施工合同协议书（DOC34页）.docx

《施工合同协议书（DOC34页）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同协议书（DOC34页）.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一局部 合同协议书发包人全称： 承包人全称： 根据?合同法?、?建筑法?及有关法律规定遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么双方就 工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议： 一、工程概况1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文： 4.资金来源： 5.工程内容：施工图纸及工程量范围内的所有内容 群体工程应附?承包人承揽工程工程一览表?附件1。6.工程承包范围： 。 二、合同工方案开工日：年月日。方案开工日：年月日。工总日历天数： 天。工总日历天数与根据前述方案开开工日计算的工天数不一致的以工总日历天数为准。 三、质量工程质量符合合格 。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价

2、为：人民币大写 ( 元)；其中：1平安文明施工费：人民币大写 ( 元)；2材料和工程设备暂估价金额：人民币大写 ( 元)；3专业工程暂估价金额：人民币大写 ( 元)；4暂列金额：人民币大写 ( 元)。2.合同价格形式：固定总价 。 五、工程经理承包人工程经理： 。 六、合同构成本协议书与以下一起构成合同：1中标书假如有；2及其附录假如有； 3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术和要求；6图纸；7已标价工程量或书；8其他合同。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的均构成合同组成局部。上述各项合同包括合同当事人就该项合同所作出的补充和修改属于同一类内容的应以签署的为准。专用合同条款及其附

3、件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并按照合同约定的限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和平安不进展转包及分包并在缺陷责任及保修内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招形式签订合同的双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义一样。 九、签订时间本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜合同当事人另行签订补充协议补充协议是合同的组成局部。 十二、

4、合同生效本合同自 生效。 十三、合同份数本合同一式 陆 份均具有同等法律效力发包人执 叁 份承包人执 叁 份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：签字 签字组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 银行： 银行： 账 ： 账 ： 第二局部 通用合同条款(略第三局部 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义 。名 称： ；资质类别和等级： ；联络 ： ；电子信箱： ；通信： 。名 称：

5、 ；资质类别和等级： ；联络 ： ；电子信箱： ；通信： 。 。 。 。1.3法律 适用于合同的其他性：同通用条款 。1.4 和、行业、工程所在地的地方性以及相应的、规程等 。 ；发包人提供国外、的份数： ；发包人提供国外、的名称： 。 。1.5 合同的优先顺序合同组成及优先顺序为：1合同协议书；2中标书假如有；3及其附录假如有；4专用合同条款及其附件；5通用合同条款；6技术和要求；7图纸；8已标价工程量或书； 。1.6 图纸和承包人发包人向承包人提供图纸的限：按照工程进度需要提早提供图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：3套 ；发包人向承包人提供图纸的内容：该中标标段 。需要由承包人提供的包括

6、： ；承包人提供的的限为： ；承包人提供的的数量为： ；承包人提供的的形式为： ；发包人审批承包人的限： 。现场图纸准备的约定：同通用条款 。1.7 联络7 天内将与合同有关的、批准、证明、证书、指、要求、恳求、同意、确定和等书面件送达对方当事人。 ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收的地点：施工现场 ；承包人指定的接收人为： 。监理人接收的地点：施工现场 ；监理人指定的接收人为： 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利出入现场的权利的约定：同通用条款 。1.10.3 场内交通场外交通和场内交通的边界的约定： 。发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。 运

7、输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承当。1.11 同通用条款 。发包人提供的上述的使用限制的要求： 。 。承包人提供的上述的使用限制的要求： 。 。1.13工程量错误的修正出现工程量错误时是否调整合同价格： 。允许调整合同价格的工程量偏向范围： 。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；： ；职 务： ；联络 ： ；电子信箱： ；通信： 。发包人对发包人代表的受权范围如下： 。2.4 施工现场、施工条件和根底资料的提供发包人移交施工现场的限要求： 。发包人应负责提供施工所需要的条件包括： 同通用条款 。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提

