装修合同范本(合集15篇).doc

《装修合同范本(合集15篇).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修合同范本(合集15篇).doc（58页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、装修合同范本(合集15篇)为大家整理的装修合同范本，希望能够帮助到大家。装修合同范本1发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点：_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房

2、结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款：￥_元，大写(人民币)：_ 其中： 材 料 费：_，人工费：_ 管 理 费：_，设计费：_ 垃圾清运费：_，税金(3.41%)：_ 其 他 费 用：_ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的材料：2、乙方提供的材料：三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装

3、饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。四、有关安全生产和防火约定：五、关于工程价款及结算的约定： 1、工程款付款方式列下表

4、： 2、工程结算： 3、工程保修期六、其它事项 1、甲方工作： 2、乙方工作：七、违约责任：八、纠纷处理方式：九、合同的变更和解除：十、其它约定：十一、本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)： 乙方(签章)：委托代理人： 法定代表人：住 址： 地 址：电 话： 电 话：邮 编： 邮 编：签订日期： 年 月 日签订地点：装修合同范本2甲方：住所地址：联系电话：乙方：单位名称：施工负责人：联系电话：签订日期：第一条：工程概况1、工程承包方式：基础装修2、工程期限：3、开工日期：月日4、竣工日期：月日5、合同价款：大写 元。6、合同内容：水电材

5、料：BV鸽牌电线，得亿PVC线管、底合、电胶带、秋叶源闭路线、秋叶源网线、水管、金牛(冷热水)日丰汽管、日丰内丝湾头。得亿PVC管，材料费人工费是乙方付款。第二条：水电安装1、厨卫水管、卫生间水管采用金牛冷热水管，卫生间排水采用PVC得亿管;2、厨房、卫生间电线采2.5mBV电线安装。3、厨房卫生间吊顶采用普通长条铝扣板;4、客厅至次卧空调采用4mBVR铜芯线，插座采用2.5mBV铜芯线线管采用得亿PVC管，线路为明线，开关插座为明装;5、厨房、卫生间贴墙地砖(墙地砖采用普通瓷片)，厨房防水做两遍、卫生间防水做叁遍。卫生间关水后方可贴砖;6、客厅主、次卧灯采用日光灯，厨房采用普通顶灯。卫生间安

6、浴霸;7、厨房做厨柜采用普通灶台砖，厨柜门采用生太板人工现场做，厨柜台面采用普通大理石;8、厨房主、次卧门采用九星板双程人工现场做，中间为(2X4)木板门方为(4X10)木条，平面采用玻英纸，门锁采用球形锁;9、客厅主、次卧墙面漆不在预算中。水泥材料：水泥拉法基32.5#石粉、河沙、红砖材料费人工费是乙方付款。第三条：工程验收、工程款结算1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方按时参加工程验收。2、双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程进行验收。 水电安工后验收墙地砖贴安后验收木工完工后验收3、工程款支付方式合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款。第四条：本工

7、程自验收合格双方签字之日起计算保修期，单包工程和包工包部分材料的工程保修期不贰年。第五条：本合同共计叁页，一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字： 乙方签字：年 月 日装修合同范本3一、甲方委托乙方对甲方属下需装修的办公室装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方事先约定的装饰方案进行施工。三、甲方的权利和义务（一）甲方的权利1.甲方有权对不符合甲方规划意图的地方要求返工的权利；2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。四、乙方的权利和义务（一）乙方的权利1乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。（二）乙方的义务

8、1乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。2自甲方交付乙方之日起，乙方自行保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。3严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考；4精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求。返工所发生的一切费用由乙方负担；施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。五、工程内容及合同金额：（一）工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实

