2022精选劳务承包合同范文合集9篇.docx

《2022精选劳务承包合同范文合集9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选劳务承包合同范文合集9篇.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选劳务承包合同范文合集9篇劳务承包合同 篇1发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1、1工程名称：_1、2工程概况：_1、3分包工作内容：_范围包括：_1、4工程监理单位(全称)：_第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_名。第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条合同价款4、1合同价款为：_元(人民币)

2、?大写：_元?4、2合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：4、2、1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。4、2、2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日; 水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地下结构：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_

3、;_;分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙普通抹灰：_元/平方米;_;_;_4、2、3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)?4、2、4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4、3对合同价款内容的明确：_第五条合同价款的结算和支付5、1结算、决算资料：5、1、1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5、1、2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人

4、的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5、1、3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5、2合同价款的结算和决算：5、2、1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5、2、2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5、3合同价款的支付：5、3、1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5、3、2分期支付劳务费的，每期劳务承包合同 篇2甲方法定代表人或代理人 注册地址乙方户籍类型(非农业、农业)

5、(如北京户籍、非农业户口)居民身份证号码 户籍家庭通讯住址 邮政编码 现居住地址 邮政编码 联系电话(手机)： 固定电话： 配偶(紧急联系人)姓名： 联系电话：根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方作为平等的民事主体，经协商一致，确立劳务合作关系，自愿就具体劳务内容签订本合同，以便双方共同遵守。第一条双方是建立在地位平等，协商一致的前提下，就劳务事项达成的劳务协议，双方仅仅是劳务合作关系，非雇佣关系。本劳务合同期限为 (月/年)，于 年 月 日至 年 月 日终止。合作期限届满，双方不再具有任何法律关系，但乙方享有优先继续合作的权利。第二条乙方承担的劳务内容为：承担

6、甲方厂区及办公区域的安全保卫服务。1、尊重甲方的管理制度;安全保卫服务过程中，不影响甲方的正常工作;保持个人卫生和身体健康，保持个人良好的仪表仪容。2、严格执行甲方公司的门禁管理制度，对出入人员、车辆进行检查登记。3、按照班次对厂区和办公区内进行安全保卫巡逻，发现隐患或问题及时纠正或报告给甲方管理人员。4、协助查处甲方公司范围内的违法、违纪事件，提供违法、违纪线索。5、对进出货物进行复核。6、按照甲方公司的规定对甲方员工的着装、工牌佩带等行为规范情况进行纠正。7、负责甲方外来访人员的身份核实，与被访人联络后指引接待服务。8、负责甲方公司周边治安秩序的整顿和维护服务。9、提高自身安全保卫服务技能

7、，进行日常的保安技能训练。10、其它：第三条须达到的劳务要求：1、为便于双方合作完成劳务内容，甲方会将劳务时间安排、劳务附属条件配臵、劳务内容、劳务内容完成时间、需要达到的技术参数或标准等方面告知乙方，双方应该充分理解和配合，以便很好的完成劳务内容。2、甲方根据劳务内容可以提供必要的条件、设施、场所、用具让乙方完成劳务。3、乙方在劳务期间及非劳务期间，不得违反甲方的规章制度以至于影响甲方及甲方员工的正常工作。非劳务服务时间段，乙方自由活动，可以在甲方提供的场所内休息，但不得在甲方办公或厂区内闲逛。4、其它：第四条乙方提供劳务方式为：以乙方的知识、特有技能、服务提供劳务，因为双方系合作关系，乙方

8、不得让其他人代为履行本劳务协议。第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。商业秘密是指：甲方未公开的财务数据资料;甲方的所有客户信息;甲方未公开进行中或计划谈判的投资项目信息及资料;甲方相关科研项目信息;甲方技术配方、技术秘密的信息及资料;因乙方劳务范围知悉的能给甲方带来经济利益的信息及资料、甲方所有其他的非为业内同行所知悉的信息及资料等。包括但不仅限于包括客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料等等;包括但不仅限于包括进货渠道，技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型