8、供资金来源证明的限要求： 。发包人是否提供支付担保： 。发包人提供支付担保的形式： 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务5承包人提交的开工资料的内容： 开工验收、开工资料、开工图纸、开工结算资料等 。承包人需要提交的开工资料套数： 。承包人提交的开工资料的费用承当： 由 承包人承当 。承包人提交的开工资料移交时间： 开工验收前一周 。 承包人提交的开工资料形式要求： 纸质 。6承包人应履行的其他义务： 。3.2 工程经理工程经理：姓 名： ；： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书： ；建造师执业： ；平安消费考核合格证书： ；联络 ： ；电子信箱： ；通信： ；承包人对工程经理的受权范

9、围如下： 。工程经理每月在施工现场的时间要求： 每周5天 。承包人未提交劳动合同以及没有为工程经理缴纳社会证明的违约责任： 。工程经理未经批准擅自分开施工现场的违约责任：工程经理包括工程总工等主要负责人没有按时进场或进场后又分开工地人将按5000元/人天扣除违约金 。 3.3 承包人人员 同通用条款 。 。 同通用条款 。 承包人主要施工理人员擅自分开施工现场的违约责任： 。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定制止分包的工程包括： 。主体构造、关键性工作的范围： 。 3.5.2分包确实定允许分包的专业工程包括： / 。其他分包的约定： / 。分包合同价款支付的约定：/ 。3.6 工程照与成品

10、、半成品保护承包人负责照工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从开工之日起至开工验收发包人接收工程之日止 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 提供 。承包人提供履约担保的形式、金额及限的： 中标价的10 。4. 监理人4.1监理人的一般规定监理人的监理内容： 施工准备阶段、施工阶段、开工验收阶段和工程质量保修阶段。监理人的监理权限： 质量、进度、控制平安理和合同理协调各部门之间的关系。 监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承当的约定： 同通用条款。 4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业书： ；联络 ： ；电子信箱： ；通信： ；监理人的

11、其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致时发包人受权监理人对以下事项进展确定：1 ；2 ；3 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量和要求： 。工程奖项的约定： 。 5.3 隐蔽工程检查 同通用条款 。监理人不能按时进展检查时应提早 6 小时提交书面延要求。延最长不得超过： 8 小时。6. 平安文明施工与环境保护6.1平安文明施工 无伤、亡事故。 / 。编制施工场地治安理方案的约定： / 。合同当事人对文明施工的要求： 同通用条款 。7. 工和进度7.1 施工组织设计同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 同通用条款 。施工组织设计的提交和修改承

12、包人提交详细施工组织设计的限的约定：首次图纸会审3日内 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改的限： 7天 。7.2 施工进度方案发包人和监理人在收到修订的施工进度方案后确认或提出修改的限： 7天 。7.3 开工承包人提交工程开工报审表的限： 同通用条款 。发包人应完成的其他开工准备工作及限： / 。承包人应完成的其他开工准备工作及限： / 。因发包人原因造成监理人未能在方案开工日之日起 90 天内发出开工的承包人有权提出价风格整要求或者解除合同。7.4 测量放线 同通用条款 。7.5 工延误7因发包人原因导致工延误的其他情形： 同通用条款 。7.5.2 因承包人原因导致工延

13、误因承包人原因造成工延误逾开工违约金的计算为： 每延误1天向发包人支付10000元的违约金 。因承包人原因造成工延误逾开工违约金的上限： 合同金额的2 。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： 同通用条款 。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：1日降雨量大于50mm的雨日超过1天；(2风速大于_8_级以上台风灾害；(3日气温超过38oC 的高温大于3天；(4日气温低于-20 oC 的严寒大于3天；(5造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；(6其它异常恶劣气候灾害。7.9 提早开工的奖励 8. 材料与设备8.4材料与工程设备的

