2022年合同范本之民事合同4篇合同纠纷民事起诉状.docx

《2022年合同范本之民事合同4篇合同纠纷民事起诉状.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年合同范本之民事合同4篇合同纠纷民事起诉状.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品学习资源民事合同 4 篇合同纠纷民事起诉状本文目录民事合同民事诉讼托付代理合同民事合同代理合同：民事案件托付代理协议 一、基本案情1998 年 1 月某霓虹灯厂与某广告公司签订了加工承揽合同；合同规定：广告公司托付霓虹灯厂制作一个大厦的霓虹灯广告牌一块；完工日期为 1998 年 3 月 6 日；工程总造价为 384283 元；付款方式为合同签订后预付总造价的50% ，完工验收后总造价的45% 于 7日内付清，扣留 5% 为保修款，一年后付清；霓虹灯厂需严格按广告公司供应的施工图和成效图施工，如有变动，需双方签认可；违约将按工程总造价的 30% 赔付；延误工期一天将罚款工程总额的1% ；合同

2、签订后，广告公司给付霓虹灯厂工程款19 万元，又于1998 年 7 月给付霓虹灯厂5 万元，余款未付；xx 年 6 月霓虹灯厂起诉广告公司；霓虹灯厂诉称：合同签订后， 因被告未准时供应广告牌的施工图纸，致使原告不能准时施工；后经原告多次督促，被告才于1998 年 3 月底交付施工图纸；当原告于4 月底完成广告牌的主体框架时，因大厦中的客户提出影响其采光， 致使施工停止；以后经被告、大厦及客户三方协商一样，并要求原设计人对广告牌成效图进行了变更设计；被告于6 月中旬将变更后的图纸交予原告，原告按新的图纸进行了重新施工，于7 月初完工；完工后，被告又支付了5 万元，其余欠款经原告多次催要未果，故诉

3、致法院要求其支付所欠工程款144283 元，并支付滞纳金；被告方广告公司辩称：我公司依合同商定将图纸供应应原告， 但原告擅自对图纸进行更换，且延误了工期，完成后的广告牌与合同商定不符，小了 100 平米，故余款不应支付；在庭审中，霓虹灯厂为证明推迟开工责任归属，向法庭提交了由广告公司的经办人吴某找的成效图设计人及施工图设计人的证言， 证明图纸设计完成的时间及施工中间更换图纸是应广告公司吴某的欢迎下载精品学习资源要求而改的；霓虹灯厂仍向法庭提交了施工图纸，证明该图纸上注明的完成设计的时间为1998 年 3 月，及更换前后的成效图纸各一张；广告公司为证明其缺失和推迟完工时间及责任，向法庭提交了大厦

4、发给广告公司的函，证明霓虹灯厂完工日期为1998 年 11 月底； 成效图复印件；吴某证明成效图的变更未经其同意的证言；对以上证据法院以当事人双方相互否认而未经核实判定，均予以否认；但对未按合同商定时间完工的责任却以实际完工的时间认定霓虹灯厂未按合同商定时间完成制作任务，属违约行为；二、对双方向法庭提交证据的分析一、对于广告公司提交的成效图复印件及广告公司吴某的 证言，依据最高人民法院1998 年发布的关于民事经济审判方式改革问题的假设干规定其次十八条规定：以下证据，不能单独作为认定案件事实的依据： 1.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言； 2.与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该

5、当事人有利的证言； 3 没有其他证据印证并有疑点的视听资料；4. 无法与原件、原物核对的复印件、复制品；对于成效图的复印件，第一其只是复印件，并且未与原件核对；其次，对方当事人对该复印件不予认可；因此该证据应为无效证据；对于吴某的证言，因其是本单位的工作人员，属于本案的利害关系人，并且该证言证明的内容对本单位有利，因此这一证据也应属无效证据；对于大厦发给广告公司的函， 经调查属于伪证，该证据也属无效；对这些证据法院不予认定是正确的；二、对于霓虹灯厂向法庭提交的广告成效图设计人及施工图设计人的两份证言、施工图及成效图的原件等证据，从前面提到的可以看出，第一，在设计阶段，是广告公司的吴某找到的两个

6、设计人，要求他们进行设计的；这两个人与霓虹灯厂没有任何利害关系；其次，成效图设计人与施工图设计人是互不相识的，他们均是吴某分别找到的；但是两个人证明接到任务、完成设计并交出设计图的时间及与施工图纸上标注的设计时间是相吻合的，而且两个人欢迎下载精品学习资源均证明更换图纸是应广告公司吴某的要求而改的；从以上这些情形来综合分析判定霓虹灯厂向法庭提交的证据，笔者认为：依据中华人民共和国民事诉讼法第六十四条第三款：人民法院应当依据法定程序，全面地、客观地审查核实证据；之规定，法院在审查认定证据时应当全面、客观的，应当区分证据的真伪，确定其效力， 不应仅以一方当事人对另一方当事人供应的证据予以否认为条件而

