安置房工程地质勘察招标文件.docx

《安置房工程地质勘察招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安置房工程地质勘察招标文件.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Q1680同安区钟楼安置房(勘察)工程地质勘察招 标 文 件招标编号：DL厦勘招字（2010）第025号招 标 人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 招标代理机构： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）编 制 日 期： 2010年9月24日 总 目 录第一章 勘察招标公告第二章 投标人须知第三章 合同条款第四章 勘察技术规格书第五章 资格后审第六章 评标定标办法 第一章 勘察招标公告招标编号：DL厦勘招字（2010）第025号招标人决定将本次公告的工程项目的勘察通过公开招标方式择优选定勘察承包人，现将招标有关事宜公告如下：1、招标人名称：厦门市同安区土地开

2、发有限公司 2、招标人地址： 同安区城南大街建行大楼11层；邮政编码： 361100 3、招标代理机构名称： 福建东霖伟达工程咨询有限公司 4、招标代理机构地址： 厦门市禾祥西路425-429号山元大厦6楼；邮政编码： 361004 5、招标项目名称： 同安区钟楼安置房（勘察） 6、招标项目地点： 同安区大同街道 7、招标项目实施时间： 2010年9月 ；资金来源： 财政投融资 。8、招标项目性质、规模、数量：同安区钟楼安置房总用地面积6630.468平方米，建设用地面积6630.468平方米，总建筑面积24587.6平方米，其中地上建筑面积20387.6平方米，地下建筑面积4200平方米。项

3、目估算总投资额6324.51万元（其中：建安工程费5346.68万元）。为满足同安区钟楼安置房工程各阶段设计工作的需要，查明建设区域的地基土层分布及各土层物理力学性质，对本工程进行地质详勘。9、参加本次资格后审的条件均为：具备建设部核定的工程勘察专业类勘察乙级及以上资质或工程勘察综合资质甲级的且具备承担本招标工程资信与实力的具有独立法人资格的企业或联合体。10、报名、获取招标文件时间：2010年9月28日至2010年10月9日，每天上午 9：00 时至 12：00 时，下午 15：00 时至 17：00 时；地点：厦门市建设工程交易中心同安分中心（同安环城中路新西桥头造价站办公楼二楼）。12、

4、招标文件（不含图纸）每套售价 200 元人民币，售后不退。本招标工程项目投标担保数额为： 0.3 万元人民币。13、有关本招标工程项目的其他事宜，详招标文件或请与招标人或招标代理机构联系，随时注意网上信息，网上资料索取地址： (厦门建设工程招投标信息专业网)。本次招标的联系人：林伟明 黄三阳 ；电话：0592-5900695；传真：0592-5999854；招标人：厦门市同安区土地开发有限公司（盖章）；招标代理机构：福建东霖伟达工程咨询有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）；法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 2010年9月27日第二章 投标人须知一、投标须知前附表

5、项号条款号内容规 定11.1工程名称同安区钟楼安置房（勘察）21.2建设地点同安区大同街道31.2工程造价投标人应根据相关法律法规及市场行情对本工程的土层、基岩及卵石层的单价分别报价，最终以财政审核中心审定价格为准。41.2招标范围本次招标范围为同安区钟楼安置房（勘察）地质详细勘察。52资金来源财政投融资6 工期要求15日历天7投标有效期截标后90天内有效8履约担保金额为本合同包的总价款 的10%9投标保证金0.3万元人民币10投标文件份数书面文件：1份正本，2份副本；招投标活动日程安排项号条款号工作内容地点时间11投标文件递交截止时间厦门市建设工程交易中心同安分中心2010年10月21日上午

6、7：00时至9：00时止12资格后审厦门市建设工程交易中心同安分中心2010年10月21日上午9：00时13评标厦门市建设工程交易中心同安分中心评标委员会到达厦门市建设工程交易中心同安分中心评标室后，随即进行评标一、概况1、项目介绍1.1福建东霖伟达工程咨询有限公司（以下简称招标代理机构）负责同安区钟楼安置房（勘察）地质勘察的招标代理工作。工程简要情况参见投标须知前附表所述。1.2 项目概况1.2.1 为满足本工程各阶段工程设计需要，查明该区域场地地基土层分布及各个受力土层的物理力学性能，为各阶段工程设计工作提供全面、可靠与详实的工程地质资料。暂定基坑工程勘察孔（59个）、建筑工程勘察孔（17