14、保与使用8.4.1发包人供给的材料设备的保费用的承当： 。8.6 样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备样品的种类、名称、规格、数量要求： 。8.8 施工设备和临时设施修建临时设施费用承当的约定： 同通用条款 。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 见通用条款 。 施工现场需要装备的试验设备： 见通用条款 。施工现场需要具备的其他试验条件： 见通用条款 。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 见通用条款 。10. 变更10.1变更的范围变更的范围的约定： 见通用条款 。10.4 变更估价变更估价的约定: 见通用条款

15、。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的限： 见通用条款 。发包人审批承包人合理化建议的限： 见通用条款 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者进步了工程经济效益的奖励的和金额为：无。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的详见附件11：?暂估价一览表?。1对于依法必须的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。对于不属于依法必须的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。第3种方式：承包人直接施行的暂估价工程承包人直接施行的暂估价工程的约定： 。10.8 暂列金额合同当事人暂列金额使用的约定： 。11. 价风格整11.1 价格波动引起的调整价格波动是否调整合同价格的约定：

16、/ 。因价格波动调整合同价格采用以下第 种方式对合同价格进展调整：种方式：采用价格指数进展价风格整。各可调因子、定值和变值权重以及根本价格指数及其来源的约定： ； 第2种方式：采用造价信息进展价风格整。2基准价格的约定： 第3种方式：其他价风格整方式： 12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同： / 综合单价包含的风险范围： / 风险费用的计算： / 。2、总价合同： 采用 总价包含的风险范围： 工程量范围内合同总价不作调整。风险费用的计算： 包含在总价合同内 。风险范围以外合同价格的调整： 工程签证、设计变更、政策性调整。3、其他价格方式： / 。12.2 预付款预付款

17、支付比例或金额： 无 。预付款支付限： 无 。预付款扣回的方式： 无 。承包人提交预付款担保的限： 无 。预付款担保的形式为： 无 。12.3 计量工程量计算规那么： 。计量周的约定： 。单价合同计量的约定： 。总价合同计量的约定： 同通用条款 。项总价合同的计量约定进展计量： 。其他价格形式的计量方式和程序： 。12.4 工程进度款支付付款周的约定： 按照资金到位情况及工程进度支付工程款 。进度付款申请单编制的约定： 同通用条款 。11单价合同进度付款申请单提交的约定： 。2总价合同进度付款申请单提交的约定： 提早10天 。3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。1监理人审查并报送发

18、包人的限： 同通用条款 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的限： 同通用条款 。2发包人支付进度款的限： 同通用条款 。 进度款的支付：按照资金到位情况及工程进度支付工程款 。 发包人逾支付进度款的违约金的计算方式： / 。 2、总价合同支付分解表的编制与审批： 同通用条款 。3、单价合同的总价工程支付分解表的编制与审批： 。13. 验收和工程试车13.1 分局部项工程验收 6 小时提交书面延要求。延最长不得超过： 8 小时。13.2 开工验收开工验收程序的约定： 同通用条款 。发包人不按照本项约定组织开工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算： 无 。承包人向发包人移交工程的限： 同通用条款

19、 。发包人未按本合同约定接收全部或局部工程的违约金的计算为： 无 。承包人未按时移交工程的违约金的计算为：同通用条款 。13.3 工程试车工程试车内容： 。1单机无负荷试车费用由 承当；2无负荷联动试车费用由 承当。投料试车相关事项的约定： 。13.6 开工退场承包人完成开工退场的限： 同通用条款 。14. 开工结算14.1 开工付款申请承包人提交开工付款申请单的限： 同通用条款 。开工付款申请单应包括的内容： 同通用条款 。14.2 开工结算审核发包人审批开工付款申请单的限： 同通用条款 。发包人完成开工付款的限： 同通用条款 。开工付款证书异议局部复核的方式和程序： 同通用条款 。14.4

