管理型项目财务管理要点(共30页).doc

《管理型项目财务管理要点(共30页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理型项目财务管理要点(共30页).doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上管理型项目按实体核算的财务管理要点一、 合同审议及签订1.1、 合同审议及签订时，所有财务相关条款必须遵循中交三航江苏分公司管理型项目分包合同范本（附件1）中包含的合同、补充协议及承诺函。1.2、 合同条款凡有涉及财务管理内容部分发生变动（即与范本不一致）的，应就此条款上报财务部并法务部，了解变动可能产生的影响，并对可能产生的风险进行评估。如果风险较大的，应及时反映给公司财务部。1.3、 合同必须严格执行，坚决杜绝不按合同付款等违反合同的行为出现。二、 日常费用和成本的处理2.1、协助并监督乙方按照中交三航局财务管理规范进行日常费用的核算。2.2、在工程进行期间，分包

2、成本的确认暂以每月的工程计量为准，计入成本的依据为：2.2.1经过我方审批的，符合主合同要求的月度计量文件。2.2.2符合月度计量数字的，合法取得的正规发票。2.3、分包成本及利润切分的最终确定以公司成本部及公司相关部门最终审定数字为准，并开具正规发票，计入分包成本。分包单位利润的转移应按照公司财务部、成本部、法务部等相关部门的意见及监督下进行。2.4、派驻会计应根据合同做好发票的开具工作或协助乙方开具发票，税金的归属应按照合同规定在当期清算完毕。三、资金管理及各种款项的支付3.1、派驻现场的会计应对乙方的资金使用进行监督并持有及管理印鉴章及一切银行开户相关资料原件。同时应预先准备印鉴章变更资

3、料，以应对紧急情况。3.2、派驻现场的会计有权要求乙方按固定周期报送资金使用计划，并监督计划的执行；有权以 万元或 周为周期对乙方的日常费用开支合理性及账务处理规范性进行检查并形成书面的改进意见并限期整改。逾期不改的，参照合同关于不服从项目部管理之条款予以一定程度的经济处罚。3.3、款项的支付必须符合分包合同中的关于工程款、材料款的支付条款，不超付。如现场确实需要超比例付款的，须经公司计划外资金使用程序核准后方可支付。3.4、款项支付前，派驻现场的会计有权审核付款手续的完整性。包括分包或采购合同、委托付款承诺函、工程结算书或材料发票、相关罚款单、付款申请表及收据等必须的过程文件。不合格的不予支

4、付，直到所有文件齐备。3.5、派驻会计有权对资金的存余量进行监督，一旦发现乙方存在超付、转移、占用工程资金等异常情况及时通知项目经理与乙方沟通或上报公司财务部（在成本及利润未经公司成本部确认之前，分包方利润也不得以任何理由转移，直到公司成本部等部门汇签批准，否则视为故意的资金转移）。3.6、派驻会计有权在乙方违约时按照合同规定及公司要求暂时冻结乙方的银行账户，直到乙方达到合同要求。附件（1）（法务部提供）合同编号： 工程 等分项项目施工分包合同甲方： 中交第三航务工程局有限公司 乙方： 二 0 年 月 日目录第一条 工程概况第二条 合同的组成文件第三条 工程造价及综合单价第四条 工期及阶段性工

5、期目标第五条 工程质量第六条 材料供应第七条 变更设计与索赔第八条 工程结算与支付第九条 奖罚第十条 安全施工和环境保护第十一条 保修第十二条 甲方职责第十三条 乙方职责第十四条 甲方做出的合同中止第十五条 补充协议第十六条 争议解决第十七条 其他施 工 分 包 合 同甲方：中交第三航务工程局有限公司 （以下简称甲方）乙方：对方必须具有相应的资质 （以下简称乙方） 因工程建设需要，通过招标/邀请议标，甲方将工程中 等分项工程（祥见附表工程量清单）交由乙方以包清工方式承包施工，按照、 中华人民共和国建筑法 、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该批分项工程包清工

