2022年建设工程施工技术劳务分包合同范本.docx

《2022年建设工程施工技术劳务分包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程施工技术劳务分包合同范本.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品学习资源注释：本合同是依据 * 示范文本为蓝本，考虑我方为发包人主体所做的合同文本修改；欢迎下载精品学习资源合同编号： 填写甲方 与 填写乙方 欢迎下载精品学习资源建设工程施工劳务分包合同 年 月 日 填写签约时间 填写签约地点 欢迎下载精品学习资源 注：在本合同文本中，标有“”的为必需具备且不能擅自更换或删除的语句，假如确需更换或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更换或删除；标有“ * ” 的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“* ”的为合同各方协商确定的条款；标有“* ” 的为合同挑选性条款；斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除；本合同是通用

2、格式文本，在详细合同签署前必需经本单位法律部门审核，以审核后文本为准； 合同编号：建设工程施工劳务分包合同甲方： 注：单位全称 以下简称“工程承包人”通讯地址： 注：以实际办公地址为准 邮编：乙方： 注：须填写营业执照登记的单位全称 （以下简称“劳务分包人）注册地址： 注：以营业执照为准 邮编： 通讯地址： 注：以实际办公地址为准 邮编： 法定代表人：职务：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的欢迎下载精品学习资源施工总承包合同或专业承 分包合同以下称为“总分包合同”，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同；第一条 劳务分包

3、人资质情形（ * ）资质证书号码：发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：其次条劳务分包工作对象及供应劳务内容（ * ）工程名称： 工程地点： 分包范畴： 供应分包劳务内容：第三条 分包工作期限（ * ）一、开头工作日期：年月日终止工作日期：年月日总日历工作天数为：天二、乙方接甲方进场通知后日内做好现场预备工作；施工期间乙方不得无故拖延甲方工期，施工进度必需满意甲方要求；每延误一天，按合同累计总额的 5付违约金；三、依据工程的实际情形 包括但不限于业主对工期的调整、不可抗力等因素 ，甲方有权调整工期（包括延长或提前），详细执行以甲方每月下达的施工进度方案为准，乙方无条件接受并不得向甲欢

4、迎下载精品学习资源第四条质量标准（ * ）工程质量：按总 分 包合同有关质量的商定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必达到质量评定等级；第五条合同文件及说明次序（ * ）组成本合同的文件及优先说明次序如下：(1) 本合同；(2) 本合同附件；(3) 本工程施工总承包合同；(4) 本工程施工专业承 分包合同；第六条标准规范（ * ）除本工程总 分包合同另有商定外，本合同适用标准规范如下：1 2 第七条总（分）包合同（ *）7.1 工程承包人应供应总 分包合同有关承包工程的价格细节除外，供劳务分包人查阅；当劳务分包人要求时，工程承包人应向 劳务分包人供应一份总

5、包合同或专业分包合同 有关承包工程的价格细节除外 的副本或复印件；7.2 劳务分包人应全面明白总 分包合同的各项规定 有关承包欢迎下载精品学习资源第八条图纸（ * ）8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套；第九条工程经理（ * ）9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职务：，职称：9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职务：，职称：；第十条工程承包人义务（ * ）10.1 组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总分包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2 除非

6、本合同另有商定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的以下工作并承担相应费用：(1) 在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：(2) 在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；欢迎下载精品学习资源(3) 在年月日前向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料；(4) 在年月日前完成办理以下工作手续 包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外： ；(5) 在年月日前向劳务分包人供应相应的水准 点与坐标掌握点位置，其交验要求与爱护责任为：

7、；(6) 在年月日前向劳务分包人供应以下生产、生活暂时设施：，其交验要求与爱护责任为：；10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工 期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的掌握、监督、检查和验收；10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审， 统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收；10.5 统筹支配、和谐解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6 按时供应图纸，准时交付应供材料、设备，所供应的施工机欢迎下载精品学习资源械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

8、10.7 按本合同商定，向劳务分包人支付劳动酬劳；10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，和谐现场工作关系；第十一条劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范畴内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程承包人授权或答应，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；11.2 劳务分包人依据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前天提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力支配方案，经工程承包人批准后严格实施；11.3 严格依据设计

