2022土石方运输合同汇编15篇.docx

《2022土石方运输合同汇编15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022土石方运输合同汇编15篇.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022土石方运输合同汇编15篇土石方运输合同1合同编号：_甲方：_有限公司乙方：_签订地点：_甲乙双方根据民法典及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。一、工程名称：高速公路路基工程土石方运输二、工程量：以实际运输土方量为准。三、进场日期：_年_月_日前。四、运输单价：人民币_元/方.公里（大写：_），以上运输单价为含税价。五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计_万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。六、结算付款方式：乙方根据经甲方现场负责人员

2、签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。七、甲方责任：1甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。2甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。八、乙方责任：1乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。2乙方提供车队所有车辆车主的经

3、营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。3乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。4因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。5乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。6在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。7在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。8履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。九、双方安全责任（一

4、）甲方安全责任甲方对乙方机械设备进行现场监督检查，发现存在较为严重的安全隐患时，有权责令停止施工作业，提出限期整改意见，以书面形式通知乙方。对不符合施工要求或限期不整改者，甲方有权清退设备。（二）乙方安全责任1乙方操作人员必须严格执行国家法律、法规及机械设备安全生产操作规程的规定。不得违法，违规、违章和疲劳及酒后驾驶机车；不得带病运输作业；进入作业现场不得超速行驶，行驶中注意观察和瞭望；遇到作业区及有作业人员必须减速慢行，保障作业人员的人身安全；启动车辆前进或倒车及装卸料时，必须观察、瞭望周边无作业人员且鸣笛后方可启动车辆作业。2乙方操作手应遵重施工所在地的民俗民风，不寻衅滋事。发生一切纠纷后

5、果由操作手及乙方自行负责。十、违约责任：1甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。2施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。3乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。4合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依

6、据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。十一、其它约定：1在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交人民法院。2本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。十一、本合同书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。甲方（章）：_乙方（章）：_代表人：_代表人：_身份证号：_单位地址：_单位地址：_电话：_电话：_合同签订日

7、期：_合同签订日期：_土石方运输合同2甲方：_身份证：_（以下简称甲方）乙方：_身份证：_（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：_要求乙方车辆：_部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：_公里_运费：_元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅_甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违

8、约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_乙方：代表人：_代表人：年月日土石方运输合同3发包人：_ (以下简称甲方)承运人：_ (以下简称乙方)甲方委托乙方承运_项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：第一条：按现场实际完成土方量结算。第二条：每车单价：_元/车。第三条：付款方式为按_车结算一次。第四条：此每车_元运输价格不含收马道。第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协

9、商补充条款与本合同具有同等法律效力。第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。甲方(签字)： 乙方(签字)：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日土石方运输合同4发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)依据中华人民共和国合同法及上关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿协商致的基础上，就甲方向乙方分包挖土方、石方达成如下合同：一、工程地点：贵州省铜仁市万山区经济开发区二、结算币种：人民币1、经甲乙双方协

10、商，土方和石方单价如下：土方元每立方，石方 24 元每立方，以上单位含壹公里短途运费，如超出壹公里按每壹公里 1元立方以此推算。2、按实收方。3、此单价为乙方结算价不含税金。三、总承包合同：包括机械、辅材、人工、保险、安保、劳保费等所有乙方产生的费用，由乙方承担。四、工程的总造价暂定 ￥：3000 万元(叁仟万元整)。五、开工方式：由甲方通知乙方开工，乙方接到通知后1个月内进场施工。六、保证金支付：1、双方合同签定后，在1个月内把￥元整)打入甲方指定帐户，方可进场施工。2、在进场施工到3个月后，退还保证金给乙方。七、付款方式：1、按工期程每月进度的85%支付进度款，每月规定日前支付进度款，余下

