2022年旅游公路工程委托监理合同.docx

《2022年旅游公路工程委托监理合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年旅游公路工程委托监理合同.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品学习资源建设工程托付监理合同合同编号： 2021年字第号建设工程名称： 丽江市玉龙县清晨红石街芦笙村旅行公路工程委托人： 丽江市旅行投资有限公司监理人： 云南振通工程建设监理有限公司合同签订日期年月日中华人民和国建设部监制国家工商行政治理局建设工程托付监理合同第一部分建设工程托付监理合同托付人 丽江市旅行投资有限公司 与监理人 云南振通工程建设监理有限公司经双方协商一样，签订本合同 .一、托付人托付监理人监理地工程（以下简称“本工程”）简况如下：工程名称： 丽江市玉龙县清晨红石街芦笙村旅行大路工程工程地点： 丽江市玉龙县清晨乡工程规模： K0+000至 K5+165，长约 5.165KM总

2、 投 资： 叁佰叁拾万零陆仟壹佰柒拾玖元￥ 3306179元欢迎下载精品学习资源二、本合同中地有关词语含义与本合同其次部分标准条件中赐予它们地定义相同 .三、以下文件均为本合同地组成部分：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署地补充与修正文件.四、监理人向托付人承诺，依据本合同地规定，承担本合同专用条件中议定范畴内地监理业务 .五、托付人向监理人承诺依据本合同注明地期限、方式、币种，向监理人支付酬劳 .本合同自建设单位与被托付单位签定之日开头实施，合同工期按施工单位与甲方签定地工程施工承包合同工期运算.本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰

3、份. 托付人：（签章）监理人： 签章丽江市旅行投资有限公司云南振通工程建设监理有限公司住 所：住 所：法定代表人或法定代表托付人：法定代表人或法定代表托付人：（签章）（签章）开户银行：开户银行：帐 号：帐号：邮 编：邮编：电 话：电话：本合同签订于：年月日其次部分标准条件欢迎下载精品学习资源词语定义、适用范畴和法规第一条 以下名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1） ）“工程”是指托付人托付实施监理地工程.（ 2）“托付人”是指承担直接投资责任和托付监理业务地一方以及其合法继承人 .（ 3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任地一方，以及其合法继承人 .（ 4）“监理机构”是指监理人

4、派驻本工程现场实施监理业务地组织.（5） ）“总监理工程理师”是指经托付人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同地全权负责人 .（6） ）“承包人”是指除监理人以外，托付人就工程建设有关事宜签订合同地当事人 .（7） ）“工程监理地正常工作”是指双方在专用条件中商定，托付人托付地监理工作范畴和内容 .（8） ）“工程监理地附加工作”是指：托付人托付监理范畴以外，通过双方书面协议另外增加地工作内容；由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或连续时间而增加地工作.（9） ）“工程监理地额外工作”是指正常工作和附加工作以外，依据第三十八条规定监理人必需完成地工作，或非监理人自己

5、地缘由暂停或终止监理业务，其善后工作及复原监理业务地工作 .（10） “日”是指任何一天零时至其次天零时地时间段 .（11） “月”是指依据公历从一个月份中任何一天开头到下一个月相应日期地前一天地时间段 .欢迎下载精品学习资源其次条 建设工程托付监理合同适用地法律是指国家地法律、行政法规以及专用条件中议定地部门规章或工程所在地地地方法规、地方规章.第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、说明和说明.如专用条件商定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为说明和说明本合同地标准语言文字 .监 理 人 义 务第四条 监理人按合同商定派出监理工作需要地监理机构及监理人员，向托付人报送委派地总监理工程

6、师及其监理机构主要成员名 单、监理规划，完成监理合同专用条件中商定地监理工程范畴内地监理业务.在履行合同义务期间，应按合同商定定期向托付人报告监理工作.第五条监理人在履行本合同地义务期间，应仔细、勤奋地工作，为托付人供应与其水平相应地询问看法，公平保护各方面地合法权益.第六条 监理人使用托付人供应地设施和物品属托付人地财产.在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余地物品按合同商定地时间和方式移交给托付人 .第七条 在合同期内合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关地保密资料 .委 托 人 义 务第八条 托付人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款.第九条 托付人应当

7、负责工程建设地全部外部关系地和谐，为监欢迎下载精品学习资源理工作供应外部条件 .依据需要，如将部分或全部和谐工作托付监理人承担，就应在专用条件中明确托付地工作和相应地酬劳.第十条 托付人应当在双方商定地时间内免费向监理人供应与工程有关地为监理工作所需要地工程资料 .第十一条 托付人应当在专用条款商定地时间内就监理人书面提交并要求作出打算地一切事宜作出书面打算.第十二条托付人应当授权一名熟识工程情形、能在规定时间内 作出打算地常驻代表（在专用条款中商定），负责与监理人联系.更换常驻代表，要提前通知监理人 .第十三条 托付人应当将授予监理人地监理权益，以及监理人主要成员地职能分工、监理权限准时书面