6、施工等有关事项协商一致，为明确双方的权利和义务，订立本合同，签订如下条款，作为双方履约的依据。第一条 工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、承包范围：除合同条款说明应由甲方负责的以外，凡工程图纸所示的该批分项工程工程量清单项目中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。第二条 合同的组成文件1、本施工合同协议和后附的工程量清单以及安全协议、廉政协议和环保协议。2、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他补充合同条款及甲方发出的书面通知及文件，经双方确认的业务联系单、会议纪要等。 3、施工图纸、技术规格书、施工技术规范及质量评定标准。4、建设单位（即业主

7、）对甲方在本项目的施工主合同、招标文件。合同执行期间，业主对甲方提出的任何书面要求或指令意见直至补充合同，凡内容涵盖到本分包合同的也适用于乙方且均对乙方有效，视同甲方对乙方合同的一部分。5、甲方在本工程中颁发的管理性文件。第三条 工程造价及综合单价1、本工程暂定总价（根据工程量报价清单中暂定工程量）合计 元 ；工程量清单详见附后表1.2、该清单中的项目单价为综合单价，综合单价包括了为实施和完成合同工程所需的进退场费用、人工、施工工具、管理、措施费、缺陷修复、乙方人员的意外伤害保险等以及为完成所有工序和所有责任义务的一切费用和一切风险费用。3、按国家规定应由乙方缴纳的乙方企业所得税、乙方企业个人

8、所得税等其他税费由乙方自行承担和缴纳。4、本合同不确定总工作量，附后的工程量清单中的各个分项工程量为暂定工程量，最终结算工程量以乙方实际完成并经过业主、监理和甲方共同审核确认，且符合质量标准的工程量为准，但最终不应超过甲方上报给业主并经业主审批通过的本工程结算报告中相关分项项目的工程量。第四条 工期及阶段性工期目标1、总工期：以业主和甲方规定的工期为准（竣工日期： ）。2、阶段性工期：以业主的节点工期要求和项目经理部下发各类别的施工进度计划为准3、总工期及阶段性工期计划安排必须服从甲方项目经理部根据工程进展情况做出的调整 ，并自行承担因工期调整及延误而产生的自身相关费用。第五条 工程质量1、乙

9、方必须按照施工设计文件和交通部、建设部、工程所在地颁发的现行的技术标准、规范及业主的招标文件和补充技术规程等要求进行施工。2、本工程施工期间，乙方企业的质量第一责任人为 ，施工现场第一质量责任人为 。乙方必须按照中交三航局的质量管理模式和程序建立健全所分包工程的质量管理保证体系，并上报甲方项目部批准。乙方的各项工程技术质量管理工作应符合中交三航局有限公司工程技术质量管理工作标准等有关技术质量管理制度的要求。3、乙方所分包施工的分项工程的施工质量必须达到总承包包合同中业主对甲方的要求，接受甲方的质量监督并遵从甲方的指导。如果乙方满足不了设计图纸和相关施工规范的要求（并不是监理和业主的要求），甲方

10、项目经理可以下达停工整改令，一切损失由乙方承担，乙方若有任何异议，可以向中交三航局深圳分公司进行申诉。4、乙方所承包的分部工程或分项工程，必须全部达到交通部颁发的现行公路工程质量检验评定标准中的要求：分项工程评分值大于75分，关键项目合格率不得低于90%，所有分部工程的评定必须为 “合格”，确保单位工程的评定全部为“合格”等级；整个项目争创深圳市优质工程。(可根据工程性质，明确不同的质量标准和要求)5、甲方项目部负责对乙方的技术质量管理工作和施工质量进行检查和指导，分包单位应主动接受与配合建设单位和监理单位的各种验收与检查，并加强工程质量的自查工作，每月将所进行的分项项目的质量情况向项目部汇报