9、际项目计算；（二）合同预算金额：本协议装饰预算金额为人民币：（大写）本协议装饰预算金额为人民币：（小写）要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。六、分期付款方式：首期：甲方先付工程预算造价的20%订金给承包方（乙方）。二期：工程完工后三天内进行验收，合格后，甲方付预算金额的75%给乙方。 余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金，在完工后30天内支付给乙方。七、协议工程完成期限：本工程施工期限自 年 月 日至 年 月日止，共计 天。本协议经双方协商签订后共同遵守，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。八、 违约责任：甲方在乙方施工过程中发

10、现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金；乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合

11、同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：身份证号：电话（或手机）：确认日期：年 月乙方（承包方）： 身份证号： 电话（或手机）： 确认日期： 年 月日 日装修合同范本4合同编号：_发包人： 承包人：住所： 住所：委托代理人： 营业执照号：电话： 法定代表人： 电话：bp机号： 委托代理人： 电话：本工程设计人： 电话：施工队负责人： 电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条

12、 工程概况1.1 工程地点：_.1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。(1)承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(2)承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工，发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)_元(详见附表3：

13、家庭居室装饰装修工程报价单)第二条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)第四条 发包人义务4.1 开工前_天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，

14、陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则;4.2 提供施工期间的水源，电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，

15、下水管道的畅通;5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)第七条 材料的提供7.1 由发包人提供的材料，设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;7.2 由承包人提供的材料，设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条 工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1

16、)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准：_.施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;

17、经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)_;(2)_;(3)_.承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：

18、家庭居室装饰装修工程保修单)第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按以下第_种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：工程进度过半指：_.(2)其他支付方式：_.11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规

19、定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解

20、决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条 几项具体规定14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用。14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十五条 其他约定事项：_.第十六条 附则16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合

21、同履行完毕后终止。16.2 本合同签订后工程不得转包。16.3 本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：_ 乙方：_负责人：_ 委托人：_代表：_ 代表：_签约时间：_年_月_日装修合同范本5甲方： 联系方式：乙方： 联系方式：为保障商业巷步行街全体商户的合法权益，减少装修管理纠纷，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲、乙双方就力盟商业巷步行街 商铺装修协议达成如下协议：第一条 装修商铺本合同装修场地位于青海省西宁市五四大街37号力盟商业巷步行街_巷_号楼_号商铺。第二条 装修期限装修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。第

22、三条 装修押金乙方进入场地装修前，需向青海力盟海怡房地产开发有限公司财务部缴纳装修押金_(￥_)。装修完成后，经甲方书面确认无损坏商铺环境、设施、设备等情形，在经消防等相关部门统一验收合格后10日内退还装修押金。第四条 双方的权利和义务1、 甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。2、 装修期间所产生的水、电等各项费用由乙方自行承担。3、 乙方在装修改造过程中对商场及他人的人身、财产、设施、设备等造成损毁、损害的由乙方负全责并承担所有赔偿、维修费用，并对所有的安全事故承担全部责任。4、 乙方所有装修改造工程必须在装修期限内完成，否则每逾期一

23、日应支付违约金 50元，逾期10日甲方有权终止合同并收回商铺经营权。5、 乙方装修改造商铺时禁止下列行为：(1) 擅自变动建筑主体和承重结构;(2) 在承重墙上剔槽、钻孔、扩大原有的门窗尺寸，拆除砖、 混凝土墙体;(3) 损坏房屋原有的节能设施，降低节能效果;(4) 改变建筑配套设施的使用功能;(5) 搭建建筑物、构筑物、改变商铺外立面;(6) 在房屋外墙加设檐篷、烟囱、天线、广告、招牌等物件;(7) 堵碍商场内所有内场边厅窗户;(8) 其他影响建筑桔构和使用安全的行为。如有违反，严格按照力盟商业巷步行街商铺装修管理规定对乙方实施处罚。乙方须做整改并恢复原状，对未整改商户视情节程度收回商铺经营

