如定作物不能变卖，应当赔偿承揽人的损失。五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的1%偿付违约金。六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。第十四条 不可抗力在合同规定的履行期限

22、内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失时，承揽人在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的，定作人应当承担责任，并赔偿承揽人由此造成的损失。第十五条 纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自_年 _月_日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作

23、人和承揽人各执一份；合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。定作人：（盖章）_代表人：（盖章）_地址：_电话：_开户银行：_账号：_承揽人：（盖章）_代表人：（盖章）_地址：_电话：_开户银行：_账号：_年_月_日加工承揽合同 篇5委托方：xx纺织器材厂（甲方）承揽方：xxxx电镀厂（乙方）1加工的项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期：项目产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架xx以上只xx万xxxx万xx万淬火综条支xx万万xx万合计2质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运

24、输中甲方提供的加工件允许损坏千分之xx，但损坏件必须归还甲方。3原料供应：加工用锌块由甲方供应。4交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。5质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。6结算方式：xxxx。7违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之xx交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。甲方：xx纺织器材厂法定代表人：（盖章）xxxx地址：xxxxxx银行帐号：xxxx乙方：xxxx电镀厂法定代表人：（盖章）xxxx地址：xxxxxx银行帐号：xxxxxx

25、xx年xxxx月xx日加工承揽合同 篇6甲方（承租方）：乙方（出租方）：甲方因_需求，租用乙方演出器材设备，根据中华人民共和国合同法的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条 承揽甲方活动的项目1、舞台搭建和舞美设计布置；2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；3、活动所需设备和物品的运输、装卸；4、活动现场的录像。第二条 租赁设备概况设备的名称：_。租赁用途：_。使用时间：_年_月_日。安装时间：_年_月_日_时。安装地点：_。拆卸时间：_年_月_日_时。第三条 租赁设备的运输与操作租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。第四条 租赁设备的使用及规定

26、1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。第五条 安全与治安1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。第六条 合同金额及付款方式1、合

27、同总价款为人民币_元（大写：人民币:_整）。2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_，即人民币_元（大写：人民币:_整）。余额演出_个工作日结清。第七条 双方责任1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚固安全、音响演出效果。4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。第八条 其他1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，

28、经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交_仲裁委员会仲裁。3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。4、合同未尽事宜由双方协商解决。甲方（签章）：法定代表人：联系电话：银行账号：委托代理人（签章）：_年_月_日乙方（签章）：法定代表人：联系电话：银行账号：委托代理人（签章）：_年_月_日加工承揽合同 篇7甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国合同法有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致

29、，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：甲方委托乙方生产加工制作_模具。第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。（2）合格模具定义：模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；模具寿命必须符合本合同第六条之规定。2、验收方法（标准）：按甲方的图纸和技术要求执行。模具结构必须符合模具结构图纸。3、验收地点：在甲方指定地点_进行。每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。第三条：原材料来源1、原材料来

30、源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。2、交货地点：甲方指定场所_。3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起_天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由

31、乙方承担。第五条：本合同模具总金额为_万元，共_套模具。货款结算时间及方法：_。付款方式：签订合同预付_%，试模合格交付使用_个月内付_%。第六条：技术资料提供及保管：1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。2、涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的技术秘密协议执行。第七条：质量异议/违约责任：1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行

32、售后服务，则视为接受甲方的处理意见。3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。第八条：其他：1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签定的技术保密协议I中第9条规定及本合同第四条第1款（3）规定执行。4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的模具委托加工制造合作意向书中“工程变更条款”执行。5、涉及到非公平竞争性约定按模具委托加工制造

33、合作意向书第11条规定执行。6、本合同委托项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。第九条：双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由_市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。第十条：合同生效、附件2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。4、本合同附件资料具有同等法律效力。第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按中华人民共和国合同法有关规定，由双方进行协商调解。

34、协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。甲方：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：_年_月_日乙方：委托代理人：地址：电话：开户银行：账号：_年_月_日加工承揽合同 篇8买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付报酬的合同。定作合同与买卖合同经常被混淆。一、买

35、卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相似性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人控制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制

36、生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。这说明司法机关关注的也

37、是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注重加工过程而只注重标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。由此可见，二者的区别关键在于：在承揽合同中，定作人注重的是对生产过程的控制和监督；如果一个合同规定了定作人对生产过程的必要的控制权，而且这些控制权显然属于该合同的重要部分，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。二、其他具体区别：1、买卖合同以转移所有权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的所有权；承揽合同以完成一定工作为目的，转移标的物的所有权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是一定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是一定的行为。3、买卖合同的标的物是双方约定的出卖人应交付的物；承揽合同中的标的物只能是承揽人严格按照定作人的要求而完成