11、。施工过程中如出现质量问题，甲方发出整改通知书，乙方应无条件按照甲方要求立即返工整改，直至工程质量达到验收标准，由此造成的全部损失和费用由乙方承担。若乙方无法在甲方规定的整改期限内达到甲方的要求和验收标准，甲方有权利随时中止合同，并由乙方支付该返工工程的再次返工费用和由此给甲方造成的其他损失。6、工程实施过程中不论监理或业主是否验收，若其对其隐蔽的工程要求重新检查或检验，乙方应按时进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖。无论甲方是否对其验收，并不能减免乙方由于其原因造成的质量问题及事故的责任。7、凡属于乙方在本合同范畴内承包的工程，乙方必须建立工程质量控制自检体系，做好施工原始记录，并提交给甲方归

12、挡；每一道工序的施工，须经甲方质量员或项目总工程师检验复验、监理工程师检查合格签认后方可进行下一道工序的施工。虽经甲方检验合格后，但仍不改变和免除乙方对分包合同所含项目的工程质量应承担的全部责任和义务及质量终身责任制。8、为确保工程质量，乙方不得私自对所承包的工程进行转包和肢解分包，若私自进行转包和肢解分包，对可能出现的后果，全部由乙方负责。第六条 材料供应本合同涵盖的分项工程所需建筑材料（具有产品合格证）由乙方按照程序进行采购和检验，并且报请监理审核后的认可方可进入工程现场，经过抽样检验合格后方能使用到工程中，乙方自备施工用小型工具。1、乙方领用材料，必需由乙方指定的现场材料员到甲方办理材料

13、领用手续，甲方按限额用量供应。材料的装卸、场内运输费、现场看护及保管费已包含在综合单价中。2、乙方自行到甲方仓库提取，如有特殊情况，由甲方将材料直接供至乙方施工现场，乙方须及时卸货并承担由此产生的全部运输费用及办理领用手续；3、对于主要材料的领用，乙方先要根据施工图纸向甲方编报领用计划，待甲方预算员（核算员）审定后，限额领用。如有超领，超出部分按市场价加 %采购保管费，结算时从结算款中扣除。4、周转材料：A、乙方领用周转材料时，必须在周转材料领用台帐上签字，并负责周转材料的现场保管和管理。严禁随意切割、剖、挖周转材料，降低周转材料的使用性能。周转材料使用结束后，乙方应及时清理，整修、复原以保持

14、周转材料的完好，并参加周转材料回收点交工作，并在点交清单上签字。B、回收率达不到下表要求时，所有损耗数均由乙方赔偿，赔偿价格按照当时市场价加 %采保费，从乙方结算款中扣除。C、乙方指定 为现场材料员，负责办理甲供材料的领用和结算手续。第七条、 变更设计与索赔1、甲方可以根据工程的具体情况或业主的要求，在任何时间以书面形式对工作做出变更，此工作变更指令乙方应无条件服从。变更增加的项目和工程量，经业主及监理签认后的，超出原合同工作量部分甲方在结算时按照实际工程量支付给乙方，双方的最终结算按此原则办理。2、工程施工过程中，如因建设单位原因、不可抗力以及其他非甲方原因使工程出现窝工停工等现象而给项目部

15、造成的损失，乙方应配合甲方向建设单位索赔，索赔所得甲方按照乙方人员在此期间发生的窝工损失支付给乙方，如果向建设单位索赔不成，则以上损失由乙方自行承担。第八条、工程结算与支付1、本合同涵盖的分项工程无预付款，按可以预借部分费用满足乙方开工所需（须分公司总经理批准）。2、乙方每月工程量计量由乙方在每月24日前将工程量完成报表上报甲方审批，甲方当月审批的计量款仅作为当月支付进度款的参考，不作为最终结算。最终结算待工程完工验收合格，甲方和业主的结算完成，由乙方上报本合同的结算报告，先由甲方项目部审核，再报甲方 审批后的数值作为双方关于本合同的最终结算。每次支付进度款待业主审批的当月计量款到甲方账户后一

