2022年简洁版试验检测委托合同范本最新3篇.docx

《2022年简洁版试验检测委托合同范本最新3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年简洁版试验检测委托合同范本最新3篇.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年简洁版试验检测委托合同范本最新3篇 检测，是指定的方法检验测试某种物体(气体、液体、固体)指定的技术性能指标。那么试验检测托付合同怎么写呢?下面是由我为大家整理的试验检测托付合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。 试验检测托付合同范文1 合 同 编 号： 甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶公路 风电场道路工程项目部 乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心 检测机构编号：20_250098R 依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签

2、订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程 1.2工程地点：丘北县舍得乡 1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面 1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部 1.5开工日期：20_-4-1 1.6其它： 其次条：检测项目 甲方托付乙方的检测项目： 原材料检测 压实度检测 弯沉检测 砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验 其它： 第四条 争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。 第五条 附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。 甲

3、方：(盖章) 乙 方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 联 系 人： 联 系 人： 联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日 试验检测托付合同范文2 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商一样，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条 托付检测内容及价格 结算方式： 如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一样，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积_本合同综合单价) 其次条 托付检

4、测时间 1.托付起先时间： 年 日(详细以甲方项目实际开工时间为准); 2.托付结束时间： 年 月 日(详细以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准); 3.托付期限： 日历天(详细以实际工期为准)。 第三条 质量要求 1.乙方须在本项目整个工程建设过程中依据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及试验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。 2.乙方须根据相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包

5、括但不限于质监站)的验收。 3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等全部文件。 第四条 付款方式 1.乙方完成本项目整体0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验

6、收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告, 经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本托付检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%; 4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的全部相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余

7、)。 5.特殊说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方供应等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行担当。 6.乙方收款账户信息如下： 账户名称： 开户银行： 银行账号： 第五条 双方职责 (一)甲方责任 1.负责按国家或行业的相关标准刚好、真实地进行取样、制样工作，填写检测托付单并加盖托付单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需刚好通知乙方。 2.全部送检样品必需由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。 3.送检样品数量及规格必需符合规范要求。 4.现场检测项目必需充分做好自检。 5.对乙方负有管理、监

8、督的责任。 6.甲方负责检测所需的电源。 7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。 (二)乙方责任 1.乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方供应企业的资质证书、计量认证证书、对外担当业务许可证、检测托付单。 2.检测人员必需严格根据规范、标准进行操作，并刚好进行检测。 3.检测人员必需遵守职业道德，保证检测数据的真实性。 4.检测单位应刚好出具公正、精确、牢靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。 5.乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及试验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和精确性。 6.对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方刚好进

9、行说明、复核。 7.乙方须按国家建设工程平安管理条例及杭州市平安生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的全部平安事故及相关行政惩罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并担当。 第六条 违约责任 1.乙方未刚好按托付方要求完成现场及试验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须根据合同总价的1%标准向甲方支付违约金;逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责接着赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应根据合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检

10、测工作质量保证责任。 2.若由乙方检测不到位或者乙方未根据相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为实行相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，担当由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时根据本条第1款约定担当违约责任。 3.乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严峻程度每次应向甲方支付 元至 元的违约金，情节严峻的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任

11、。 4.本合同约定乙方担当的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。 5.非因甲方缘由，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需根据对应应付款1%标准支付违约金。 第七条 解决纠纷的方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。 第八条 权利保证 乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵扰专利权、商标权或专有技术等学问产权的指控。任何第三方假如提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并担当可能发生的一切法律责任和费用。 第九条 禁止商业贿赂 1.在双方业务往来过程中，包括但不限于

12、在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式赐予甲方工作人员好处或利益。 2.若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。 第十条 合同生效 1.本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。 2. 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 试验检测托付合同范文

13、3 甲方(委 托 人)： 乙方(检测机构)： 甲方将检测产品托付乙方，由乙方依据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并刚好出具检验报告书交与甲方。双方遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，就检验检测事宜协商一样，签订本协议书。 第一条：检测对象 其次条：检测项目 甲方托付乙方不限于以下检测项目： 企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。 第三条：检测现场 乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器

14、：凹凸温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。 第四条：甲乙双方责任及义务 1、甲方责任 (1)甲方自愿托付乙方作为样品检测机构。 (2)甲方向乙方供应所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。 (3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。 (4)对于没有详细检测标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方担当责任。 2、乙方责任 (1)乙方自愿作为甲方的托付检测试验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展托付检测业务。 (2)乙方应严格根据有关要求开展各项工作，保证测试数据

15、的公正性、科学性、精确性、可追溯性，并对检测结果负责。 (3)乙方检测时运用的设备、仪器必需在检定合格有效期内。 (4)乙方仅对来样负责。乙方必需根据甲方托付要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必需真实、精确，保证与所测试的原始数据一样。 (5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露。 第五条 争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。 第六条 附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。 (以下无正文) 甲 方：(盖章) 法定代表人： 托付代表人： 签约日期： 乙 方：(盖章) 法定代表人： 托付代表人： 签约日期： 简洁版试验检测托付合同范本最新3篇第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页