9、、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等等。除了劳务需要或经过甲方书面同意，乙方不得擅自利用、让他人利用或对他人泄露商业秘密，如果使用、发表、泄露有关甲方商业秘密将使甲方的业务及声誉受到损害，乙方在劳务合作期间，应尽其最大努力避免此种情况发生。此种保密要求不受时间限制;只有法庭判定应当公开的信息或甲方已经通过纸质媒体公开该信息。乙方违反保守商业秘密事项，给甲方造成经济损失的，乙方应依法承担经济赔偿责任，甲方保留进一步追究乙方相关法律责任的权利。第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准：以现金方式，按照 标准，在乙方完成劳务内容后 日进行支付或按照 方式进行支付。第七条乙方依法缴纳个人所得税的，甲方依法

10、代为扣缴。第八条发生下列情形之一，本合同终止：1、本合同期满的;2、双方就终止本合同协商一致的;或一方提前一周通知对方解除的;3、乙方由于健康原因或其他原因不能履行本合同义务的或乙方的健康原因已不适应该劳务服务的;4、一方不能按时完成劳务内容的或达不到劳务标准的，一方可以提前3天通知对方解除该劳务合同。第九条依据本合同第八条约定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。第十条本合同终止、解除后，乙方有义务在一周内将有关劳务内容向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿，交接或赔偿完毕后 日内，甲方支付剩余的劳务费。第十一条乙方在劳务过程中，应持必要的注意和谨慎义务，保持身体健康，避免

11、劳务过程中遭受身体伤害并为此负责。如因甲方过错导致的伤害，甲方按过错的程度，承担必要的补偿责任。乙方在非提供劳务时间段，甲方不支付劳务费。 第十二条因本合同引起的有关任何争议，均向甲方所在地法院提请诉讼。第十三条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方。第十四条本合同的附件是本合同有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力，对双方均具有法律约束力。具体附件如下：乙方身份证复印件甲方劳务操作规范第十五条本合同自签字或盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签字或盖章) 乙方(

12、签字)年 月 日 年 月 日劳务承包合同 篇3甲方：乙方：劳务承包事宜，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则，经充分协调，达成了一致意见。为了明确双方的权利和义务，特签订本合同，以资共同遵照执行。第一条 工程概况1、建设单位：四川东盛地产置业有限公司2、工程名称：北城御景9#楼3、工程地点：西充县4、建筑面积：约130005、结构形式：剪力墙6、承包范围：完成甲方给定的图纸会审后完整施工图所包含的双方约定合同内容，即施工图上的部分土建和装饰工程所涉及的劳务工作和相关分包单位配合工作(不包含内容：外墙面砖粘贴、楼梯梯步(电梯前室除外)地板砖粘贴、外墙涂料施工、内墙二次结构钢丝网购买，楼梯栏杆

13、及其扶手，阳台栏杆、门窗、水电的预留预埋及安装，不包含地下室消防池防水螺杆，后浇带止水钢板及收口钢丝网及橡胶止水带，烟道安装，消防排风等)，若甲方在原有施工图上有更改和增加内容，则现场协商按市场人工费价格支付劳务工资。7、天(施工日历天)，开工日期暂定在年起至 年 月 日止。8、施工日期：满足发包方下达的节点工期计划及周作业计划(详见工期计划清单)，地下室(不含基础)至0.00m一个月，主体部分一个月四层。9、工程质量：按国家现行工程建设统一验收规范、住宅验收专项标准及一次性交验合格。10、承包方式：包人工、包质量、包安全、包工期、包现现场文明施工、包周转材料、辅助材料、机械设备、手电动工用具

14、等。第二条 合同组成文件及解释顺序1、合同文件的内容解释顺序(1)施工过程中双方经协调一致达成补充协议等;(2)劳务承包合同、承诺书;(3)询标函件或纪要;(4)投标文件;(5)国家及地方施工验收规范规程;(6)施工图纸及建设单位(或设计单位)发出的设计更改通知;2、适用标准、规范：国家、地方及有关部委现行的设计、施工、验收等规范、标准及规程，同时还需满足合同文件的规定和设计要求。现有的标准、规范发生矛盾时，执行较严格的标准，规范。第三条 承包范围内的具体工作内容(一)乙方承包内的具体工作内容：见前第一条第6项承包2、不包括以下内容：(1)施工现场的生产材料，包括：钢材、商品砼、商品砂浆、水泥