8、通知已选定地承包合同地承包人，并在与第三人签订地合同中予以明确.第十四条 托付人应在不影响监理人开展监理工作地时间内供应如下资料：（1） ）与本工程合作地原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录.（2） 供应与本工程有关地协作单位、协作单位地名录.第十五条 托付人应免费向监理人供应办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件商定地设施，对监理自备地设施赐予合理地经济补偿（补偿金额 =设施在工程使用时间占折旧年限地比例设施原值 +治理费） .第十六条 依据情形需要，假如双方商定，由托付人免费向监理人供应其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确.监 理 人 权 利第十七条 监理人在托付人托付地

9、工程范畴内，享有以下权益：欢迎下载精品学习资源（1） 挑选工程总承包人地建议权 .（2） 挑选工程分包人地认可权 .（3） ）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向托付人地建议权.（4） ）对工程设计中地技术问题依据安全和优化地原就，向设计人提出建议；假如拟提出地建议可能会提高工程造价，或延长工期， 应当事先征得托付人地同意 .当发觉工程设计不符合国家颁布地建设工程质量标准或设计合同商定地质量标准时，监理人应当书面执行托付 人并要求设计人更正 .（5） ）审批工程施工组织设计和技术方案，依据保质量、保工期和降低成本地原就，向承包人提出建议，并向托付人

10、供应书面报告.（6） ）主持工程建设有关协作单位地组织和谐，重要和谐事项应当事先向托付人报告 .（7） ）征得托付人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向托付人报告.如在紧急情形下未能事先报告时，就应在 24 小时内向托付人作出书面报告 .（8） 工程上使用地材料和施工质量地检验权.对于不符合设计要求和合同商定及国家质量标准地材料、构配件、设备，有权通知承包 人停止使用；对于不符合规范和质量标准地工序、分部分项工程和不 安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工.承包人得到监理机构复工令后才能复工 .（9） ）工程施工进度地检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工

11、合同规定地竣工期限地签认权.（10） 在工程施工合同商定地工程价格范畴内，工程款支付地审 核和签认权，以及工程结算地复核确认权与拒绝权.未经总监理工程师欢迎下载精品学习资源签字确认，托付人不支付工程款.第十八条 监理人在托付人授权下，可对任何承包人合同规定地义务提出变更 .假如由此严峻影响了工程费用或质量、或进度，就这种变更须经托付人事先批准 .在紧急情形下未能事先报托付人批准时，监理人所做地变更也应尽快通知托付人 .在监理过程中如发觉工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员.第十九条 在托付地工程范畴内，托付人或承包人对对方地任何看法和要求（包括索赔要求），均必需第一向监理机

12、构提出，由监理机构讨论处置看法，再同双方协商确定，当托付人和承包人发生争议时，监理机构应依据自己地职能，以独立地身份判定，公平地进行调解.当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当供应作证地事实材料 .委 托 人 权 利其次十条托付人有选定工程总承包人，以及与其订立合同地权利.其次十一条 托付人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求地认定权，以及对工程设计变更地审批权.其次十二条 监理人调换总监理工程师须事先经托付人同意.其次十三条 托付人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范畴内地专项报告 .其次十四条 当托付人发觉监理人员不按监理合同履行监理职

13、责， 或与承包人串通给托付人或工程造成缺失地，托付人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应地赔偿责任或连带赔偿责任 .欢迎下载精品学习资源监 理 人 责 任其次十五条 监理人地责任期即托付监理合同有效期.在监理过程中，假如因工程建设进度地推迟或延误而超过书面商定地日期，双方应进一步商定相应延长地合同期.其次十六条 监理人在责任期内，应当履行商定地义务.假如因监理人过失而造成了托付人地经济缺失，应当向托付人赔偿.累计赔偿总额（除本合同其次十四条规定以外）不应超过监理酬劳总额（除去税金） .其次十七条 监理人对承包人违反合同规定地质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任.

