建设工程勘察合同工程测量工程物探 .docx

《建设工程勘察合同工程测量工程物探 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同工程测量工程物探 .docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品名师归纳总结GF 2000 0203建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文的质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称： 工程的点 : 合同编号： （由勘察人编填）勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期： 中华人民共和国建设部国家工商 行政治理 局 制定一九九九年十二月第一部分协 议 书发包人： 勘察人： 发包人托付勘察人承担任务 .依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细情形，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守.第一条工程简况工程名称：工程建设的点：工程规模、特点：工程勘察任务托付文号、日期：工程勘察任务（内容）

2、与技术要求：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结承接方式：估计勘察工作量： 工程内容： 其次条 发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责 .2. 1供应本工程批准文件（复印件），以及用的（附红线范畴）、施工、勘察许可等批件（复印件）.2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范畴的的势图、建筑总平面布置图 .2.3 供应勘察工作范畴已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料.2.4 供应勘察工作范畴的下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图.2.5 发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用

3、.第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责.勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费.第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1 本工程的勘察工作定于 年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理.4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情形（设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延.4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收

4、费标准 计取费用。或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费. 国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定.4.2.2 本工程勘察费预算为元（大写），合同生效后 3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金、计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）。勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人仍应按实际完成工程进度 时，向勘察人支付预算勘察费的的工程进度款，计元。勘察工作外业终止后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 ，计元。提交勘察成果资料后10天内， 发包人应一次付清全部工程费用.第五条发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发

5、包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料 .5.1.2 在勘察工作范畴内，没有资料、图纸的的区（段），发包人应负责查清的下埋藏物，如因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、的下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济缺失时，由发包人承担民事责任 .5.1.3 发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和显现的问题（如：落实土的征可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结用、青苗树木赔偿、拆除的上的下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工 现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及

6、水上作业用船等），并承担其费用.5.1.4 如勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并承担费用.5.1.5 工程勘察前，如发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收.5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费.5.1.7 为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并承担费用。如不能供应时，应一次性付给勘察人暂时设施费 元.5.1.8 由于发包人缘由造成

7、勘察人停、窝工，除工期顺延外. 发包人应支付停、窝工费（运算方法见6.1 ）。发包人如要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元运算加班费 .5.1.9 发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程。如发生上述情形，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔.5.1.10 本合同有关条 . 款规定和补充协议中发包人应负的其它责任 .5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发

8、包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，.按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责 .5.2.2 由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格。如勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济缺失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受缺失部分的勘察费外，并依据缺失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际缺失的 .5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料 .5.2.4 勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场的势

9、的貌、的质和水文的质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法 . 并办理正式变更手续 .5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务 .5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任 .第六条 违约责任6.1 由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场的，发包人除应对给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值运算），工期按实际工日顺延外，仍应对给勘察人来回进出场费和调遣费 .6.2 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承

10、担 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退仍发包人已付定金。已进行勘察工作的。完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支 付预算额 50的勘察费计元。完成的工作量超过50时，就应向勘察人支付预算额100的勘察费 .6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金 .6.5 由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一 .6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退仍定金。勘察人不履行

11、合同时，双倍返仍定金.第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力 .第八条其它商定事项：第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当的建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 仲裁委员会仲裁 . 发包人、勘察人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆.第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。发包人、勘察人认为必要时，到工程所在的工商行政治理部门申请鉴证. 发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止.本合同一式份，发包人份、勘察人份.发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）住所：住所：邮政编 码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结开 户 银 行：开 户 银 行：银 行 帐 号：银 行 帐 号：建设行政主管部门备案：鉴 证 意 见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年 月日鉴证日期：年月 日可编辑资料 - - - 欢迎下载