2022有关安装承包合同范文合集10篇.docx

《2022有关安装承包合同范文合集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关安装承包合同范文合集10篇.docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022有关安装承包合同范文合集10篇安装承包合同 篇1(以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”)经公开招标，甲方将 范围内120盏路灯(太阳能路灯70盏，市政灯50盏)安装工程承包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据中华人民共和国合同法的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条 工程项目一、工程名称： 路灯安装工程二、工程地点：三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、

2、新安装电缆管;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。第二条 工程实施一、工程定于20xx年12月10日开工， 20xx年元月8日竣工，工期28天。二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。1、不可抗力原因。2、甲方未提供施工必备条件。3、其他非乙方原因引起的工期延误。三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负

3、责完工后成品的保护。六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。第三条 合同总价及付款方式一、合同总价为：大写：人民币贰拾陆万壹仟贰佰元整(小写：￥261200.00元)以上不含税金，运费由甲方负责。二、付款方式：甲方付本合同总价款的95%后，乙方发货到甲方指定地点，余下5%在工程安装完成亮灯并

4、验收合格后付清给乙方。第四条 工程质量一、工程效果达到甲方的图纸要求。二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。第五条 售后服务一、该工程的质量保证期为叁年，从验收合格之日起计算。二、质保期出现问题的处理办法：三年内以旧换新，乙方在接到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。第六条 工程竣工及验收一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求

5、。二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。第七条 其它事项一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。三、本合同一式叁份，双方各执壹份，存档一份。四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定

6、代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日安装承包合同 篇2合同编号：发包人： （简称甲方）承包人： （简称乙方）签订地点：签订时间：_年_月_日根据我国的规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。一.工程项目：1工程名称：（网络安装工程）2工程地点：3承包范围和内容：4工程项目计划批准单位：5工程造价大（写）：（具体设备名称、数量和价格见附件）二.权利、义务和责任：（一）发包方：1.本合同签订后_天内向乙方提交网络工程许可证。2_年_月_日前，甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案，双方签字后作为本合同的附件。3_年_月_日前，甲方负责接通施工现场总的施工用

7、水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。4本合同范围外的工程费用由甲方承担，如电源线路、设备操作台等。5甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求（品牌、规格、型号），有权要求乙方予以更换。6甲方负责对网络设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等）。7甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期，如_等等，则应赔偿乙方由此造成的经济损失。（二）承包方：1本合同签订后_天内，由乙方按设备清单采购全部硬件设备。2乙方负责网络布线，所需时间为_天。3乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作，所需时间为_天。4乙方不得安装与本合同不相符的设备，否则应负责更换，由此造成工程延期

8、的，应向甲方赔偿实际经济损失。5乙方对安装的电脑设备实行年免费保修，其它设备年免费保修，具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡；免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。6乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决；对非明显的硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。7乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅速、及时地解答。三.工程期限：自_年_月_日至_年_月_日止。四.工程质量：本工程质量应达到的要求是五.工程验收：由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组，以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。六.工程价款的支付与结算：1本合同签订后_天内，

9、由甲方支付工程造价的_%给乙方；2乙方采购全部设备并经甲方验收后_天内付清剩余款项；3甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。七.施工与设备变更：甲方需要设备或者改变施工线路，如果设备已经采购或者线路已经布置完毕，则必须征得乙方同意；如果前述行为尚未发生或者部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方的实际损失（包括退货费用、差旅费、人工工资等）。八.违约责任：1乙方违反本合同第二条第（二）款及第三、四条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金_元（按工程款项计算）。2甲方违反本合同第一条第（一）款约定，除竣工日期得以顺延外， 还

10、应赔偿乙方由此造成的经济损失_元。（指购买设备积压损失、运输费用、 差旅费、人工工资等）。3甲方违反本合同第六条约定，以及收到乙方送达的验收通知书_天后不进行验收的，则偿付乙方逾期付款赔偿金（按每日万分之 计算）。4甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。九其他约定：甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。十本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按_ 种方式解决：1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向_人民法院诉。十一.本合同一式两份，双方各持一份。十二附件网络设备清单；网络布线方案；上述附件均为本合同的组成部分。发包方（签

11、章）：承包方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：住所：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：邮政编码：邮政编码：年月日 年月日安装承包合同 篇3发包方(甲方)：同德实业（滁州）有限公司 承包方(乙方)：滁州金科电力工程有限公司根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。第一条 总则一、工程名称： 同德实业10/0.4KV配电工程二、工程地点： 滁州市清流东路1479号三、承包工

12、程项目内容：说明：1、本合同不含1#变压器低压侧到400v进线柜的母线安装2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填3、原来临时用电的10KV电力电缆的重新挖埋及铺设，乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。4、因临时用电切换，施工中间验收等事宜，不能长时间停电；甲乙双方须共同协作，报供电公司妥善解决停电/送电时间。四、工程总造价：本合同工程范围内的合同总价：（大写） 柒万玖千贰佰陆拾捌元（￥：79268.00 元）。第二条 工程期限2.1 工程报建与设计甲方委托乙方全部处理10KV/0.4KVA配电工程的相关事宜，包括报建和图纸设计等；乙方须在 20xx.11.15日内