15、、砖、砂、石子、石灰，卷材、面砖、涂料、外墙漆、水管及管件等辅材，钢丝网等构成工程实体的材料。但因乙方工作失误或错误而产生的甲方材料损失应由乙方负责赔偿。(2)甲方只提供施工现场坐标点(包括：标高、定位的基准点、线及主控线)，其余分轴线等的测控由乙方负责完成。(3)人工挖桩孔和人工基础机械挖填及现场多余泥土转运。(4)工程施工组织总设计，包括：施工总平面图布置图、施工进度计划控制表、现场施工管理人员名单及通讯录、施工组织设计。(5)施工现场用水和用电接口(用水接口中：主供水管接至工地相应位置。用电接口：全部使用主电缆接至二级配电柜)，其余由乙方自行负责接至各需用点。(6)施工档案资料由甲方负责

16、编制，但乙方需要提供必要的配合。(7)乙方现场施工办公室。(8)施工现场围墙。(9)施工现场门卫(甲方不负责乙方钢筋扣件等设备的看护工作)。3、其他费用承担(1)乙方生活水电、办公水电和施工水电费由甲方承担。(2)生活区内的保洁费用由乙方负责，乙方应节约用电，安全用电，严禁使用不合格电器，如因此造成损失由乙方负责。(二)合同价款：合同总价=综合单价人民币 元/该项工程的建筑面积。如因甲方增加的工作量，能计算面积的按建筑面积计费，不能计算面积的照实计价。(1)乙方完成甲方规定全部工作后，质量、工期、现场文明和安全生产均应达到甲方的要求。(2)本合同价款已包括政策风险、市场风险、人为风险、自然风险

17、，结算时不作任何价格调整。工资结算时，乙方负责提供员工工程结算书工程结算依据，不开任何正式发票。合同价款指完成本合同承包工作内容所需的全部劳务费用和机械、辅料费用。具体为：A、直接工程费中的人工费用组成;B、直接工程费的机械费用组成;C、措施费用组成;D、与上述三种费用组成项目相关的管理费、利润和税收。第四条 甲方权利与义务1、甲方任命为驻地履行本合同的项目负责人。2、甲方向乙方提供图纸两套。若乙方需增加图纸，甲方可代为复印，费用乙方自理，乙方不能将甲方的图纸挪作与本工程无关的用途。3、甲方须负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，如召集有关工程会议，协调不同单位施工中出现的矛盾。4、工地的

18、出入口的使用、标志的安置、场地的布置图绘制及门卫由甲方安排。乙方须遵从甲方有关安排。5、后勤治保管理及临时设施：甲方提供给乙方临时办公用房十间(办公用具自理。)(7)及时签审乙方提交的工程报告、技术资料、方案。甲方享有对乙方未达到合同约定的各项指标，要求乙方进行整改。(8)其他应由甲方完成的工作。第五条 乙方权利与义务1、乙方任命驻施工现场项目负责人，场技术负责人，其余现场主要管理人员有：钢筋工长 名，木作工长不少于 名，泥作工长不少于 名，放线测量工长 名，质量员 名，安全员 名，并配备适应本工程管理需要的其他管理人员。2、乙方自动与甲方搞好协调工作，有关工程的商洽事宜一律以工程工作联系函之

19、书面形式送交甲方现场负责人或其派驻工地的代表。3、乙方须按照合同、图纸、规范以及甲方施工组织设计的规定，在稳中有降方面都能满足业主、监理及甲方的合理要求下，完成合同文件所约定的工程内容。4、根据甲方提供的标高及轴线控制点，乙方自行复核甲方提供数据的准确性后进行定位和分轴线的放线抄平工作，自己测量人员的工资自行负责。5、生产生活设施(包括工人房、钢筋棚、木工棚、加工地场地地坪等)由乙方按甲方要求自行搭设，其人工费已包括在乙方合同单价内。乙方需自费负责临时设施保用期间的维修护理工作。6、开工后一周内提交主要工序作业施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划、机械设备配置计划及材料需用计划。7、充分充分

20、保护所有完成(包括甲方及业主指定分包的工程)但未移交错的工程，因乙方的原因造成工程损坏，由乙方负责修复乙方全部承担。因甲方原因造成的损坏由乙方负责维修，费用由甲方承担。8、工程完工后，清理所做工程项目、除去汗斑、标志、指印其他的油污和脏物。无条件撤离现场的施工人员，无条件撤离现场所有的自有机械，做到工完料尽场地清。9、及时提交符合甲方要求及规定格式的工程量报表及工程结算书以及相关的资料，并承担提交不及时导致工程款不能按时支付的后果。10、自行负责钢筋工程、模板工程的翻样工作并报送甲方，其正确性准确性乙方负全部责任，由于乙方错误或造成的一切经济损失由乙方承担。11、按照甲方要求仔细填写施工日记及