7、1个），孔深约30m，其中控制性勘察孔75个。实施的勘察孔以设计单位布置的孔数和位置为准。1.2.2本次招标范围为同安区钟楼安置房（勘察）地质勘察。1.3工程开工及施工进度本项目拟于2010年11月份开工。2、资金来源本项目资金来源为财政投融资。3、投标资格与条件具备建设部核定的工程勘察专业类勘察乙级及以上资质或工程勘察综合资质甲级的且具备承担本招标工程资信与实力的具有独立法人资格的企业或联合体。4、投标费用投标人应自行承担为投标文件编制和参加本次招标投标活动有关的一切费用，不管中标与否，招标人均不予补偿。5、现场考察5.1招标人不组织投标答疑会和踏勘现场活动。但是，投标人认为有必要的，可自行

8、派员认真踏勘项目的建设现场。投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若发生或存在与招标、投标相关的各种疑问，（或地址）在2010年10月10日前通过电子邮件或书面形式传递至福建东霖伟达工程咨询有限公司。传真：0592-5900695；邮政编码361004；电子信箱：dlweta 。投标人传递的电子邮件或书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不署名。5.2有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其他变更通知均通过“厦门市建设与管理信息网厦门市建设工程招投标信息专业网”（http：/ IP）公布，并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知等文件的时间、地点、联

9、系人及电话，索取上述书面招标答疑等文件实行不记名制度。书面答疑纪要、招标文件澄清修改通知等文件为招标文件的组成部分。当网上公布的内容与书面招标答疑纪要、招标文件补充修改通知等文件不一致时以书面文件为准。二、招标文件6、招标文件的内容 6.1本工程一套完整的招标文件除包括下述内容外，还应包括投标期间发出的所有补充说明或答疑纪要。第一章勘察招标公告第二章投标人须知第三章合同条款第四章 勘察技术规格书第五章 资格后审文件第六章 评标办法6.2 投标人应认真阅读、理解和掌握招标文件组成文件的全部内容及其相互关系、作用，并自行对招标文件识读的完整、准确和合理性负责。投标人如果未按要求编制、递交投标文件，

10、由此而产生的一切后果与损失均由投标人自行负责。凡实质上不满足或不响应招标文件实质性要求的投标文件，将不予评审。7、招标文件的澄清7.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在2010年10月10日前以电子邮件方式向招标代理机构提出。不论是招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标代理机构都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清、修改的内容在厦门工程招投标信息网（）以公开方式通知所有投标人。招标代理机构发出通知后，不论任何原因，招标代理机构对投标人是否收到澄清、修改通知及造成的后果不承担任何责任。7.2

11、当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前通知给所有投标人时，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在厦门工程招投标信息网以公开方式明确并通知给所有投标人。当招标文件与招标文件的澄清内容相互矛盾时，以最迟发出的有效通知、纪要或函件为准。8、招标文件的修改8.1招标文件发出后，招标代理机构认为有必要对招标文件进行修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，在厦门工程招投标信息网（）以公开方式通知所有投标人，各投标人应自行密切关注和跟踪掌握。招标代理机构发出通知后，不论任何原因，招标代理机构对投标人是否收到修改通知及造成的后果不承

12、担任何责任。8.2当招标文件修改内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标代理机构将考虑酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在指定的网站以公开方式明确并通知给所有投标人。8.3当招标文件与招标文件的修改内容相互矛盾时，以招标代理机构最迟发出有效的通知、纪要或函件为准。三、投标文件的编制9、投标文件的组成9.1投标人投标时应提供下列文件（1）勘察企业勘察资质证书、营业执照及其他能证明企业能力的证书（前二项为必需，所有资料复印件加盖公章）。（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（统一格式详附件一）。（3）投标人提交拟参与本项目的主要勘察班

13、子人员配备及人员的执业资格证书（复印件加盖公章）。（4）岩土工程勘察技术方案与施工组织方案。（5）投标人对完成本项目勘察内容的进场设备、进场人员班子配备一览表和进度的承诺书。（6）、根据本招标文件列明的勘察工作范围及要求，投标人提交勘察报价，按照提供的勘察数量估算，仅作参考。（7）投标人投标承诺书（统一格式详附件二）。（8）诚信守法承诺书（详附件三）。（9）工程勘察工作大纲。工程勘察工作大纲应包括以下内容（但不限于）：工程概况；工程勘察的主要依据、内容、目标和任务的概述；工程勘察的准备工作安排；工程勘察的主要技术手段与方法；勘察工作总平面布置；工程勘察的难点、重点及其应对措施；拟提交勘察成果内

