外墙外保温施工合同.doc

《外墙外保温施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙外保温施工合同.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、外墙外保温施工中存在问题外墙外保温施工合同甲方： 乙方： 按照中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法以及建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容及范围：无机活性保温浆料外墙外温（平均3公分厚）。1.4 承包方式：总包（包工、包料）。1.5 工程质量：JGJ253-2011建筑保温砂浆质量标准。1.6 工程量的确认：每个立面施工完工后，乙方向甲方写出书面报告，甲方应保证在七个工作日内给予工程量确认，或依双方测量的工程量结算依据。1.7 施工大部分结束后，若遇少量扫尾工程，因甲方原因不能施工，

2、双方应协商扫尾工程处理意见。第二条 工程面积及造价构成工程暂估面积：保温面积约 万m2，单价 元/ m2，（本报价含税），总价暂估： 万元左右，（本造价包工、包料、包验收、含所有相关检测实验费），总造价按实际施工面积实测实量进行结算。如果包门窗套按空方实算（含门窗面积）。第三条 甲方责任3.1 甲方负责免费提供安全可靠的施工场地环境。（包括水、电、搅拌机、吊篮或脚手架、钢架等配套设施）。3.2 甲方提供墙体基层应达到建筑工程质量检测评定标准（GBJ301-88）的规定，乙方进场时必须对外墙水泥砂浆粉刷基底进行验收，符合要求才能进入施工。3.3 甲方应帮助乙方协调好各分包单位与乙方之间的工作配合

3、。3.4 工程完工后，甲方应协调好分包范围内的各分包单位注意对已完成保温墙面的保护，避免因现场其它工程施工等原因污染及破坏墙面。3.5 甲方指派 为工程代表，负责解决由甲方负责合同履行的各项事宜。第四条 乙方责任4.1 乙方参加甲方及监理组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案，提交监理审定。4.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或做法说明及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制竣工验收，编制工程结算。4.

4、4 确保文明施工、进场材料堆放整齐，按“5S”（整理、整顿、清洁、清扫、保养）标准。4.5 做好已完工产品的成品保养。4.6 积极主动与甲方及其它专业队伍作好施工配合，接受甲方和监理公司的监督。4.7 及时准确地向甲方和监理公司报告进度情况，便于甲方监理公司对工程质量和进度考察。4.8 施工方案经监理公司审核后批准，方可施工，施工中未经同意，不得随便更正工程施工方案。第五条 关于工期的约定5.1 本工程合同有效施工工期为 日。根据主体验收进度。5.2 如因5级大风、雨天和施工中及施工后24小时内气温不得低于5或其它不可抗拒因素（停水、停电）造成工程延误，应予以确认并顺延工期，未经甲方及监理局面

5、签字确认不视为不可抗拒因素。第六条 关于工程质量及验收的约定6.1 本工程及施工图纸、做法说法、设计变更按GB/T20473-2006建筑保温砂浆进行和质量评定报告进行施工，且做为质量评定验收标准的依据。6.2 本工程质量应达到：GB/T20473-2006建筑保温砂浆质量标准。6.3 乙方在工程施工前应提供产品合格证、检测报告，施工过程中针对每道工序认真收集、整理、填写完整的相关施工技术资料及交工资料及时装订交于甲方归档。6.4 工程施工过程中如发现施工质量违反设计要求及施工验收规范，与施工方案不符合等危害工程质量的情况时，乙方该工序必须无条件返工。并不得进行下道工序施工。6.5 甲方和监理

6、在乙方施工完上一道工序，必须及时验收和鉴证。第七条 关于工程价款结算的约定及违约金的处理7.1 整个工程无机活性保温浆料外墙保温系统完工待甲方监理及墙改办有关单位验收后，甲方在十五日内应付到工程总价款的95%。7.2 整个工程无机活性保温浆料外墙保温工程5%的工程质量保证金，满一年没质量问题后七日内付清。第八条 有关安全生产和防火的约定8.1 甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规范、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。乙方对施工操作人员全部进行安全技术交底，否则不

7、得进行施工操作。乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽、高空作业必须系好安全带、穿好防滑鞋。乙方施工人员严禁随意拆除外脚手架与建筑物的连墙杆件，避免造成外架倾斜、发生事故。在施工操作中发现安全隐患立即停止作业上报甲方，甲方立即派人员进行维修、加固消除隐患。因乙方人员在施工过程中所造成的一切安全事故及经济损失均由乙方自行负责，与甲方无关。第九条 违约责任本合同签字盖章生效后，甲乙双方须共同遵守并执行本合同每项条款。如合同执行过程发生争议，双方应协商解决，若协商不能解决，则送地方仲裁委员会仲裁或地方有管辖权的人民法院判决。第十条 其它本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可协商签订补充协议。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签约代表： 签约代表：单位地址： 单位地址：时间： 年 月 日页脚内容4