21、安全、技术资料，按甲方及建设主管部门、建设单位及监理单位要求提供资料，作好工程相关的经济、技术、安全资料以备甲方查阅。12、及时按时足额发放乙方工作人员的工资，办理各项社会保险并承担费用，不得因此影响甲方的施工及管理。13、乙方必须针对职业健康安全风险源制定防止和可控措施，并负责实施和承担与之相关的费用。14、定期组织现场作业人员进行质量、安全方面学习，并将学习记录交甲方备案。15、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏、乱、差所造成的损失和各种处罚。自觉接受建设主管、业主、甲方及有关部门的管理、监督和检查，以及他们所发出的指令。16、其他应由乙方完成的工作。劳务承包

22、合同 篇4甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据工程施工需要，甲方把本工程的施工劳务承包给乙方。为明确双方职责及义务、安全、高效、高质量的完成本工程施工任务，经双方协商，特签订以下协议，双方必须严格执行。一、 工程名称：新都国际1#楼。二、 承包方式：包工不包料(即包清工)三、 承包范围及工作内容。该工程项目的屋面挂贴西式琉璃瓦、瓦侧、水泥砂浆抹面及找平，挂瓦条设制，表底面清洗、场内材料调制及运输、等全部过程。四、 承包价格与结算方式结算单价为陆拾元整 /(不含税金)按自然面积(即斜板面积)计算工程量。五、质量与工期要求质量为合格工程，要求表面平整干净、纵横顺直、挂贴牢固、无渗漏水，

23、工期每幢为十五天，达不到合格要求无条件自行返工至合格为止。六、付款与保修每完成整幢工程，经检查验收合格后，十五天内付款90%，余款作保修押金，保修期为壹年，保修期满无质量问题一次付清。七、文明施工与安全责任1、乙方必须遵守公司及项目部的施工管理制度，文明施工、安全生产、高空作业必须系好安全带、戴好安全帽、严禁酒后作业、严禁穿拖鞋作业、严禁高空抛物及违章作业。如安全防护不到位不准作业，应及时上报项目部处理。违规者视其轻重作罚款处理。2、若施工中出现意外事故及工伤，在壹万元以内的医疗费由乙方自理，壹万元以上的医疗费由甲方承担，工伤事故由造成责任人和乙方承担并及时上报处理方案。八、其它本合同如有未尽

24、事宜双方另行协商，本合同一式二份，甲、乙、双方各执一份签字生效，工程保修期满并结付款完成后自行失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务承包合同 篇5发包单位： （简称）甲方：承包单位： （简称）乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例、劳动法、甲方的相关规定，结合本工程的具体情况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商一致，特约定以下协议条款以便共同遵守执行。一、 工程概况：工程名称：工程地点：结构形式：工程建筑面积：合同价款：暂定元。二、 承包范围：1. 主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、

25、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。2. 机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。三、 清包价款：按施工图纸及计算规范所计算的面积每单价。四、 合同工期：开竣工日期：年月日至年月日。五、 质量要求：1. 首先满足设计要求及施工操作规程。2. 确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。3. 做好隐蔽工程施工，及时做好隐蔽工程施工中记录。4. 工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。六、 安全生产：1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。2. 自行做好人员进场的安全

26、教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全可靠，特殊工种持证上岗。3. 每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。4. 设专职安全员，负责整个工程施工的安全管理，并做好安全内业资料。七、 文明施工：1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。3. 施工中一定要做到文明施工，做到工完料净场地清。4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生浪费现象。八、 材料要求：1. 双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证

27、。2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。3. 所使用材料按定额消耗量计算，超出部分清包方自负。九、 现场管理：1. 服从总包方的统一管理指挥，按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度，遵纪守法合法经营。4. 与总包方密切配合，确保工程施工顺利进行。5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。十、 双方责任：1. 双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，如双方不经任何一方同

28、意，单方解除合同，因而影响的施工计划，造成的经济损失由解除合同方负责。2. 施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满足使用功能质量，总包方有权终止合同。3. 施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。十一、合同价款支付：1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。2. 四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。3. 二次结构装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。4. 具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包