14、因不行抗力导致托付监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任 .但对违反第五条规定引起地与之有关事宜，向托付人承担赔偿责任 .其次十八条 监理人向托付人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔导致托付人地各种费用支出.委 托 人 责 任其次十九条 托付人应当履行托付监理合同商定地义务，如有违反就应当承担违约责任，赔偿给监理人造成地经济缺失.监理人处理托付业务时，因非监理人缘由地事由受到缺失地，可以托付人要求补偿缺失 .第三十条 托付人假如向监理人提出赔偿地要求不能成立，就应当补偿由该索赔所引起地监理人地各种费用支出.合同生效、变更与终止第三十一条 由于托付人或承包人地缘由使监理工作受

15、到阻碍或延欢迎下载精品学习资源误，以致发生了附加工或延长连续时间，就监理人应当将此情形与可 能产生地影响准时通知托付人.完成监理业务地时间相应延长，并得到附加工作地酬劳 .第三十二条 在托付监理合同签订后，实际情形发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立刻通知托付人.该监理业务地完成时间应予延长.当复原执行监理业务时，应当增加不超 过 42 日地时间用于复原执行监理业务，并按双方商定地数量支付监理酬劳.第三十三条 监理人向托付人办完竣工验收或工程移交手续，承包人和托付人已签订工程保修责任书，监理人收到监理酬劳尾款，本合同即终止 .保修期间地责任，双方在专用条款中商定.第三

16、十四条 当事人地一方要求变更或解除合同时，应当在42 日前通知对方，因解除合同使一方遭受缺失地，除依法可以免除责任地外，应由责任方负责赔偿 .变更或解除合同地通知或协议必需实行书面形式，协议未达成之前，原合同仍旧有效 .第三十五条 监理人在应当获得监理酬劳之日起30 日内仍未收到支付单据，而托付人又未对监理人提出任何书面说明时，或依据第三十三条第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月地，监理人可 向托付人发出终止合同地通知，发出通知后14 日内仍未得托付人答复，可进一步发出终止合地通知，假如其次份通知发出后42 日内仍未得到托付人答复，可终止合同或自行暂停或连续暂停执行全部或部分监理业务 .

17、托付人承担违约责任 .第三十六条 监理人由于非自己地缘由暂停或终止执行监理业务， 其善后工作以及复原执行监理业务地工作，应当视为额外工作，有权欢迎下载精品学习资源得到额外地酬劳 .第三十七条 当托付人认为监理人无正值理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务地通知.如托付人发出通知后21 日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35 日内发出终止托付监理合同地通知，合同即行终止.监理人承担违约责任 .第三十八条 合同协议地终止并不影响各方应有地权益和应当承担地责任.监 理 报 酬第三十九条 正常地监理工作、附加工作和额外工作地酬劳，依据监理合同专用条件中第三十九条地方法运算，并按商

18、定地时间和数额支付.第四十条 假如托付人在规定支付期限内未支付监理酬劳，自规定之日起，仍应向监理人支付滞纳金 .滞纳金从规定地支付期限最终一日起运算.第四十一条 支付监理酬劳所实行地货币币种、汇率由合同专用条件商定.第四十二条 假如托付人对监理人提交地支付通知中酬劳或部分酬劳工程提出异议，应当在收到支付通知书24 小时内向监理人发出表示异议地通知，但托付人不得拖延其人无异议酬劳工程地支付.其他第四十三条 托付地建设工程监理地所必要地监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经托付人同意地，在预算范畴内向托付人实报实销 .第四十四条 在监理业务范畴内，如需聘用专家询问或帮助，由监欢迎下载精品学习

19、资源理人聘用地，其费用由监理人承担；由托付人聘用地，其费用由托付人承担.第四十五条 监理人在监理工作过程中提出地合理化建议，使托付人得到了经济效益，托付人应按专用条件中地商定赐予经济嘉奖.第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程工程施工承包人地任何酬劳或经济利益 .监理人不得参与可能与合同规定地与托付人地利益相冲突地任何活动.第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露托付人申明地隐秘， 监理亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明地隐秘.第四十八条 监理人对于由其编制地全部文件拥有版权，托付人仅有权为本工程使用或复制此类文件 .争 议 地 解 决第四十九条 因违反或终止合同而引起地对对

20、方缺失和损害地赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一样，可提交主管部门和谐，如仍未能达成一样时，依据双方商定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉.第三部分 专用条件其次条 本合同适用地法律及监理依据：1、国家现行地有关工程建设、验收规范以及相关地地方建设治理条例；2、该工程地施工图及托付人与承建方签订地施工合同以及补充文件；3、托付人提交监理人地有关通知及相关资料.欢迎下载精品学习资源第四条监理范畴和监理工作内容：工程施工图纸所示范畴地工程全过程施工监理.如工程范畴增加可依据增加设计图纸另行签订补充协议 .第九条外部条件包括：业主自行办理第十条托付人应供应地工程资料及供应时间：1 、供应工程建设有