11、的15%工程款款项等地整平完工后一次付清。2、如每月未能按时支付进度款，工程所产生的误工费由甲方支付，每日按当月进度款20%支付给乙方，以做违约金。八、违约责任1、如果甲方不按时支付工程款，乙方将不承担由此造成延误的任何后果。2、双方都应遵守合同的法律、法规不得单方面毁约。3、未经协商一方面毁约，需支付给对方按总价的20%工程款项做为违约赔偿。九、纠纷解决：双方在履行过程中或合同终止地，若发生争议或纠纷时，双方可以协商解决，如未能解决时可向需方所在地人民法院提起诉讼。十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力，合同经双方签字即时生效，生效后应严格执行本合同中的各项条款。十一、

12、其它未尽事宜，双方友好协商解决。甲方负责人(盖章)： 乙方负责人(盖章)：签约代表： 签约代表：电话： 电话：传真：签订日期：年 月 传真： 日土石方运输合同5托运方（甲方）：_承运方（乙方）：_合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限自_年_月_日起至

13、_年_月_日止。第三条运输起止地起始地：_。到达地：_。第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：_辆，车辆牌号：_，行驶证号：_，载重量：_吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。第五条运费结算运费按_元/吨*公里计算。因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费

14、由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。第八条合同保证金为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金_万元人民币（￥：_元）。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还（从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外）。第九条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、

15、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。第十条违约责任1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅

16、自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金；乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有

17、权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金_元人民币（￥：_元）的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。8、乙方运输车辆必须按照甲

18、方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。合同履行过程中，乙方如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按_元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙

19、方的燃油供应。10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达_个小时以上（含_小时）的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。第十一条争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。第十二条其他约定1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后

20、，可另行签订书面补充协议。2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。托运方（签字）：_ 承运方（签字）：_签约代表：_ 签约代表：_住所：_ 住所：_签约日期：_年_月_日 签约日期：_年_月_土石方运输合同6甲方：身份证：（以下简称甲方）乙方：身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆： 部 （解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里 运费： 元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约

21、定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：年 月 日土石方运输合同7托运方（甲方）： 承运方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。第一条：工程概况

22、（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程总量：（四）合同期限：年月 日起至年月 日。第二条 工程施工内容（二）工程运距：（三）装卸地点： 上料点，卸料点 。（四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。（五）机械车辆：车辆数： 。（六）计算方式：按车计算。（七）甲方指派统计结算员： 。（八）统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。第三条：工程价款结算与拨付办法（一）合同单价：清运价按每车 元人民币计。以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。（二）运费结算办法及支付方式：1、运费结算办法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的

23、所有完成工作量的工程款，结款率为100%。（三）本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。第四条 双方责任（一） 甲方责任1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车 元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部

24、门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。9元人民

25、币赔偿乙方；如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。（二） 乙方责任1. 本合同签定后，乙方确保在 日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置（上料点： ）2. 乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。3. 乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。4. 乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每

26、天（24小时）每辆运输车 元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。5. 乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车贰仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。6. 乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予 元罚款。所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。8. 在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方 元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。9.

27、乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。第五条 违约责任（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。第六条 合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。第七条 附则（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。（三）本合同一式贰份，甲乙双方各

28、执壹份。第八条 附加条款（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。（二）工程总车量：以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：身份证号： 身份证号：电话： 电话：年 月 日 年 月 日土石方运输合同8甲方：乙方：经双方友好协商，按照中华人民共和国合同法及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、守信的原则，为确保土石方运输工程按期顺利完成，特订合同条款如下：一、工程概况1、工程名称：辽宁锦州港回填2、工程地点：大青山锦州港3、价格：统一价格280元/车。（按甲方指定装卸点为准）4、车型：后八轮自卸车不

29、低于200台。5、承运时间：总工期三年，一年一签合同，期满双方无异议，合同期顺延。（开工日期20xx年4月20日）6、工程数量：20x万方。二、付款方式结算方式：每天结算一次，即每日上午1012点以前全额支付前一天的运费，凭票结帐，不受节假日限制。三、甲方责任1、乙方车辆到达现场后，甲方保证立即安排乙方的车辆进行运输作业，并确保乙方24小时运输。2、甲方必须做好工程道路上的交警、路政、城管等行政执法部门及相关村民的协调工作，如因超载或未办理渣土通行证的罚款系甲方责任由甲方支付，扣罚单由甲方负责当天处理，如因以上原因导致乙方车辆当天无法运营的，甲方赔付乙方每天每辆壹仟元的费用。3、甲方负责联系协