16、周内，甲方按乙方实际完成的工作量并被业主成功计量到账的 %进行支付，留 %作为保留金（如果业主付款只有计量的90%或者90%以下的情况（参见总包合同），我方将不再扣留保留金，业主的保留金视同甲方扣留的保留金，在业主和甲方结算后付给甲方后，甲方再付给乙方 ）。若前期发生借款，一般情况下， 将在前三次计量进度款中分批扣回借款， 特殊情况下，有深圳分公司经理决定。保留金包括乙方施工进度保证金、质量保证金、农民工工资发放保证金、安全生产费用投入保证金、无重大安全事故保证金、诉讼风险保险金等共计5 %。3、付款方式：甲乙双方约定按照以下第 种方式对乙方的工程款进行支付（建议对信誉好的分包单位可采取第一种

17、支付方式，对信誉不好的分包单位可采用第二种支付方式）第一种：乙方须填写付款申请单（并加盖乙方公章）以及本月完成的工程量清单计量表（以业主本月审批通过的甲方上报工程量清单计价表作为基础来参照，但必须是乙方实际完成的且不超过业主批复量），先报甲方项目经理审核签字，再经三航深圳分公司审批会签后方可付款。乙方必须在深圳开立银行账户，除工程完工后各类款项的支付外，乙方进度款只通过银行转账方式支付至该账户。按照甲方财务管理制度及程序，乙方应书面授权专人办理工程款收款及支付等相关事宜。收款时，乙方应在工程所在地税务局开具相应金额的分包发票。第二种：乙方在工程所在地甲方指定银行设立一个资金账户，作为监管账户，

18、由乙方使用，甲方进行监管， 甲方支付给乙方的工程款只进入上述监管账户。双方在开户行明确：乙方每笔资金的支付，须由乙方、甲方共同盖章后才能支付；同时乙方每月5号前应将本月的资金使用计划报甲方审核批准，作为全月支付的依据。支付农民工工资的，应提供农民工签字后的工资支付表，作为支付依据。乙方应及时更新本公司农民工名录，不在名录范围的，甲方不予支付工资。如果乙方未能按照本规定进行支付，甲方可随时中止对乙方各项工程款的支付，并可直接代支付乙方所属农民工工资，并由乙方承担因此产生的所有责任。4、扣款：在本合同中约定的其他各类甲方对乙方的扣款事由如罚款、违约金、乙方使用甲方资源的费用及其他费用（包括因乙方施

19、工引起的对第三方的赔偿金等）、乙方应赔偿给甲方的经济损失等情况一旦发生并已成为既定事实，甲方可以直接从乙方当月工程款中扣除以上款项，不足部分从下月工程款中予以扣除，而不论乙方是否在处罚通知单等类似扣款通知上签认。 第九条、违约金1、乙方按时完成阶段性目标工期和按照合同工期顺利完工（经业主同意的延期除外），施工过程中没有发生重大人员伤亡事故、施工质量满足设计和规范要求并顺利通过验收和办理了结算，业主支付结算尾款后及时把保留金退还给乙方。2、若乙方因未能完成甲方的阶段性目标和总工期或因安全、质量、环保、拖欠民工工资受到业主或政府相关部门处罚的，甲方将按业主或政府相关部门的处罚数额对乙方进行按比例追

20、加 违约金，结算时先在保留金中兑现，不足部分在结算款中扣除。3、若乙方人员发生严重打架斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成影响的，视为乙方违约；每发生一次由乙方承担 元以上的违约金，并承担相应的法律责任。4、因乙方原因发生重大人员伤亡的安全事故，乙方承担全部相关经济及刑事责任，由此引起的业主或者政府安全管理部门对甲方的处罚则由乙方承担，并且视为乙方对甲方的违约，乙方还需支付甲方 元以上的违约金。 5、乙方不按甲方、业主、监理及政府部门要求进行文明施工和现场管理，对甲方造成受通报或新闻媒体曝光影响的，视为乙方违约，乙方除迅速整改外，每发生一次由乙方承担 元以上的违约金，并承担相应的法律责任。6、乙方项