7、排斥另一方当事人的有效证据，也不应在证据经核实即能证明推迟完工责任事实的情形下，以举证不能归责；以上霓虹灯厂供应的证据，第一，证人与被证人不存在利害关系，其次，证人之间、证人与图纸之间证明的情形相吻合，第三，经对两个图纸的设计人进行调查核实，他们的证言均是属实的；综上这些情形足以反映出霓虹灯厂供应的证据是客观真实的，具备认定霓虹灯厂未按时完成制作任务，是由于广告公司拖延开工日期及中间又更换图纸造成的，因此霓虹灯厂供应的这些证据应当被接受；原审判决认定霓虹灯厂违约延期完工，是违反法律规定和没有事实依据的；诚然，在我国的民事诉讼程序中，对证据力的认定主要由法官的自由裁量权而产生的内心确信程度来打算

8、；这种程度是主观的和抽象的，但是认定证据标准的依据应当是客观的，认定证据的内容也应当是详细的、客观的、真实的；这就需要我们的司法人员在处理民事案件中要实事求是、客观公平地分析证据，仔细审查核实证据，确定其效力；此案经检察院审查后认为，原审法院判决认定事实的主要证据不足，适用法律不当，向同级法院提出民事抗诉；原审法院经再审， 接受了检察院的抗诉看法，对该案进行了完全改判；检察院对该案 的审查，不仅履行了民事检察监督职权，而且实现了法律成效和社 会成效的统一；【民事诉讼托付代理合同】民事合同2 | 返回目录托付人下称甲方欢迎下载精品学习资源受托付人下称乙方甲方原告因与 交通事故一案，托付乙方律师代

9、理诉讼，经双方协议，订立以下条款，以资共同遵守；一、乙方接受甲方的托付，指派李律师为甲方诉讼代理人；二、甲方托付乙方代理权限：甲方托付乙方为第一审的诉讼代理人乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解， 代为提出、变更、舍弃、承认诉讼恳求和调解、和解，提出反诉；甲方托付乙方为其次审的诉讼代理人乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更；舍弃、承认诉讼恳求和调解、和解；甲方托付乙方代理执行程序的代理人乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的；甲方托付乙方上述 项代理工作；三、双方协商同意律师代理费及交纳方法如下：1. 如一

10、次性付清，甲方应在本协议签署之一日内，向乙方支付全额代理费人民币 元；2. 如分期支付，甲方应在本合同签订之日内，向乙方支付第一笔代理费人民币元，其余代理费于 之前缴足，共计人民币元；3. 风险条款，甲方应在本合同签署之日内，向乙方支付代理费人民币 元，如 甲方向乙方加付人民币元；4. 其他特殊规定： ；欢迎下载精品学习资源四、乙方指派律师受甲方托付到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特殊商定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销；五、乙方律师须仔细负责爱护甲方合法权益，按时出庭，并严格遵守律师职业道德，为甲方的文件资料、商业隐秘以及个人隐私保守隐秘；如违反，而给甲

11、方造成缺失的，乙方将承担相应赔偿责任；六、如乙方承办律师不按规定程序仔细负责地从事代理事务， 与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除托付代理协议，要求乙方如数退仍或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任；七、甲方须真实地向律师表达案情，供应有关案件的证据及乙方要求的其他材料；乙方接受托付后，如发觉甲方弄虚作假，隐瞒事实，有权中止代理，依约所收费用不予退仍，由此产生的后果由甲方承担；八、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退仍甲方；如甲方无故终止，代理费不退回；九、本合同有效期限应自签订之日起至本案办理终结止判决、调解、案外和解及撤销诉讼 ；十、甲方未如约交纳代理

12、费的，乙方有权单方面终止其代理工作和本代理协议，已收费用不再退仍；如乙方在甲方未交纳全部代理费的情形下已经履行了全部工作，就乙方除有权要求甲方如数缴清代理费外，仍可要求甲方支付未缴清款每日百分之一的违约金；十一、本协议如须补充、变更或提前终止，双方应协商一样后打算；十二、因托付代理或相关事宜产生纠纷时，双方应尽量协商解决，协商不成时，任何一方有权向人民法院起诉；欢迎下载精品学习资源十三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份；甲方： 乙方：代表 人：受托律师：地址： 地址：邮编： 邮编：联系 ： 联系 ： 传 真： 传 真：签订时间： 年 月 日【民事合同】民事合同 3民事合同甲方：、性别、年龄、职

13、业或者职务、住址乙方：、性别、年龄、职业或者职务、住址甲乙双方依据法律、行政法规的名称，经过公平协商，签订本合同；第一条合同标的的内容例如，租赁房屋合同，就写明甲方出租房产的基本情形；假如是律师代理诉讼合同，就写明代理诉讼的案件名称其次条双方的权益义务 第三条质量、数量等内容第四条价款或者酬金第五条违约责任第六条 双方商定的其他内容欢迎下载精品学习资源第七条合同生效的时间及条件可以是自双方签之日起生效， 也可以商定另外的生效时间第八条本合同一式 份，当事人各执 份；甲方：签名或者盖章乙方：签名或者盖章年月日合同是当事人之间达成的旨在明确民事权益义务的协议；合同是一种很重要的民事法律行为；所谓民