29、方与发包方签订的大合同条款执行。十二、工程主体结构验收：验收以关于基本建设项目验收暂行规定、工程质量验收规范、建筑工程质量检验评定标准及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。十三、合同生效：1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。2. 本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。3. 本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。总包方： 分包方：住所：住所：身份

30、证号： 身份证号：法定人代表：法定人代表：委托人代理人： 委托人代理人：电话：电话：年 月 日劳务承包合同 篇6甲方：乙方：为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，确保履行工程合同，双方经友好协商，特签订本合同，供双方共同履行。一、工程名称：工程地点：二、承包责任：1、承包方式：2、承包范围：3、劳务价格：总 价：（大写）4、开工时间： 竣工时间：总工期天数：三、工程结算：1、根据乙方承担的工程任务完成工作量或实际用工数，经甲方核实后，由甲方负责办理结算手续，报上级主管部门批准。2、设计变更必须经业主、设计单位和监理批准后方可结算。若乙方为了便于组织施工或为了安全，避免干扰等原因需采取相应的技术措

31、施而提出的局部变更设计，需得到甲方及有关部门的批准方可施工。3、付款方式： 乙方进场施工3天后，甲方根据乙方施工人数支付乙方部分生活费，以后每月15日乙方报工程量经甲方审定后按进度的80%支付乙方进度款，工程全部施工作业内容完成后甲方支付乙方90%工程款，为工程总价的10%，以后乙方每月15日报进度审定后甲方按进度的70%支付给乙方，竣工验收合格结算审定后付到95%，余下的5%待保修期（一年）满后，一次付清。4、发生下列情况的任何一项，甲方不予办理中期及最终结算：1不能按期完工 2工程不能达到质量目标 3交工资料不全4文明施工未按甲方要求办理 5未在规定期限内提供各种报表。5、对业主拖欠的工程

32、款，甲乙双方承担风险。四、质量、工期1、工程质量等级：优良2、乙方在开工前必须协同甲方项目负责人制定出创优计划。3、乙方须配备专职质检员，建立健全相应的质量保证体系和措施，保证工程质量。4、乙方必须严格按照施工图及国家现行标准规范施工，服从甲方、业主或监理的指令。5、随时接受甲方、业主和监理的检查，并提供便利条件，按甲方、业主和监理的要求施工、返工或修改。6、隐蔽工程必须先自检，自检合格后及时报请甲方及业主或监理组织验收，验收签字后，方可进行下一道工序。7、工程质量达不到约定标准的部分，甲方和监理可要求乙方拆除或重新施工，若是乙方自身原因所致，费用由乙方自行承担。8、五、文明施工：按照安全、文

33、明施工协议书中的有关规定执行。乙方每天必须做到现场整洁、工完场清。六、安全：1、安全指标：工亡率为零，千人负伤率8。2、乙方需配备专职安全员，建立健全相应的安全保障体系。安全员必须佩戴红色专职标识袖章。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、规范组织施工，并接受甲方监督检查；因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。4、甲方向乙方支付施工人员的人身意外伤害保险，费用在施工包干价中包含。七、双方责任：（一）甲方的责任和权利：1、按实际情况提供施工图纸，向乙方发出为满足工程所需各项指令。2、核准乙方报送的施工组织设计（方案）和施工网络进度计划，确定施工工期。

34、3、发生乙方无力履行合同的情况，甲方有权要求乙方调整和更换管理人员及施工人员或解除合同。4、负责对乙方施工进度、质量、安全、文明施工等进行监督、检查及管理。5、负责向业主回收工程款，并按合同约定拨付乙方工程款。6、负责向业主或委托乙方向业主报送建设工程合同履行过程中和各类函件、报告、签证等书面文件。7、按业主或监理通知的时间，组织乙方进行图纸会审和交底。（二）乙方的责任和权利：1、乙方提供完整的施工组织设计，经项目部批准后严格执行。2、按照甲方要求共同协商乙方人工数量的增减。3、乙方人员若发生打架斗殴等影响甲方形象的所有行为，甲方有权扣除乙方的工资或解除双方合作关系，因此造成的所有损失由乙方承