14、容；保证勘察内、外业工作质量保证措施；人力、设备保证措施；勘察安全保证措施；勘察进度总体计划及其保证措施；拟投入的主要机械和仪器仪表详细清单及其彩色照片；问题和建议（如认为不需要，可不提供）；投标人认为要陈述或提供的其他内容（如认为不需要，可不提供）。勘察大纲采用暗标评审，投标单位应将其另外装订成册，勘察大纲封面投标人自行去招标办购买。为保证勘察大纲投标文件暗标评审有效进行，如勘察大纲投标文件内容出现投标人名称或出现投标人有关人员姓名或出现能够判断出投标人的任何标识情形的。扣2分。附件一：授权委托书致： 兹我公司委托 (性别： 年龄： 职称： )代表本公司法人就 ，以本公司的名义签署投标书，并

15、进行合同谈判和处理与之有关的一切事项等。同时委派 （性别： 年龄： 职称： ）为项目负责人，协助投标委托人参与谈判。法人代表签字盖章（投标人）：委托代表人签字盖章（被授权人）：公司盖章：代理人地址：代理人电话：委托日期：附件二：投标承诺书 ：我们认真研究了 详细勘察项目招标文件和考察了工程现场后，愿意按照招标文件的要求进行投标，在此我方郑重承诺：1. 如果我方中标，同意以我方投标报价和招标文件规定确定勘察费用；2. 承认本次的招标性质，如我方中标，将无条件接受招标人可能对勘察范围、数量及内容进行调整，若招标人对其它勘察项目另有要求时，同意协商另行签订补充协议；3. 如果我方中标，决不转让和自行

16、分包勘察业务，也决不允许其它单位或个人以本单位的名义承担勘察业务；4. 如果我方中标，将按照招标人的要求保证勘察的及时性和勘察结果的真实、准确性；5. 不需招标人补偿任何投标费用；6. 如果我方中标，我方保证根据招标文件、合同条款及招标人的有关要求，配合招标人施工进度完成全部勘察服务；7. 我方对出具的有关勘察业绩、勘察资质和信誉的所有资料的真实性负责，如有虚假行为，无条件同意招标人取消我方投标资格；8. 如果我方中标，我方将始终坚持“客观公正、准确高效、科学管理、服务客户”的质量方针，严格按照国家现行规范和标准办理，坚持原则，实事求是地对工程质量进行勘察和评价。投标人： (单位公章)授权代理

17、人： (签字)地址： 电话： 传真： 邮编： 日期： 附件三：诚信守法承诺书 : 本单位参加贵公司代建的 项目（工程名称）详细勘察投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施

18、工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 万元人民币违约金。特此

19、承诺，自愿约定责任无期限。投标人（法人单位盖章）： 住所： 法定代表人（签字）： 住所： 身份证号码： 联系电话： 年 月 日9.2资格后审申请文件：按本招标文件第五章规定的资格后审要求进行编制。9.3投标人必须按照本招标文件9.1条款的要求编制投标文件及勘察大纲。10、投标价格10.1投标人应根据相关法律法规及市场行情对本工程的土层、基岩及卵石层的单价分别报价，最终以财政审核中心审定价格为准。11、材料供应11.1本工程所需材料，由投标人自行采购。12、投标货币招标报价应全部用人民币(元)填报。13、投标有效期投标文件从截标之日起的90天为投标有效期。14、投标担保本工程投标保证金为人民币

20、0.3万元，并采用下列方式提交： 14.1投标保证金：采用转帐方式提交投标保证金，投标人应在截标之前从投标人所在地企业基本帐户银行以电汇或转帐形式将本工程投标保证金(人民币0.3万元)汇到招标单位指定的帐户，且在截标前必须到达指定的银行帐户，否则作废标处理。（开户单位：厦门市同安区建设工程招标投标管理办公室，开户行：厦门市同安农行帐号：390001040028355 。）14.2采用投标保证金方式的，投标人应当将投标保证金缴交凭证（银行受理回单）原件装订在投标文件中。14.3投标担保金按下列规定退还：14.3.1对参加该项目投标而未被定为中标候选人的投标人的投标保证金，在招标人签发中标通知书后

