2022年建筑设计方案合同.docx

《2022年建筑设计方案合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑设计方案合同.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品学习资源建设工程设计合同GF-2000-0209（民用建设工程设计合同）工程名称 :工程地点 :合同编号：设计证书等级： 甲 级发包人：设计人：签订日期： 2021年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政治理局欢迎下载精品学习资源发包人： 设计人：发包人托付设计人承担工程设计任务，经双方协商一样，签订本合同；第一条本合同依据以下文件签订：1.1 中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场治理规定；1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计治理法规和规章；1.3 建设工程批准文件；其次条本合同设计工程的内容：2.1 工程名称：2.2 工程规模：建筑面积约m2，外网面积约 0

2、m2；最终以实际面积结算2.3 设计费用：施工图设计元 / m2不计建筑形式，不计重复使用外网设计元 / m2；2.4 鉴于发包人工程为分期开发，所以上述条款为双方框架协议，如在合作过程中顺当，后续分期开发的单体设计费和付款方式均依据一期相关条款执行，双方不再另行签订合同，以发包方的托付书为准；假如双方合作过程中有其他分歧，双方可另签补充协议协商解决；第三条五期设计费用见下表：欢迎下载精品学习资源序建设规模设计阶段及内容费率估算设计费欢迎下载精品学习资源号分工程名称层建筑面积2数（m）方 初步 施工案 设计图（元/m2）（元）欢迎下载精品学习资源1 建筑施工图2 外网施工图1共计 94元注：按

3、实际施工图面积结算；第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：欢迎下载精品学习资源序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案文本42施工图10提交地勘报告后 45 天内交付施工图另加建施图 4套，电施图 2套；第一次付费20预付（合同签定后内）其次次付费30施工图交付后 7 日内第三次付费40结构二次结构完毕第四次付费10竣工验收前 10 日内第七条双方责任序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1设计任务托付书1合同签署 3 日内2方案批件1合同签署 3 日内3规划批件1合同签署 3 日内4地勘报告2合同签署 3 日内第五条 设计人应向发包人交付的设计资料文件及交付时间：第六条 本合同设

4、计收费估算为元（元整）人民币；设计费支付金额及进度详见下表 :付费次序占总设计费（ %）付费额（元）付费时间（由交付设计文件所打算）备注7 日 按实际开展施工图面积运算设计费，并按此比例付费；7.1 发包人责任：7.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，设计人按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15 天以上时，设计人欢迎下载精品学习资源员有权重新确定提交设计文件的时间；7.1.2 发包人应为派赴现场处理有关设计问题

5、的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件，费用设计方负责；7.1.3 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、运算软件和专利技术；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设 计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工 程，如发生以上情形，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出 索赔；7.2 设计人责任：7.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料， 并对其负责；7.2.2 设计人采纳的主要技术标准是：国家标准和当地标准；7.2.3 设计合理使用年限为 50 年；7.2

6、.4 设计人按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件；7.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查， 并依据审查结论负责对不超出原定范畴的内容做必要调整补充；设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程开头施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与基础验槽、试桩和竣工验收；在一年内工程尚未开头施工，设计人仍负责上述工作；7.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料；如发生以上情形并给发包人造成经济缺失，发包人有权向设计人索赔；第八条 违约责任欢迎下载精品学习资源8.1 在合同

7、履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；8.2 发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金；逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人；发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建， 发包人均按 8.1 条规定支付设计费；8.3 设计人对设计资料及文件显现的遗漏或错误负责修改或补充；由于设计人员错误造成工程质量事故缺失，设计人除负责实行补救措施 外，应免收直

8、接受缺失部分的设计费；缺失严峻的依据缺失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际缺失的50%；8.4 由于设计人自身缘由，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二；第九条 其他9.1 发包人要求设计人派专人长期留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同；9.2 设计人为本合同工程所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买；本合同第五条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费；9.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑

9、构配件和设备；应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应 商；发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时，所需要费用由发包人承担；9.4 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决；欢迎下载精品学习资源9.5 本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决；也可由当地建设 行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由长春市仲裁委员会仲裁；双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉；9.6 本合同一式 8 份，发包人 6 份，设计人 2 份；9.7 设计任务托付书作为本合同的附件，设计完成进度按托付书10.2条执行；9.8 本合同经

10、双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效；9.9 本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止；9.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；9.11 假如设计中显现重大变更，甲乙双方协商解决；9.12 本合同设计内容不含热力、燃气、环保、幕墙、智能化、泛光照明、精细化内装修等建设主管部门要求具备专项设计资质的内容在托付设计范畴内，不需要相关专项设计资质的除外；日照分析如需供应窗洞

11、分析报告需另行托付设计；9.13 领秀世家六期工程建筑设计分别有二家设计单位承担，地上部分由贵公司负责设计，主楼基础部分由贵公司设计（包含混凝土基础、基础配筋等），地下部分由吉林省新兴人防设计有限公司负责设计，在双方出正式设计图纸前应相互交换模型、图纸参数，双方共同审核交接处节点及验算结构交接合理性；如由双方连接不当显现设计缺陷、漏项或产生变更增项费用，此部分费用将由双方设计院各承担一半费用；欢迎下载精品学习资源发包人名称：（章）设计人名称：（章）法定代表人：（章或签字）法定代表人：（章或签字）托付代理人：托付代理人：住所： 住所： 邮政编码：邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 纳税识别码纳税识别码：注：由于设计人单位为营业税改增值税的一般纳税人企业，所需的发包人基本信息请填写精确，以便准时精确的为发包人开具增值税专用发票；欢迎下载