35、担。4、全面履行甲方与业主所签订的建设工程合同，全面履行本合同约定的各项条款。5、按甲方要求及时报送各类报表和其他有关资料。6、开工前，乙方应按业主和监理的要求及时所送施工组织设计（方案）和进度计划。按批准的施工方案及进度计划组织施工。7、施工期间，现场施工人员和机具设备要满足施工需要。其人员和机具设备的调入和撤出须先征得甲方同意。8、现场管理人员、施工人员须持证上岗，文明施工。9、确保工程交工资料规范、完整、并与施工同步，费用自负；协助甲方办理交工手续。10、开工前必须协同甲方项目负责人编制施工图预算，施工、竣工期间按甲方统一安排，对业主进行工程核算。并协助甲方全额回收工程款。11、若进行劳

36、务分包须在开工前签订劳务分包合同，并将合同报甲方备案。12、承担由于自身原因导致工程质量不达标、工期延误以及本合同终止履行而给甲方造成的损失。13、按工程需要提供和维修使用的照明、看守和警卫等。14、负责对所施工范围内地下管线、建筑物、构筑物的防护工作并承担因防护不利而引起的一切损失。15、现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任；对其职工的过失行为负完全责任。16、交工前，负责对已完工程的.成品保护工作。17、施工中负有与同一工程其它施工单位相互配合之义务；承担自身原因给其它施工单位造成的损失。18、担负所施工工程的保修责任。八、违约责任及奖罚措施：1、违约责任：（一）因乙方原因延

37、误工期，每逾期一天，向甲方支付逾期竣工总额 %的违约金。（二）由于一方的过错造成合同不能履行或不能完全履行，责任方应偿付对方不能履行部分价款的 %违约金。（三）合同生效后，由于一方要求解除合同，或者擅自解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。2、奖罚措施（一）甲方要求施工质量达到合同规定标准，乙方已经达到合同规定标准的，甲方奖乙方 元。乙方达不到合同规定标准，罚乙方 元。（二）乙方按质量要求竣工的，提前一天奖 元。延误一天罚 元。九、争议解决1、因合同履约而发生争议，由双方协商解决；协商不成，提请双方共同认可的主管部门进行调解。2、在争议解决过程中，双方都应继续履行合同，保持施工连

38、续，并保护好已完工程。十、合同份数：本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。甲方： 乙方：负责人： 负责人：年 月 日 年 月 日劳务承包合同 篇7甲方：乙方：一、承包方式：1、甲方将榆阳区青云乡宣沟慧民砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备（如塑料布、雨衣、雨鞋等），一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。3、生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。5、成品转由甲方出售，一但

39、发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。二、承包期限承包期限为一年，即20xx年3月至20xx年12月为止。三、质量要求1、乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在98%以上。四、产量与计酬1、产成品转，甲方每一万块玖佰伍拾圆整付给乙方工资，每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积

40、极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。五、安全生产全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，三千元以下由乙方承担，三千元以上全部由甲方承担。六、付款方式按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费80元。七、违约责任甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。八、其他事

41、项甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。备注：以产800万块成品转为基数，每超50万块奖5000元，每超100万块奖壹万，每少产100万块扣5000元，自合同生效之日起押金为壹万元整。工人到厂退还押金。工人路费壹万贰仟元整，工人到厂付陆仟，年底付完。甲方：乙方：年 月 日劳务承包合同 篇8为了保障有效的生产和有条有理的进行，高效益、高质量完满的完成本年度生产任务，根据中华人民共和国劳动

42、权益法和用工单位企业管理法，制定以下协议。 工种：xxx 工资：xxx一、全体职工必须遵守厂规，按照厂方规章制度生产。1、职工在厂要以厂为家，以厂为荣，爱护厂方的一切财物。如有故意损坏者，将按照厂方制度进行处罚。2、全体职工在厂不得使用电器和一切电源，如出现触电、火灾和生命有关的损失，厂方不负任何责任，并按照厂方的制度给予处罚。3、全体职工要按照厂方的上班和作息时间运行，不许在下班后的休息时间大声喧哗，以免影响他人休息，如有违者，厂方给予警告，屡次不改者，将按厂方有关条例进行处罚。4、不许下班后聚众赌博、酗酒、打架斗殴，如打坏打伤，造成自残伤亡者，厂方不负任何责任，一切后果自负，情节严重的移交司法部门追究刑事责任。5、厂方每月按时发放职工的工资，但有中途退厂者，造成生产停产和损失者，厂方不负工资，情节严重者，厂方并处罚违约金。6、工作期间发生工伤事故，按责任大小划分责任，谁的责任谁负责。二、职工在职岗位应各负其责，相互监督，相互帮助，早