21、七天内办理退还投标担保金。14.3.2对被定为中标候选人的投标人的投标保证金，在招标人与被确定的中标人签订合同后七天内办理退还投标担保金。14.3.3对被确定为中标人的投标人的投标保证金,在中标人与招标人办理好履约担保手续并签订了合同后五天内办理退还投标担保金。14.4投标人在参加该项目的投标过程中，有违反没收投标担保金相关条文之规定的，由招标人根据有关要求，没收其投标担保金并书面告知投标人。14.5投标人如有下列行为时，招标人将取消其投标或中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保金数额的，对超过部分将要求赔偿；(a) 除不可抗力外，投标人在递交投标文件后投标有效期内撤回投

22、标文件；(b) 中标的投标人在收到中标通知书后30天内不交纳所需数额的履约保证金；(c)收到中标通知书之日起30日内不与招标人签订本工程施工合同；(d)投标人在投标过程中因弄虚作假被招标人取消或撤消中标资格；(e)投标人通过串标、围标或买标、卖标等非法手段骗取中标或非法牟利的；(f)投标人允许他人“挂靠”投标和承包的；(g)投标人非法转包或分包的；15、标前会议本工程不召开标前会议。16、投标书的份数与签署16.1、投标应按照第9条规定要求，编制一式三份（一份正本、二份副本）书面投标文件；每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。正、副本标志均统一标注在投标文

23、件的右上角处。16.2投标文件（标函）密封袋密封口应加盖投标人印鉴。16.3、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人加盖校对章。16.4、投标文件由法定代表人的委托代理人签署的，应与投标文件一起递交其投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书内容、签字、盖章应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。16.5、投标文件应有目录，目录内容中应有清晰、正确的页码索引。16.6、招标文件对投标文件格式有规定，应参照格式编制；没有统一规定的，各投标人可按照行业常规结合实际情况自行设计和编制。四、投标书的提交17、投标书的密封和标记17.1投标人应

24、将所有投标文件的正本和副本密封在一个或若干个投标文件密封袋里，密封袋封口处应密封。17.2投标人在投标文件密封袋上应注明工程名称、招标编号、投标文件内容、正本或副本、投标人名称，并注明开标前不得开封。17.3如果投标文件（标函）密封袋上未按第16.2条和上述要求密封和加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。17.4 投标截止期满后，投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。18、投标文件提交的期限18.1所有投标人必须按“投标须知前附表”中规定日期和时间，把投标文件（含投标后审文件）送抵规定的地点，并按规定提交投标文件；未按规

25、定递交的标书将不予接受。19、投标书的修改和撤销19.1投标截止时间过后，已递交投标文件（含后审文件）不允许再进行修改。19.2在投标截止日至投标有效期终止日之间这段时间，投标人不得撤回投标。五、评标22.1资格审查结束后，召开评标会议， 22.2本工程评标定标程序、标准、方法详见招标文件第七章规定。评标会议采用保密、独立方式进行。七、授标与签订合同23.1合同授予的条件本工程的合同将授予投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本招标文件规定的评标定标程序、标准和方法产生的中标人。23.2接受和拒绝投标的权利招标人在发出中标通知书前有权按照本工程招标文件的有关规定拒绝任何不合格投标。23.3中标

26、通知书招标人将根据评标委员会提出的评标报告，按本工程评标定标程序标准和方法规定的定标原则确定中标人，并向招标投标监督管理机构提交施工招标投标情况书面报告。中标人确定后（确定最终中标人办法见“定标”有关条款），招标人将把中标结果在厦门市建设工程招投标信息网上公示3天，投标人有异议的可向招标人提出，招标人将给予解答，投标人也可向建设工程招标投标监督管理机构提出书面投诉。中标结果公示后，招标人将在法定时间内依法向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，并退回未中标人的投标保证金。中标人收到中标通知书后，应按通知书中规定的时间与地点与招标人签订建设工程勘察合同。23.4履约担保(