30、调乙方工作人员的食宿点，费用由乙方自付。四、乙方责任：1、认真执行道路交通的有关法律法规严格安全行车措施，做到文明开车文明运输。2、认真组织好车辆保证车辆及时进入施工现场和运输效率保证按时完成工期。3、乙方加强安全教育，做好安全第一，如因管理不严，驾车不慎，酒后驾驶造成人员、车辆事故，责任自负，甲方不负任何责任。4、乙方在运输过程中如发生交通事故、违章等均由乙方自行解决，责任由乙方自负，如乙方不能解决，甲方可协助解决，费用由乙方负责。5、乙方施工人员在施工现场内禁止打架斗殴，聚众闹事等行为，如发现，乙方负全部责任，行为严重的将报公安机关处理。五、违约责任1、甲方保证按本合同规定的结算方式按时和

31、乙方结算运费，如不及时结算，乙方有权停运。如乙方停运超过24小时，所造成的损失由甲方承担，并赔偿乙方每辆车每天壹仟元。2、甲方必须与乙方指定的专人结算运费，不得与其他人结算。3、乙方保证所运输的物料安全运到指定地点，如若乙方擅自将物料中途抛洒或卸到其他地，由此造成一切损失，乙方负责全额赔偿。乙方不得以任何形式倒卖物料小票，违者甲方有权要求其双倍赔偿。六、其它：1、甲方负责支付乙方车辆每车20x.00元调车费，一个月后每天500.00元，分期扣完。2、乙方车辆到达运输现场前，向甲方提供车辆的行驶证、司机的驾驶证、车辆保险单扫描件，办理路保及相关手续。3、乙方车辆不得擅自跳槽，由此造成的一切责任由

32、乙方负责。因特殊原因需调走的必须经甲方同意，并由乙方负责在三天内补充相应的施工车辆，否则甲方罚款乙方每辆车1000元每天。5、因甲方的原因（不可抗力自然原因除外），如物料运输路况不好，难行驶、装卸车排除、村民或其他人员阻碍等，造成乙方车辆一天内停运4小时以上补偿500元。七、其他未尽事宜双方协商解决。合同履行中的争议可由双方协商解决，或申请人民法院解决。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。九、本合同甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：xxxxxxxxx 乙方（公章）：xxxxxxxxx法定代表人（签字）：xxxxxxxxx 法定代表人（签字）：xxxxxxxxxxxxxxxxxx年xx

33、xx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日土石方运输合同9甲方：_身份证：xxxx（以下简称甲方）乙方：_身份证：xxxx（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：（1）甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。（2）乙方负责运输：运输地：xxxxxxxxxx（3）要求乙方车辆：xx部（4）运距：xxxxx公里x运费：xxx元（5）结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）（6）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现。（7）甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。（8）甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%。

34、（9）违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金5000元/天。（10）甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用，剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。（11）此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_代表人：_乙方：_代表人：_年月日土石方运输合同10甲方：_乙方：_乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：一、工程名称、地点：_。二、工期时间1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准

35、。2、竣工时间：_。三、结算方式每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。四、运输计费1、运至弃土场，一公里以内运价_元。(运输税后价)2、超出一公里，每公里加人民币_元。(运输税后价)五、挖机撞车计费：_。六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币_元，泥头车每台人民币_元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。七、甲方责任1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿_元/天、司机_元/天，以上损失由甲方承担。3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负

36、责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于_天。八、乙方责任1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产;乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。九、未尽事宜双方协商解决本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日土石方运

37、输合同11土石方车辆运输协议书甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：二、项目工程地点：三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。四、工期：本项目工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算以车厢容积为标准算方（

38、加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由

39、甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌

40、，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检

41、合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、特别约定1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。八、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。九、争议解决办法本协议履行过程中发