24、权。6、 乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经甲方审核通过，如擅自施工则按照力盟商业巷步行街商铺装修管理规定对乙方实施处罚。7、 乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须按指定地点堆放且须袋装化，不得影响商厦内的整体环境美观，否则按照力盟商业巷步行街商铺装修管理规定对乙方实施处罚。垃圾、废料由甲方指定物业公司统一清运，清运费用由乙方承担。8、 乙方在提出装修方案时必须符合甲方制定的力盟商业巷步行街商铺装修管理规定，同时在装修期间应支持和配合甲方的装修管理工作。9、 乙方不得要求施工方进行违背相关规定的施工操作。10、 乙方应对日后由于装修对其他住户造成的影响和不良后果(包括电

25、路问题，卫生间给排水的渗、漏、堵等)承担一切相关责任。11、 乙方擅改暖气管道，损坏暖气管道后果自负，乙方应负责恢复原状并赔偿因此给甲方所造成的一切损失。12、 乙方在装修中如发生损坏消防设施时，除应承担相应的损失外，还应承担由此引起的一切责任并承担所有维修费用。13、 施工完毕后，施工队和商户共同向甲方书面申请验收时，交回进场力盟商业巷步行街商铺装修联系单以及装修临时入场证，如丢失需承担违约金50元(从装修押金中扣除)。第五条 本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力，自签字盖章时起生效。甲方： 乙方：代表： 代表：联系方式： 联系方式：年 月 日 年 月 日装修合同范本6甲方：

26、乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的配合。

27、2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的保护，保养。5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必须服从甲方的

28、统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括

29、附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的.竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开始施工。6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行

30、；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验

31、收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。第九章保证及处罚9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换（详见

32、产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.维修，但下列情况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.

33、2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修合同范本7根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、北京市保护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号

34、文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： (施工工程队负责人)身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1.装潢施工地点：2.住房结构：砖混结构;房型_房_厅_套，建筑面积约_平方米。3.承包方式：4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及

35、搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。5.总价款：_元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值_元，抵工程款_元整，剩余工程款_元。大写(人民币_整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。6.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期约_天。另，如双方经

36、过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。第二条关于乙方职责的约定1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第三条关于材料供

37、应的约定。1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。2.甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便

38、甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定。1.本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程、住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.甲方提供的材料、设备

39、质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间知乙方，另定验收日期。如通过竣工验

40、收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。8. 工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。第五条：关于安全生产和防火的约定1. 甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。2. 施工中凡涉及改变房屋结构，

41、拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。3. 乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。如果乙方在现场施工中发生安全事故，必须在1小时内通知甲方。第六条：关于工程价款及结算的约定1. 工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下： 协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方（大写：贰万元整）； 所有地砖、墙砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方写：贰万元整）； 所有墙面涂料粉刷完成并验收合格后，甲方支付乙方元整（大写：贰万元整）； 所有工程竣工，设备安装结束并验收

42、合格之后，甲方支付乙方元整（大写：贰万元整）；剩余支付。2. 合计第七条：其它事项1. 甲方工作：1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。2. 乙方工作：1）参加甲方召集的现场交底。2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。第八条：违约责任 1. 甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。2. 由于乙方原因逾期竣工的，至逾期5 天后，每逾

43、期一天乙方向甲方支付3. 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。4. 工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。5. 工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。第八条：纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：1）浦东区仲裁委员会申请仲裁；2）浦东区人民法院提起诉讼第九条：协议的变更和解除1. 协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。2.

44、施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。3. 如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。第十条：施工工艺要求1、拆旧1）铲除原有墙体石灰粉，；2）按图纸拆除墙体及玻璃窗，乙方拆旧过程中不得破坏房屋原有结构及水管。拆旧结束后需经过甲方验收。2、电路安装工艺要求：1）三线制安装必须用三种不同色标。黄色、绿色、红色为A 、B 、C 三相火线色标。白色为零线色标，黄绿彩线为接地色标。2）所有导线安装时，必须用相应的pvc 管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm 的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题。3）所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc 管一头要穿进总开关箱约3cm 左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc 管子里不能有接头。4）预埋导线