27、1)中标人在收到中标通知后合同协议书签署前，应按招标文件的规定向招标人提交一份由银行出具的履约保函（也可以提交“履约保证金”）。履约保函金额为合同价（含暂定金）的10%。履约保函的有效期至工程竣工验收合格后90天。(2)若中标人未按本款上述规定向招标人提交银行履约保函（“履约保证金”），招标人将视投标人为违约而终止其中标资格，并有权不返还其投标保证金。招标人有权将合同授予其他投标人或重新组织招标。23.5合同协议书的签署(1)中标人在收到中标通知后30天内，须与招标人签订合同协议书。(2)合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。(3)若签署合同协议书的双方或一方为法定代表

28、人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。(4)中标人如不按本招标须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，招标人在报请招标监督管理机构同意下，招标人将依法考虑授标给其他中标候选人。 23.6补充条款（1）本工程所有的招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其他变更通知均通过（厦门市建设工程招投标信息专业网）公布，并在该网同时告知投标人索取书面答疑纪要、招标文件澄清修改通知等文件的时间、地点、联系人及电话。书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知

29、等文件为招标文件的组成部分。当网上公布的内容与书面招标答疑纪要、招标文件补充修改通知等文件不一致时以书面文件为准。（2）本工程招标文件未尽事宜，按照中华人民共和国招标投标法、工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家发改委第2号）、福建省招标投标管理办法、等有关法律、法规、规定执行。 第三章 合同条件建设工程勘察合同工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由勘察人编填）勘察证书等级： 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 二一年 月 日 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担： 工程地质勘察。根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察

30、设计管理条例、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称： 工程勘察。1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征：地质勘察分为初步设计和施工图设计阶段。在合同履行过程中，委托人有权对工程勘察范围、内容和项目作必要调整，对此勘察人必须予以正确执行。1.4工程勘察任务委托文号、日期： 委托书。1.5工程勘察任务（内容）与技术要求详见设计院提交的勘察技术要求。1.6承接方式： 公开招标投标。 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，

31、并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程有关批准文件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与高程资料。 2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人给予积极配合。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责 勘察人负责向发包人各提交如下份数的书面勘察成果资料：按照工程项目制作提交工程勘察报告，勘察报告份数为各20份；初步设计阶段的工程勘察报告（部分成果）应根据设计进度要求提交有关勘察（部分成果）报告，份数各10份。发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料

32、的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作的总工期为 日历天，定于2010年 月 日开工，2010年 月 日之前提交勘察综合成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作开始的期限以发包人下达的开工通知书或勘察人收到中标通知书的第6天时间为准，两者之间相矛盾的，以开工通知书日期为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1本工程投标报价 万元，结算价款以财政审核中心审定价格为准。本合同价款为固定合同总

33、价。竣工总结算价款以财政审核中心审定结论为准（须履行定案确认手续）。4.2.2本工程勘察费预算价款暂定为人民币 万元（大写： 整），勘察合同签订后 天内先预付勘察费用的 计： 万元；外业工作结束且提交勘察正式文本后 天内再预付勘察费用的 计： 万元；提交经审查通过的勘察成果资料并完成相关规定工作后，勘察人应尽快编制和报审勘察竣工结算文件，发包人应尽快完成竣工结算的审核认定，勘察竣工总结算经工程预决算审核中心审核完成后 日内一次付清余款。第五条 发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人

34、及时为勘察人协调勘察现场的工作条件和出现的问题。如发包人不能解决，由勘察人自行及时解决并承担相关费用。5.1.3勘察过程中任何工程量的变更，须按照规定程序办理正式变更手续后，发包人应按实际发生工程量结算与支付勘察费。5.1.4本工程勘察工作人员自行解决必要的生产、生活条件。5.1.5本工程勘察时间从勘察人收到中标通知书的第 天开始计算，履行完所有权利义务后终止。5.1.6由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费； 5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负责的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术

35、要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。5.2.2若勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；如因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，在预先报经设计人审核同意后，向

36、发包人及时书面提出增减工作量修改勘察工作的意见，征得发包人同意后，并应及时办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，已进行勘察工作的，按实际完成的工程量由发包人支付勘察人勘察费。6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察测成果资料，每超过一日，应减收勘察费百分之一。第七条

37、保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的后果并承担赔偿责任。第八条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条 争议解决 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解、协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由厦门仲裁委员会仲裁。第十条 其它本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式十五份，发包人拾份、勘察人伍份。第十一条 补充条款1

