2022年吊顶施工合同范本.docx

《2022年吊顶施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吊顶施工合同范本.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品学习资源吊顶装饰施工合同发包方 甲方 ：陕西叁天建设工程有限公司承包方 乙方:依照中华人民共合国合同法、中华人民共合国建筑法、中华人民共合国消费者权益爱护法以及其它相关法规的规定，遵循公正、诚信的原就，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一样看法，订立本合同，以便共同遵守；一、 工程名称：绿地浐灞学校吊顶工程二、 工程地点：花间路三、 工程内容：吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控移位、学校装修零星修理；四、 施工工期： 2021 年 7 月 21 日-2021 年 8 月 18 日五、承包方式：包工包料，按甲方详细要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现

2、场治理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范畴内的材料运输等；六、 工程承包价及决算方式1、吕方通吊顶施工包干单价为110 元/ ，玻镁板吊顶施工包干单价为97 元/；2、计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方；最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准；3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、全部的工具费等一切费用；七、 工程价款支付方式欢迎下载精品学习资源1、第一批吕方通（教案楼一、二层）进场后付8 万；2、其次批吕方通（教案楼三、四层）进场后付10 万；3、第三批吕方通（办公楼）进场后付8 万；4、工程完工后乙方通知

3、甲方验收，甲方组织有关人员验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的 95%；5、剩余 5%，做为工程质量保证金；保质期满之日起30 日内甲方一次无息支付给乙方；八、 工程质量及质保期1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染掌握方面，应严格按 照民用建筑工程室内环境掌握规范GB50325-2021 的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中使用；因乙方缘由造成质量问题的，由乙方负责赔偿；2、工程质量应当达到商定的质量标准，因承包人缘由导致工程质量达不到商定的质量标准，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约

4、责任；发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的20%向发包人支付违约金，仍应承担因此给发包人造成的一切缺失；3、检查和返工3.1 承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及发包人合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验供应便利条件；3.2 工程质量达不到商定标准的部分，发包人一经发觉，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合商定标准；因承包人缘由达不到商定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；如承包人对重新施工的工程工程仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的欢迎下载精品学习资源权益；3.3 发

5、包人的检查检验不应影响施工正常进行；但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担；除此之外影响正常施工的，相应顺延工期；4、工程质保期为 12 个月，自甲方验收合格之日计起；甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按商定期限执行；九、 甲方工作1、甲方为乙方施工制造条件，以不影响施工为原就；2、甲方有偿供应水源、电源并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用；3、甲方负责和谐现场施工队与邻居之间的关系；十、 乙方工作1 、乙方必需听从甲方治理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的支配，保证工完场清；2、施工中严格执行安全施工操作

6、规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必需将质量通病和质量问题毁灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济缺失；3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成损害的，应承担赔偿责任；4、乙方在做好本专业成品爱护的同时，应实行由预备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责准时清理承包范畴内施工工程所造成的污染；5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作，保持现场各楼层卫生；6、乙方自行组织人员、机械施工并承担其组织施工人员的人身安全责任；同时乙方全面负责施工现场的安全施工，如发生安全事故造成乙方及其停工，或甲方及第三人缺失的，由乙方自行承担一切经济缺失

7、及法律责任，与甲方无关；欢迎下载精品学习资源十一、安全文明施工1、承包人应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，实行必要的安全防护措施，排除事故隐患；本工程所产生的一切安全事故，均由承包人承担一切责任及缺失；2、承包人应文明施工，不经发包人书面认可，不得损坏建筑物结构及附属设备， 否就，由此产生的缺失和责任全部由承包人负责；3、由于承包人的任何不文明、不规范施工行为造成的城管、建设、环保等政府部门的何经济、行政惩罚，均由承包人自行承担，如给发包人造成缺失的，承包人承担一切责任；4、为保证整体工程的顺当进行，承包人在施工时

8、，应遵守发包人有关部门关于人员及机械材料出入场的相关规定；十二、竣工验收1 工程质量验收依据为国家相关的规范和行业技术标准；十三、工程保修期1、凡属于乙方缘由造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方修理造成业主的相关缺失，均属于乙方保修责任范畴；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应协作 修理，费用由责任方承担；2、工程质量保修期为 12 个月，自工程竣工验收合格之日起运算；3、保修期内如显现问题，在不影响甲方正常营业和使用的提下，乙方应负责无偿修补；4、乙方每次修理完毕，应负责将施工现场清理洁净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所修理工程如在六个月内再次显现同样缺陷的，仍

9、旧由乙方保修；欢迎下载精品学习资源5、保修期间属于乙方责任但又不予修理的甲方可支配第三方修理，费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金；十四、争议1. 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，实行以下方式之一解决：1.1 向工程所在地裁委员会申请仲裁；1. 2向工程所在地人民法院起诉；十五、违约责任1、承包人工期违约：每延误一天, 承包人向发包人交纳 10000 元的违约金；2、承包人质量违约：2.1 施工质量：在履约过程中，发包人发觉承包人未按合同商定及相关规范、标准要求施工的，一般质量事故每次处以人民币5000-100

10、00 元的罚款，严峻质量事故每次处以人民币 100000-200000 元的罚款，并须在发包人规定的时限内整改完成；3、安全文明施工违约：在施工过程中，发包人发觉承包人未根据国家有关安全文明施工规定施工的，且未在发包人书面要求的合理期限内整改，每次处以人民币5000-10000 元的罚款；4、承包人须完全实施并完成全部合同内容，合同执行过程中，如承包人拒绝或未能按合同要求履行时，发包人可将其托付给其他单位施工，由托付的施工单位报价，经发包人审核确认，承包人应向发包人支付该项工程费用的 20%作为违约金；十六、本合同一式三份，甲方二份，乙方壹份，双方签字盖章之日起生效；甲方（签章）：乙方（签章）：欢迎下载精品学习资源负责人：负责人：签订日期：年月日欢迎下载