2022年简单工程承包合同格式_简单工程承包合同模板.docx

《2022年简单工程承包合同格式_简单工程承包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年简单工程承包合同格式_简单工程承包合同模板.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年简单工程承包合同格式_简单工程承包合同模板 工程承包业与建筑业的发展状况呈正相关关系。那么签订简洁工程承包合同须要留意什么呢?以下是学习啦我整理的简洁工程承包合同，欢迎参考阅读。 简洁工程承包合同范文篇一 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： ; 3、工程范围：二楼房顶钢架 。 4、承包方式： 包工包料。 5、承包面积为 ，每平方价格为 元。 二、合同价款 总计合同金额(大

2、写)(人民币) ，小写￥ 。 三、付款方式 付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 甲方： 乙方： 年 月 日 简洁工程承包合同范文篇二 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： 4、承包方式：

3、。 二、合同工期 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准：合格、根据*施工质量验收规范验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。 六、施工打算 1、承包人在合同签定后 日内免费

4、完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点; 七、平安责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。 2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和

5、其他损失均由发包人担当; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格; 3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当; 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工

6、程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充

7、协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决： (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同共_ 页 发包人：(盖章) 法定代表人/托付代理人：(签字) 承包人：(签字) 联系方式： 开户银行： 银行账号： 下一页更多精彩简洁工程承包合同格式第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页