21、关合同、中标通知书、图纸及相关技术资料各一套；2、供应时间：开工前 10 日内.第十一条 托付人应在 3 天内对监理人书面提交并要求作出打算地事宜作出书面答复 .第十二条 托付人地常驻代表为 杨其飞副总经理第十五条 托付人免费向监理机构供应如下设施：现场监理办公室 壹间，并配备满意 贰人使用相应地办公桌椅 .监理人自备地、托付人赐予补偿地设施如下：无补偿金额 =无第十六条 在监理期间，托付人免费向监理机构供应零名工作人员，由总监理工程师支配其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总 监理工程师处接受指示 .并免费供应 零名服务人员 .监理机构应与此类服务地供应者合作，但不对此类人员及其行为负责.其

22、次十六条 监理人在责任期内假如失职，同意按以下方法承担责任，赔偿缺失 累计赔偿额不超过监理酬劳总数（扣税）：赔偿金=直接经济缺失酬劳比率（扣除税金）第三十九条 托付人同意按以下地运算方法，支付时间与金额，支欢迎下载精品学习资源付监理人地酬劳：本工程监理费为人民币捌万玖仟叁佰元合同期内包干使用（￥ 89300元整） .收费运算公式：总投资 国家收费标准费率3% 90%监理费支付时间：预付款在双方合同签定后一周内，托付单位支付监理费 40% ，工程主体完成后，一周内支付监理费地余额30%. 工程验收后支付 30%.托付人同意按以下地运算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬劳：（酬劳 =附加工作日数

23、合同酬劳 /监理服务日） 如发生按实计收 .监理人免费为托付人超期服务1 个月，超过 1 个月以后，按以下运算方法运算 .托付人同意按以下地运算方法、支付时间与金额，支付额外工作酬劳：额外工作酬金额外工作日数监理业务日平均酬金额.第四十一条 双方同意用 人民币支付酬劳，按 1.00汇率计付 .第四十五条 嘉奖方法无第四十九条 本合同在履行过程中发生地争议，由双方当事人协商解决，协商不成地按以下第 （一）（一）提交 当地仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉 .建设工程廉政合同依据交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设地如干看法以及有关工程建设、廉政建设地规定，为做好工程建设中地党风廉欢迎

24、下载精品学习资源设监理有限公司 以下称乙方 ，特订立如下合同 .第一条甲乙双方地权益和义务 一 严格遵守党和国家有关法律法规及交通部地有关规定二 严格执行 丽江市玉龙县清晨红石街芦笙村旅行大路.工程政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金地安全和有效使用以及投资效益， 丽江市旅行投资有限公司 以下称甲方 与云南振通工程建施工监理合同协议书，自觉按合同办事. 三 双方地业务活动坚持公开、公平、诚信、透亮地原就 除法律认定地商业隐秘和合同文件另有规定之外 ，不得损害国家和集体利益，违反工程建设治理规章制度.四 建立健全廉政制度，开展廉政训练，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并仔细查处违法违纪行

25、为.五 发觉对方在业务活动中有违反廉政规定地行为，有准时提示对方订正地权益和义务 .六 发觉对方严峻违反本合同义务条款地行为，有向其上级有关部门举报、建议赐予处理并要求告知处理结果地权益.其次条甲方地义务一 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方地礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付地费用等. 二 甲方工作人员不得参与乙方支配地超标准宴请和消遣活动， 不得接受乙方供应地通讯工具、交通工具和高档办公用品等.三 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女地工作支配以及出国出境、旅行等供应便利等. 四 甲方工作人员地配偶、子女不得从事与甲方工程有关

26、地监理分包工程 .第三条乙方义务一 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、珍贵礼品 .二 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付地任何费用 .三 乙方不得以任何理由支配甲方工作人员参与超标准宴请及娱欢迎下载精品学习资源乐活动. 四 乙方不得为甲方单位和个人购置或供应通讯工具、交通工具和高档办公用品等 . 五 乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位地礼金、有价证券和珍贵物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付地费用. 六 乙方及其工作人员必需严格依据监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益 .第四条违约责任一 甲方及其工作人员违反本合同

27、第一、二条，按治理权限，依据有关规定赐予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪地，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济缺失地，应予以赔偿. 二 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按治理权限，依据有关规定，赐予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济缺失地，应予以赔偿；情节严峻地，甲方建议工程建设主管部门赐予乙方一至三年内不得进入其主管地工程建设市场地惩罚 .第五条 双方商定：本合同由双方或双方上级单位地纪检监察机关负责监督 . 由甲方或甲方上级单位地纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情形进行检查，提出在本合同规定范畴内地裁定看法 .第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程工程竣工验收后止 .路工程施工监理合同协议书地附件，与其具有同等地法律效力，经第七条 本合同作为 丽江市玉龙县清晨红石街芦笙村旅行公合同双方签署立刻生效 .第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份， 共四份.甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人或授权代理人：地址：地址：欢迎下载精品学习资源电话：电话：年月日年月日 甲方监督单位 盖章乙方监督单位 盖章欢迎下载