38、1.1勘察人应按以下时限进行勘察工作安排并提交勘察成果文件：初步设计阶段的勘察成果报告（中间版）应于2010年 月 日（接到中标通知书后的第 天）之前提交；施工图设计阶段的勘察成果报告（报批版）应于2010年 月 日（接到中标通知书后的第 天）之前提交；勘察成果报告（正式版）应于2010年 月 日之前提交（施工图审查通过之日起 个日历天内）；11.2勘察人在本合同范围内，应当按照发包人的要求，及时参加委托人组织的有关建设活动并提供相应的咨询意见和建议。11.3勘察人在全部勘察成果提交之后 天内，必须按照档案主管部门的要求进行勘察档案资料的收集、整理和装订，在获得档案主管部门出具的工程档案验收证

39、明书之后应尽快向发包人提交一式六套的竣工档案文件。勘察人编制和提交勘察档案资料必须以每个单独立项的工程项目为单位分别整理、制作和报送。11.4勘察人应当按照发包人的要求及时提交勘察的中间成果文件，供发包人委托有关的单位利用。11.5从勘察外业进场第一天开始，勘察人须在次日上午9：30分之前向发包人编报前一天勘察外业工作完成情况和当日工作计划的书面报告，报告一般应当包括钻孔阶段、孔号、钻孔总进尺、取样份数、孔口标高、终孔标高和所处岩层、作业人员总数、勘察主要技术和管理人员、进场时间和退场时间、所使用的主要仪器仪表清单、安全工作情况和质量完成情况、填报人与时间等内容。 委托人将对有关报告进行定期和

40、不定期的检查、现场审核、抽查计量和监督验收，有关结果和审定意见作为合同考核和结算的依据。11.6勘察人须在进场作业前3天和退场后5天内向发包人提交作业人员名单、主要勘察设备清单等计划和报告，发包人将进行审核和全过程现场计量、监督、检查和验收，及时签发有关意见。未经发包人审核、确认的有关计划、方案、计量书和验收报告均不作为工程勘察管理和费用结算的有效依据。11.7勘察人申请付款，必须提交书面申请报告，经批准后，应开具发包人要求的正式发票。全部勘察工作完成并提交合格的勘察竣工档案资料之后，勘察人应当在 日内向发包人提交勘察竣工结算报告，报告至少应当包括（但不限于）工程勘察成果报告书、竣工结算书、竣

41、工结算申请报告、经审批的勘察工作方案、有关费用开支合同或协议书及有效票据等文件。勘察竣工结算报告必须按照委托人的要求进行编制。发包人在收到全套有效和完整勘察竣工结算报告文件的 日内进行审核，提出审核和定案意见。双方按照竣工结算定案意见结合合同履约实际状况进行相关价款的清算。11.8勘察人提交的工程勘察成果文件应以通过有关机构的审查并获得批准、确认作为进行发包人进行勘察质量验收的主要依据。11.9勘察人对勘察的安全生产负全部管理和经济责任。发生安全、质量事故应当按照有关规定、程序及时报告并依规、依法进行调查和处理。勘察人应当对有关作业和管理人员投人身意外伤害保险等险种，费用由勘察人自理。11.1

42、0乙方派驻本项目的现场代表是 ，技术职称为 ，电话 。 甲方派驻本项目的现场代表是 ，技术职称为 ，电话 。本项目勘察机构主要成员的名单及相关情况（含姓名、年龄、性别、籍贯、学历、专业、职称、执业资格、岗位（职务）、身份证号码、联系电话等）作为本合同的有效附件。11.11、乙方应当按照建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、福建省建设工程质量管理条例等有关规定及时向有关建设行政主管部门备案登记。11.12、为签订本合同而发生的印花税等由乙方和发包人各自按照国家相关规定承担。11.13勘察人必须按照经发包人批准并下发的有关工程勘察技术要求等文件进行工程勘察并提交工程勘察成果。当旧版的工程勘察技术要求被新的工程勘察技术要求取代时，勘察人必须在收到发包人新下发的工程勘察技术要求之日起按照该工程勘察技术要求进行工程勘察等相关工作。不符合有关工程勘察技术要求规定的，以及发包人没有书面明确委托的有关工程