9、图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准；科学支配作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全训练，仔细执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场治理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的缺失及各种罚款；欢迎下载精品学习资源11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的治理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情形，及其操作人员的有效证件、持证上岗情形；与现场其他单位和谐协作，照料

10、全 局；11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收；11.7 做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济缺失及各种罚款；11.8 妥当保管、合理使用工程承包人供应或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；11.9 劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令；11.10 除非本合同另有商定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责

11、，劳务分包人应承担并履行总分包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序；第十二条安全施工与检查（ * ）12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督欢迎下载精品学习资源安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担；12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全训练，并对他们的安全负责；工程承包人不得要求劳务分包人违反安全治理的规定进行施工；因工程承包人缘由导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用；第十三条安全防护（ * ）13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密

12、封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道邻近施工时，施工开头前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担；13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前 10 天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用；13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全爱护用品如安全帽、安全带及其他爱护用品 ，由劳务分包人供应使用方案，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应；第十四条事故处理（ * ）14.1 发生重大伤亡及其他安全

13、事故，劳务分包人应按有关规定立欢迎下载精品学习资源规对事故进行处理；14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理；第十五条保险（ *）15.1 劳务分包人施工开头前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用；15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用；15.3 工程承包人必需为租赁或供应应劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；工程承包人自行投保的范畴内容为：15.4 劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险， 并为

14、施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付 保险费用；劳务分包人自行投保的范畴 内容为：；15.5 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减缺失；第十六条材料、设备供应（ * ）16.1 劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提欢迎下载精品学习资源工程承包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付；需要劳务分包人运输、卸车的， 劳务分包人必需准时进行，费用另行商定；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理；16.2 劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备；

15、因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济缺失；16 .3工程承包人托付劳务分包人选购以下低值易耗性材料 列明名称、规格、数量、质量或其他要求 ：选购材料费用为：（单价）选购材料费用为：（单价）选购材料费用为： （单价）选购材料费用为：（单价）16.4工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购凭证，另加的治理费向工程承包人报 销；第十七条 劳务酬劳（ * ）17.1 本工程的劳务酬劳采纳以下任何一种方式运算：（1） ）固定劳务酬劳 含治理费 ；（2） ）商定不同工种劳务的计时单价 含治理费 ，按确认的工时计欢迎下载精品学习资源

16、（3） ）商定不同工作成果的计件单价 含治理费 ，按确认的工程量运算；17.2 本工程的劳务酬劳，除本合同17 6 规定的情形外，均为一次包死，不再调整；17.3 采纳第 1 种方式计价的，劳务酬劳共计元；17.4 采纳第 2 种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；17.5 采纳第 3 种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；17.6 在以下情形下，固定劳务酬劳或单价可以调整：(1) 以本合同商定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过，按变化前后价格的差额予以调整；

17、(2) 后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格欢迎下载精品学习资源(3) 双方商定的其他情形：第十八条工时及工程量的确认（ * ）18.1 采纳固定劳务酬劳方式的，施工过程中不运算工时和工程量；18.2 采纳按确定的工时运算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认；18.3 采纳按确认的工程量运算劳务酬劳的，由劳务分包人按月或旬、日将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认；对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范畴和因劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量；第十九条劳务酬劳的中间支付 *l 9.1 采纳固定劳务酬劳方式支付劳

18、务酬劳的，劳务分包人与工程承包人商定按以下方法支付：(1) 本工程无预付款；(2) 中间支付：第一次支付时间为年月日，支付元； 其次次支付时间为年月日，支付元；19.2 采纳计时单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方商定支付方法为：；19.3 采纳第 17.1 （3）中方式支付的，甲乙双方每月日前对乙方完成的工作量予以验收确认，以完成设计图纸范畴内的、乙方实欢迎下载精品学习资源并扣除水电费用及其他往来款后，依据工程进度按月支付应对款的90% ；付款时，乙方必需向甲方供应合法有效的等额发票；19.4 合同履约保证金，分为现金支付和月结算支付两部分；（ 1）、现金支付为乙方在合同签订前

