建设工程防水施工合同.doc

《建设工程防水施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程防水施工合同.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 合同编号：* 防水劳务施工协议委托方： （简称甲方）受托方： （简称乙方）经甲乙双方共同协商，甲方将 *工程 防水委托乙方负责劳务施工，为了在具体施工过程中双方平等自愿诚信合作，特制定如下条款共同遵守。一、 工程质量和工期要求：1、甲方委托乙方施工事先应根据具体工程情况，向乙方进行质量和技术交底。乙方应按照甲方或建设方交底的要求，按照有关防水施工图纸做法和施工方案以及国家有关防水规范进行施工，做到保质保量按期完成。2、如果乙方施工严重失误造成误工、停工、返工情况，经济损失由乙方负责，并赔偿甲方材料损失，非乙方原因造成的损失甲方负责，乙方应协作处理。3、施工过程中建设方和监理方质检不合格的一次

2、罚款200元，甲方有权对乙方进行全面检查，发现问题应及时采取措施进行补救，对发现问题乙方没有组织人员及时补救或补救后仍有问题的处200元以上1000元以下罚款，并赔偿因质量问题造成的一切经济损失。4、施工在保修期（3年）内出现渗漏，乙方应接到通知立即派人处理，处理所用材料及人工乙方自行负责。非乙方原因造成的渗漏，甲方承担费用，乙方负责处理修复。5、乙方在施工期间严禁酒后作业，每发现一例处300元罚款。6、乙方如达不到进度和质量要求，后果由乙方自负，甲方有权终止合同，有权将乙方清出场地并拒绝支付有关费用。二、 双方责任和文明施工1、甲方负责监督协调现场施工，为乙方开展施工提供便利。向乙方进行技术

3、安全施工的交底，供应乙方合格的防水主材。安排专人负责对接监督。及时处理乙方反应的施工中存在的问题，处理不及时造成损失的甲方承担相应责任。施工完毕及时组织验收。合格后开具验收和劳务费用证明，按约定支付乙方劳务费用，并监督发放到人。2、乙方进场严格遵守施工现场的各项管理规定，保证安全生产和文明施工，乙方施工人员进场必须佩戴安全帽，穿平跟鞋，高空施工必须系安全带，严格按照安全操作规程施工，每违反一次罚款100元。由于乙方施工人员不按安全操作规程施工而发生的乙方人员或他方人员伤亡事故，其责任由乙方承担，所需一切费用由乙方承担。乙方施工完毕后，进行作业场地清理，并做成品防护措施。乙方应甄别劳务人员的可用

4、性并及时发放劳务人员费用，避免劳务纠纷。3、乙方应严格按照甲方所需要的材料用量到甲方项目库房领取材料办理出库后施工，如因乙方责任造成材料浪费，甲方按浪费材料总价值的两倍对乙方处以罚款，该罚款从乙方劳务费中扣除。 4、材料进场时由甲方人员负责提供材料堆放场地，小宗材料乙方人员负责卸材料，大宗材料甲方负责卸至堆料场乙方配合。从料场到施工点的水平运输乙方负责，当需要垂直运输时甲方安排现有吊装机械或施工电梯协助，不收取乙方机械费用。高度超过15层时如乙方自行联系垂直运输时费用协商处理。三、 委托方式： 以工程量单价综合劳务费的方式委托乙方完成甲方的防水工作，甲方提供主材，乙方负责主材外的所有辅材、附料

5、、施工机具。综合劳务费中包含人工、质量、进度和安全保障、文明施工等方面的费用。四、 劳务人工费及付款方式劳务人工费1、 仓库地面聚氨酯防潮（包括基层处理，汽油）：8元/2、 楼面防水层：第一道CPE合成高分子防水卷材（包括基层处理、汽油、施工工具）：14元/；第二道聚氨酯防水（包括基层处理、汽油、人工、税票）：8元/；第三道CPE合成高分子防水卷材（包括基层处理、汽油、施工工具、闭水试验）：14元/；三道防水综合单价（包含辅材、人工、税票）：36元/3、 卫生间聚氨酯防水涂料（包括基层处理，汽油、堵漏灵、闭水试验）：12元/以上各项工作内容均含基层清理、接茬、伸缩缝、沉降缝处衔接处理、闭水试验

6、、喷水试验、施工完毕后的施工面清理。结算时以实际施工面积结算。 以上劳务综合单价实际施工过程当中可根据施工难易程度的增减情况适当调整综合单价，需在结算单中注明原因，并及时通知相关人员。1、 维修处理渗漏费用：如因防水辅材质量或劳务施工原因造成渗漏引起的损失由乙方承担。 3、付款方式：施工完成后闭水试验无渗漏、无侵湿等质量问题经检查确认合格后，在15天内支付80%合格部位防水劳务费用。以上各项劳务施工面积按现场双方确认面积、数量计算，若验收不合格的应扣除乙方二次施工所用材料费。单项工程整体验收合格后30日内付至本单项防水劳务费的95%，剩余部分保修期满无质量问题后，按甲方的保修金付款制度办理结算

7、付款。发现渗漏接通知后乙方应在8小时做出维修，否则双倍扣除发生的维修费用，二次维修部分还应双倍扣除第一次的施工费用。五、 其他1、如遇特殊情况，甲、乙双方再做协商，必须书面说明。2、纠纷双方协商解决，也可申请仲裁机构或法院裁定。3、本协议一式三份，甲方两份乙方一份。双方签字盖章后生效，结清账款后合同失效。 甲方：（签字、盖章） 乙方：（签字、盖手印） 地址： 地址： 年 月 日建筑工程安全承诺书 在防水工程施工中，为切实防范和杜绝工程建设的各种不安因素，实现“合格工程”、“安全工程”双目标，本人（ ）承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，承担因施工导致的工程安全事故或安全问题责任。本承包

8、人自愿向贵公司作如下承诺：一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则。二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。三、所有工程建设施工工作人员都要经过安全教育和技术操作培训。特殊工种的作业人员必须有相应的技术资格证书。四、工程建设中安全管理的重点场所处和重要节点处都要设立醒目的警示标志，并做好安全防护措施。五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全关闭里规定。并严格执行安全操作规程。六、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。七、工程建设期间发生任何安全责任事故，在施工完成建筑物使用年限内因施工质量造成任何安全事故，本承包人愿意承担一切责任。八、禁止聘用18周岁以下的童工55岁以上人员及体弱多病者参与作业施工，若因此造成的一切伤亡事故及工伤医疗费均由本承包人承担。 九、工程所有人员杜绝酒后开车、无照驾驶、杜绝车辆超员超载，上下班途中及施工中如违规和发生事故，本承包人愿意承担一切责任。十、本人以充分考虑了施工中存在的风险，劳务施工过程中发生的一切伤亡事故及发生的相应的费用，均由我本人承担。 单位名称： 承诺人签名： 身份证号码： 年月日5