13、完成报建事宜，完成当地供电部门要求所需的一切手续。乙方须在日内完成经双方共同商定的图纸设计并送审通过。若因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后，乙方应负违约责任；供电设备的图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收；不合格的设备要通知甲方，要求及时更换。2.2 甲方与乙方签订合同后，施工现场具备施工条件后乙方开始施工，乙方计划从 20xx 年 12 月 15 日开工至20xx 年 1 月 日工程施工完成；并通过本地供电部门竣工验收合格送电。在施工过程中，如遇下列情况得顺延工期：一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方未能及时提供开工条件第三条 施工准备一、甲方在开工前，应清除

14、施工场地范围内影响施工的原有杂物，解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通；二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料；并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。第四条 设备、器具、材料供应本合同工程安装所需的设备、器具、材料，均必须使用合格证，不合格的产品乙方不得施工安装；第五条工程质量和检查验收一、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，保证工程质量 。二、 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料，并发出承包工程竣工验收通知书，组织有关单位进行竣工验收；验收标准以达到供电验收合格为准。三、

15、 验收合格后，双方签署工程竣工验收报告，乙方将工程移交给甲方管理。竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程，一切费用均由乙方负责。双方商定 20xx.01.15 为最终验收时间，竣工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。四、 安全责任4.1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全负责。4.2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。五.工程质保期：自工程竣工验收合格起一年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任

16、和因此发生的费用全部由乙方承担。第六条 工程价款的支付与结算一、本合同签订后，设备到场甲方支付给乙方合同总工程款的 作为工程备用款，计人民币￥位，甲方再支付给乙方合同总工程款的 30 %，计人民币￥23780.4 元 ，在工程竣工送电后三十日内，甲方再支付给乙方合同总工程款的，计人民币￥元整。二、如甲方拖延工程款，而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应由甲方承担全部损失费。第七条 违约责任与奖惩规定一、 乙方的责任1.乙方应保证施工质量及工期，因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理，因乙方的责任而造成的工期延误，承担违约责任；2.由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的；乙

17、方承担违约责任，赔偿其因违约给甲方造成的直接经济损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍继续履行合同。3.在规定的时间内未能完成工程最终验收或因安装质量不合格达不到本地供电部门要求，造成供电延期的情况时，罚款乙方1000.00元/天，以弥补甲方的损失。二、甲方的责任1、若未能按照承包合同规定，履行自己应负的责任，施工日期应作相应的顺延。2、不按承包合同规定拔付工程款，按银行有关逾期付款的办法的规定，延付金额每日万分之五偿付乙方赔偿金。第八条 争议的解决方式合同执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可

18、直接向人民法院起诉。第九条 附则一、本合同执行过程中如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具 体情况结合有关规定，经过充分协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同；二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，至合同工程竣工验收，质保期后自然失效；三、本合同正本一式二份，双方各执正本一份，副本一式二份，双方各执一份，分别报相关部门备案。第十条 合同附件一、甲方提供供电公司批准的供电方案。二、工程预（决）算书；三、乙方单位开票资料单位名称：开户银行：帐 号：甲方（盖章）： 乙方（盖章）法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：签约日期：年月日签约地点：安装承包合同 篇4工程名称

19、：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_签订地点：_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：_四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）;工程建筑面积_（平方 米）;其它：_五、工程造价：_（万元），其中土建：_（万 元），安装：_（万元）。第二条 施工准备一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2._月_日前，负责接通施

20、工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。4.合同签订后_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施

21、工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的

22、工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：_二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提

23、供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;

24、重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）;二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备

25、差价的处理办的法：_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办的法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的 %备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办的完交工验收后，待保修期满

26、连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办的银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改

27、。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明

28、，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办的理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的建筑工程保修办的法（试行

29、）执行。第九条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，

30、由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办的法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决办的法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（xx）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条 附 则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办的理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办的理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，

31、需办的理鉴（ 公）证的，自办的毕鉴（公）证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：日期：安装承包合同 篇5发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目1工程名称：_2工程地点：_3工程编号：_4工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。5工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限1开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经

32、双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）2施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。3在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。第三条物资供应1全部工程所需的物资按下列第（_）项供应方式办理。（1）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产

33、品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。（2）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。（3）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。（4）其他方式：_2由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。3成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。4工程所需材料，如因供应部门的规格、

34、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。5凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。6由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算1全部工程造价的结算方式按下列第（_）项规定办理。（1）以审查后

35、的施工图预算加增减变更预算进行结算。（2）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（3）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（4）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。（5）招标的工程，按中标的价款结算。2工程款拨付与结算办法，按现行规定办理（详见附件）。第五条施工与设计变更1乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。2要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。（1）施工中如发现设计

36、有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。（2）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。（3）在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。（4）在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。3乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一

37、工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。4甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经银行，做为结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修1乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，

38、如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。3某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。4在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。5工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该

39、项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。6竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：（1）增减变更文件和其他洽商记录；（2）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；（3）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。7乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查

40、。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经银行审定拨款。8工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。）9工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第七条违约责任和仲裁1由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天

41、，应偿付给甲方按预算人工费千分之_的逾期违约金。2甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。4建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。第八条附则1预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。2在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。3招标工程，按_市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。4双方商定的其他事项：_第九条合同份数及有效期限。1本合同一式_份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本，由甲方送经银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。2本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方（发包方）（盖章）：_代理人（签字）：_工程负责人（签字）：_单位地址：_开户银行：_帐号：_电话：_年_月_日签订地点：_乙方（承包方）