20、 最终结清承包人提交最终结清申请单的份数： 2份 。承包人提交最终结算申请单的限： 同通用条款 。 1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的限： 同通用条款 。2发包人完成支付的限： 同通用条款 。15. 缺陷责任与保修15.2缺陷责任缺陷责任的详细限： 12个月 。15.3 质量保证金是否拘留质量保证金的约定： 是 。质量保证金采用以下第 2 种方式：1质量保证金保保证金额为： ； 2 工程结算价款的 3 ；3其他方式: 。质量保证金的拘留采取以下第 2 种方式：1在支付工程进度款时逐次拘留在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价风格整的金额；2工程开工结算时

21、一次性拘留质量保证金；3其他拘留方式: 。质量保证金的补充约定： 15.4保修工程保修为： 养护一年 。承包人收到保修并到达工程现场的合理时间： 接到发包人后2天内 。16. 违约16.1 发包人违约发包人违约的其他情形： 。发包人违约责任的承当方式和计算：1因发包人原因未能在方案开工日前7天内下达开工的违约责任： 同通用条款 。2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 同通用条款 。3发包人违背0.1款变更的范围第2项约定自行施行被取消的工作或转由别人施行的违约责任： 同通用条款 。4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日延误或交货地点

22、变更等情况的违约责任： 。5因发包人违背合同约定造成暂停施工的违约责任： 同通用条款 。6发包人无正当理由没有在约定限内发出复工导致承包人无法复工的违约责任： 同通用条款 。7其他： 。 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同。16.2 承包人违约承包人违约的其他情形：同通用条款 。承包人违约责任的承当方式和计算： 同通用条款 。 承包人违约解除合同的特别约定： 同通用条款 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人和由承包人或以其名义编制的其他的费用承当方式： 同通用条款 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力确实认除通用合同条款约定

23、的不可抗力之外视为不可抗力的其他情形： 同通用条款 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。18. 18.1 工程工程的特别约定： 同通用条款 。18.3 其他其他的约定： 同通用条款 。承包人是否应为其施工设备等财产： 同通用条款 。18.7 义务变更合同时的义务的约定： 同通用条款 。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组： 。 争议评审小组成员确实定： 。选定争议评审员的限： 。争议评审小组成员的报酬承当方式： 。其他事项的约定： 。合同当事人本项的约定： 。20.4仲裁或诉讼因合同及

24、合同有关事项发生的争议按以下第 2 种方式解决：1向 仲裁会申请仲裁；2向 工程所在地 人民起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程工程一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供给材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建立工程附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工理人员表附件7：分包人主要施工理人员表附件8：履约担保格式附件9：暂估价一览表附件1：工程名称建立规模建筑面积(平方米)构造形式层数消费才能设备安装内容合同价格元开工日开工日承包人承揽工程工程一览表附件2：发包人供给材料设备一览表序 材料、设备品种规格型数量单价元质量等级供给时间送达地点备注附件3：

25、 工程质量保修书发包人全称： 承包人全称： 发包人和承包人根据?建筑法?和?建立工程质量理?经协商一致就 工程全称签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修内按照有关法律规定和合同约定承当工程质量保修责任。质量保修范围包括人所中的所有工程。二、质量保修本工程的质量保修为壹年。质量保修自验收合格之日起计算。三、缺陷责任工程缺陷责任为 12 个月缺陷责任自工程开工验收合格之日起计算。工程先于全部工程进展验收工程缺陷责任自工程验收合格之日起算。缺陷责任终止后发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任1属于保修范围、内容的工程承包人应当在接到保修之日起7天内派人保修。承包人不

26、在约定限内派人保修的发包人可以委托别人修理。2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故后应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及构造平安的质量问题应当按照?建立工程质量理?的规定立即向当地建立行政主部门和有关部门采取平安防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人施行保修。4质量保修完成后由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程开工验收前共同签署作为施工合同附件其有效限至保修满。发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 银行： 银行： 账 ： 账 ： 邮政编码： 邮政编码： 附件4：主要建立工程名称套数费用元质量移交时间责任人附件5：承包人用于本工程施