21、目负责人无故或不请假而不参加甲方组织或召开或安排的合法活动、会议，乙方须向甲方支付 元/天的违约金。7、如果施工过程中，业主或监理对甲方就工程进度、质量、安全提出了口头或者书面警告，而乙方在甲方要求的整改时间内未及时整改到位，甲方视情节轻重有权采取相应措施进行处理包括由乙方向甲方支付一定的违约金：如果由于没有及时整改或整改不到位，业主或监理对同一情况出具了第二次的整改通知，则每次乙方向甲方支付 万元的违约金；拒不整改的，则甲方下达停工通知，视情节严重程度决定乙方支付 万元的违约金，乙方不得有异议。8、由于乙方施工的原因，导致进度落后或质量问题或安全问题，业主为此发函至我局上海总部，无论何种原因

22、何种理由，视为乙方违约，第一次发函乙方须支付 万元的违约金；第二次发函乙方须支付 万元的违约金；第三次发函甲方将收回相应分项项目的施工权，由此而造成的直接和间接的损失由乙方负责；如果发函只是发到深圳分公司，第一次发函甲方也书面发函给乙方，要求乙方采取确实措施来满足业主对甲方的要求，如果业主第二次就相似问题发函给甲方，乙方须支付甲方 万元的违约金，第三次发函甲方将相应的收回业主针对问题相对应的分项项目的施工权，由此而造成的直接或间接的损失由乙方负责。9、乙方在本项目实施过程中，要完全按照合同和安全生产法和施工规范组织施工，并且要符合深圳市建设工程质量管理条例及有关规定，不能因为施工进度、质量、安

23、全等方面的因素导致甲方被记不良行为记录，并被扣分。如若发生这种情况，乙方按如下原则对甲方进行支付违约金：即不良行为记录1分，乙方须支付 万元违约金，2分乙方须支付 万元违约金，3分乙方须支付 万元违约金，3分以上每分 乙方须支付 万元违约金；扣分达到6分或以上，并导致甲方被网上黄色警示或红色警示的，造成甲方不能正常参与投标或者影响到预选承包商的录取的，除了按照每分 乙方须支付 万元违约金外，乙方还要按照给甲方造成的直接损失和间接损失对甲方进行赔偿，上不封顶。10、乙方必须及时支付农民工工资并带好农民工队伍，如乙方带来的农民工有阻挠甲方施工，影响甲方管理秩序的行为，一律由乙方承担合同标的额10%

24、30%的违约金。第十条、安全施工和环境保护（一）、施工安全1、 乙方应持有在年审有效期内的营业执照，还必须具有许可范围为“建筑施工”并且尚在有效期内的国家颁发的安全生产许可证，并提交复印件给甲方备案。如果在施工过程中，安全生产许可证过期，乙方必须续办成功，否则，甲方将中止乙方的施工任务直至乙方满足要求，如果续办不成功，甲方将收回乙方后续施工任务，由此而造成的直接和间接损失由乙方负责。2、本工程施工期间，甲方确定 为安全生产负责人， 为安全员；乙方确定 为安全生产第一负责人， 为安全主管。双方安全员每月在施工现场工作应不少于 个工作日。安全员若需较长时间离开工地时，应有专人（或兼）顶岗，乙方安全