14、事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权益和民事义务的合法行为；例如公民之间订立房屋租赁合同行为，就是一种民事法律行为，依据合同， 在租赁人和承租人之间产生了租赁房屋合同法律关系；民事法律行为从成立时起具有法律约束力；行为人非依法律规定或者取得对方同意，不得擅自变更或者解除；民事合同的有效要件是： 合同双方当事人应具有相应的民事行为才能，具有完全民事行为才能的人可以订立民事合同；无民事 行为才能的人订立的合同为无效合同；限制行为才能的人必需有法定代表人的授权同意，才具备订立合同的合法条件； 合同当事人的意思表示真实，即行为人的内在意志与外在表现一样，表达行为人的真实意思的行为，才具有

15、法律效力； 合同内容不违反法律或者社会公共利益； 合同的形式要符合法律规定的形式；民事合同必需同时具备这四个要件才是合法有效的；订立合同应当留意的问题有：1合同条款要齐全、完备；一般来说，民事合同的主要条款包括：合同标的、数量和质量、价款或者酬金、履行期限、违约金以及双方当事人商定的其他事项；欢迎下载精品学习资源2合同的内容要合法；内容合法包括合同条款必需符合法律法规的规定；合同的标的物必需是法律答应流通的物；合同内容不得违反社会公共利益等；否就，合同就是无效的；3合同的形式要符合规定；【代理合同：民事案件托付代理协议】民事合同4 |返回目录委第 号欢迎下载精品学习资源托付人 下称甲方 ： 受

16、托付人 下称乙方 ： 甲方原告 因与案，托付乙方律师代理诉讼，经双方协议，订立以下条款，以资共同遵守；纠纷一欢迎下载精品学习资源一、乙方接受甲方的托付，指派 律师为甲方诉讼代理人；二、甲方托付乙方代理权限：乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解， 代为提出、变更、舍弃、承认诉讼恳求和调解、和解，提出反诉;乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、 庭外和解，代为提出、变更、舍弃、承认诉讼恳求和调解、和解;乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的 ;欢迎下载精品学习资源甲方托付乙方上述项代理工作；三、双方协商同意律师代理费及交纳方法如下：1.

17、 如一次性付清，甲方应在本协议签署之 日内， 向乙方支付全额代理费人民币 元;2. 如分期支付，甲方应在本协议签订之 日内，向乙方支付第一笔代理费人民币 元，其余代理费于 之前缴足，共计人民币元;3. 风险条款，甲方应在本协议签署之 日内，向乙方支付代理费人民币元，如甲方向乙方加付人民币 元;4. 其他特殊规定：四、乙方指派律师受甲方托付到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特殊商定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销；五、乙方律师须仔细负责爱护甲方合法权益，按时出庭，并严格遵守律师职业道德，为甲方的文件资料、商业隐秘以及个人隐私保守隐秘；如违反，而给甲方造成缺失的

18、，乙方将承担相应赔偿责任；六、如乙方承办律师不按规定程序仔细负责地从事代理事务， 与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除托付代理协议，要求乙方如数退仍或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任；欢迎下载精品学习资源七、甲方须真实地向律师表达案情，供应有关案件的证据及乙方要求的其他材料；乙方接受托付后，如发觉甲方弄虚作假，隐瞒事实，有权中止代理，依约所收费用不予退仍，由此产生的后果由甲方承担；八、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退仍甲方 ; 如甲方无故终止，代理费不退回；九、本合同有效期限应自签订之日起至本案办理终结止 判决、调解、案外和解及撤销诉讼 ；十、甲方

19、未如约交纳代理费的，乙方有权单方面终止其代理工作和本代理协议，已收费用不再退仍；如乙方在甲方未交纳全部代理费的情形下已经履行了全部工作，就乙方除有权要求甲方如数缴清代理费外，仍可要求甲方支付未缴清款每日百分之一的违约金；十一、本协议如须补充、变更或提前终止，双方应协商一样后打算；十二、因托付代理或相关事宜产生纠纷时，双方应尽量协商， 协商不成时，任何一方有权向人民法院起诉；十三、本协议一式两份，甲方双方各执一份；甲方：乙方：代表人：受托律师：地址：地址：联系 ：联系 ：签订时间：年月：日交通事故交身损害赔偿纠纷案民事判决书10民事合同范本格式欢迎下载精品学习资源诉讼托付代理合同经济、民事案件法定代表人授权托付书民事托付书授权托付书民事托付书法人或者其他组织授权托付书民事托付书公民当事人的授权托付书民事民事经济案件托付代理协议民事托付代理合同民事再审申请书欢迎下载