19、一次性交纳元现金到甲方财务，完工并结算后三个月返仍，不计利息；（ 2）、月结算支付为每月支付结算款时扣除应对款的10% 作为合同履约保证金；19.5 因业主推迟付款、资金拨付不到位、合同变更等非我方有意造成给乙方逾期付款，逾期款项不计利息；其次十条施工机具、周转材料供应 *20.1 工程承包人供应应劳务分包人劳务作业使用的机具、设备， 性能应满意施工的要求，准时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用；周转材料、低值易耗材料由工程承包人依据本合托付劳务分包人选购的除外 应按时运入现场交付劳务分包人，保证工需要；如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行商定；20.2 工程承包

20、人应供应施工使用的机具、设备一览表见附件二；20.3 工程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三其次十一条施工变更 *21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人工程经理欢迎下载精品学习资源相应图纸和说明；劳务分包人依据工程承包人 工程经理 发出的变更通知及有关要求，进行以下需要的变更：(1) 更换工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中商定的工程量；(3) 转变有关的施工时间和次序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作；21.2 因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人缺失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，

21、工期相应调整；21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更；因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接缺失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延；21.4 因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳；其次十二条施工验收（ * ）22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准；劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告， 通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后 7 天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同商定工作；但工程承包人

22、与发包人间的隐藏工程验收结果或工程欢迎下载精品学习资源责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关缺失；22.2 全部工程竣工 包括劳务分包人完成工作在内 一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担；其次十三条施工协作（ * ）23.1 劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收； 工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作；除上述初步

23、验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的工期缺失和费用由工程承包人承担；23.2 劳务分包人按商定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应承担因此而发生的费用；其次十四条劳务酬劳最终支付（ * ）24.1 全部工作完成后，经工程承包人认可后14 天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料；24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14 天内进行欢迎下载精品学习资源式，进行劳务酬劳的末次结算，结算后两个月内支付到应对总价款 的 95% ，剩余 5%在完工

24、结算一年后支付；付款时，乙方必需向甲方供应合法有效的等额发票；24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同关于争议的商定处理；其次十五条违约责任（ * ）25.1 当发生以下情形之一时，工程承包人应承担违约责任：(1) 工程承包人违反本合同第 19 条、第 24 条的商定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳；(2) 工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他情形；25.2 工程承包人不按商定核实劳务分包人完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金；25.

25、3 工程承包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济缺失，顺延延误的劳务分包人工作时间；25.4 尽管有上述商定，在任何情形下，工程承包人向劳务分包人所承担的违约责任累计最高不得超过本合同价款总额的 5%；25.5 当发生以下情形之一时，劳务分包人应承担违约责任：(1) 劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承欢迎下载精品学习资源(2) 劳务分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 元的违约金；(3) 劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义

26、务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济缺失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延；25.6 一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应连续履行合同；其次十六条索赔（ * ）26.1 工程承包人依据总 分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极协作，保持并出示相应资料， 以便工程承包人能遵守总 分包合同；26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总 分 包合同可以索赔的情形显现，就工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期；当索赔胜利后， 工程承包人应当将索赔

27、所得的相应部分转交给劳务分包人；26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔大事发生时有效的相应证据；26.4 工程承包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情形，造成工作时间延误和 或劳务分包人不能准时得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济缺失，劳欢迎下载精品学习资源(1) 索赔大事发生后 21 天内，向工程承包人工程经理发出索赔意向通知；(2) 发出索赔意向通知后 2l 天内，向工程承包人工程经理提出延长工作时间和 或补偿经济缺失的索赔报告及有关资料；(3) 工程承包人工程经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于 21 天

28、内赐予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；(4) 工程承包人工程经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后 2l 天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；(5) 当该项索赔大事连续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程 承包人发出索赔意向，在索赔大事终了后21 天内，向工程承包人工程经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告；索赔答复程序与3 、4规定相同；26.5 劳务分包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济缺失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔；其次十七条 法律适用和争议解决 本合同应受中华人民共和国法律管辖并依

29、据其作出说明；（如有涉外因素不得擅自删除本条款；）诉讼方式：因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争欢迎下载精品学习资源权依法向济南铁路运输法院起诉；（注：（ 1）各地铁路法院受理范畴有所差别，但铁路法院对我公司最有利；（ 2）依据我国民事诉讼法第 25 条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议挑选被告住宅地、合同履行地、合同签订地、原告住宅地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定；”如对方不能同意在济南铁路运输法院就填写“甲方企业法人住宅地人民法院”；（注：当事人在挑选争议解决方式时，应挑选比较明白、熟识，能依法、客观、公正处理纠纷的机构；特殊是可以挑

30、选与合同有关的铁路法院进行争议处理；仲裁和诉讼只能挑选其一，如二者都选，将导致仲裁条款无效；对于仲裁机构的名称应精确，否就可能会显现不同的懂得，可能会导致仲裁条款无 效；）其次十八条禁止转包或再分包（ * ）28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人；否就，劳务分包人将依法承担责任；其次十九条不行抗力（ * ）29.1 本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同；29.2 不行抗力大事发生后，劳务分包人应立刻通知工程承包人工程经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减缺失，工程承包人应帮助劳务分包人实行措施；工程承包人工程经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应

31、暂停工作；不行抗力大事结欢迎下载精品学习资源失情形，及估计清理和修复的费用；不行抗力大事连续发生，劳务 分包人应每隔7 天向工程承包人工程经理通报一次受害情形；不行抗力终止后 14 天内，劳务分包人应向工程承包人工程经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料；29.3 因不行抗力大事导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别承担：(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产缺失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；(2) 工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3) 劳务分包人自有机械设备损坏及停工缺失，由劳务分包

32、人自行承担；(4) 工程承包人供应应劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工缺失由劳务分包人自行承担；(5) 停工期间，劳务分包人应工程承包人工程经理要求留在施工场地的必要的治理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；(6) 工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；(7) 延误的工作时间相应顺延；29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不行抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任；欢迎下载精品学习资源30.1 在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质讨论价值的物品时，劳务分包人应立刻爱护好现场并于4 小时内以书面形式通知工程承包人工程经理，工程承包人工程经理应于收

33、到书面通知后24 小时内报告当地文物治理部门，工程承包人和劳务分包人按文物治理部门的要求实行妥当爱护措施；工程承 包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间；如劳务分包人发觉 后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应 责任；30.2 劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8 小时内以书面形式通知工程承包人工程经理， 同时提出处置方案，工程承包人工程经理收处处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间；所发觉的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置；第三十一条合同解除（ * ）31.1 假如工程承包

34、人不依据本合同的商定支付劳务酬劳，劳务分 包人可以停止工作；停止工作超过28 天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务分包人可以发出通知解除合同；31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同；劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人欢迎下载精品学习资源31.3 如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同；31.4 合同解除后，劳务分包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地；工

35、程承包人应为劳务分包人撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用， 并按合同商定支付已完工作劳务酬劳；有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的缺失；合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力；第三十二条合同终止（ * ）32.1双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格 后，本合同即告终止；第三十三条合同份数33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本份，工程承包人执份，劳务分包人执 份；第三十四条补充条款（ * ）；欢迎下载精品学习资源本合同双方商定后生效；附件一：工程承包人供

36、应材料、设备、构配件方案附件二：工程承包人供应施工机具、设备一览表附件三：工程承包人供应周转、低值易耗材料一览表工程承包人： 公章劳务分包人： 公章住所：住所：委 托 代 理 人 ：法 定 代 表 人 或 委 托 代 理 人 ：开户银行：帐号：邮政编码：附件一工程承包人供应材料、设备、构配件方案合同订立时间：年月日合同订立地点：山东济南序品规单数量单质量供送 达 地备注号种格位价等级应点型时欢迎下载精品学习资源号间欢迎下载精品学习资源附件二工程承包人供应施工机具、设备一览表欢迎下载精品学习资源序品种规格型号号单位数量供应时间送达地点备注欢迎下载精品学习资源附件三工程承包人供应周转、低值易耗材料一览表欢迎下载精品学习资源序品种规格型号号单位数量供应时间送达地点备注欢迎下载精品学习资源欢迎下载