25、员的数量也必须满足甲方与建设单位（业主）合同中的规定与要求，与乙方分包的产值相匹配，若乙方因安全员的数量配置问题引起的一切后果乙方承担。 3、乙方在施工中应严格执行国家、建设部、海事、环保等部门颁发的有关安全法规、法令、政策并办理各种相关的施工手续，严格遵守施工操作规程，文明施工，严格遵守甲方的安全生产规定，不得违章施工；制定出严密的安全防范措施，采取严格、科学的安全防护措施，尤其是加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，确保施工安全，杜绝各种人身伤亡，机械设备损坏等一切安全事故的发生，确保安全生产。 4、乙方施工前的安全防护措施报甲方审查同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。

26、对于施工中发生的一切安全事故，乙方应立即书面报告甲方和建设行政主管部门并承担与之有关的一切刑事、民事和经济责任（具体条款见附后的安全协议）。5、 乙方应在施工前将进场人员名单以及在施工期间将人员变更情况及时用书面形式报送甲方，并且为施工人员办理“平安卡”和购买人身意外伤害险。乙方不得安排未经安全生产教育培训的人员上岗作业，特种作业人员必须持相应的有效证件上岗。6、由于乙方原因造成人身伤害事故和其他损失，均由乙方自负，并承担与之有关的刑事、民事经济等责任；费用先从乙方的保证金中扣除。 未提及事宜，见附后双方另行签订的分承包工程安全协议书。（二）、环境保护1、乙方必须严格执行国家有关环境保护的法律

27、法规，相关规定及按照业主、甲方的要求制定合理的环保措施，并有效执行；2、乙方必须认真搞好现场文明施工，自觉接受甲方管理，并严格遵守甲方和业主及政府、部门提出的文明施工及现场管理要求，严格执行有关文明工地的规章制度，平时应做到场内清洁卫生，施工场地做到工完料净场地清，施工中不因施工噪音影响周围居民的休息；也要处理好生活污水的排放、废水的收集处理以及废物的处理等等，均要符合相关的规定。3、如乙方达不到本合同的环保要求，给甲方造成前款之外的其他不良影响的，受到环保部门或政府部门处罚的，甲方将追加 的罚款；受到通报和新闻媒体曝光的，将处以 万元的罚款，因乙方给甲方造成的甲方声誉的负面影响而带来的间接损

28、失，甲方保留进一步处罚的权利。4、乙方如违反规定或造成不良后果的，所有行政责任、民事责任及相关损失和费用均由乙方承担；5、未提及事宜，双方在另行签订的工程环保协议书中明确。第十一条、保修1、乙方承担所施工范围的保修责任，保修期以建设单位对甲方开始计算保修期的同时开始计算。在保修期内，乙方应对竣工的工程承担保修责任。2、在保修期内，如发现工程项目存在缺陷，乙方应在收到甲方书面通知后，在甲方要求的时间内及时修复，所发生的一切费用由乙方承担。 3、若乙方不能全力地、令人满意地进行保修工作或者在紧急情况下，甲方有权让其他人进行修复工作。但这样做并不解除乙方按照合同规定应承担的保修义务，且上述保修费用应

29、由乙方承担，甲方可直接在乙方保修金中扣除，不足部分，乙方应在发生费用之日起十日内支付给甲方。4、保修期满后，属乙方施工原因造成的质量问题和引起的一切赔偿责任仍由乙方负责。第十二条、甲方职责1、甲方委派的项目经理为 ，项目总工 ，安全员 会计 ，他们组成项目部核心管理层代表甲方全权负责本项目的施工进度管理、工程质量管理、安全生产管理和资金使用管理。 2、甲方管理人员的职责：负责协助乙方建立符合中交三航局要求的质量管理体系，并提交相关的程序和资料，提供质量管理体系中有关各种报表及业内资料的模式样式，指导乙方质量人员编制和整理内业资料，协助乙方制定保证工程质量的措施，确保工程质量符合总包合同中业主对

30、甲方的要求。负责协助乙方建立生产管理体系和安全管理体系，以保证工程的施工进度和施工安全。负责开工前的技术交底，甲方项目经理或总工参加设计交底会，以便于在开工前对项目进行技术交底，负责指导和审查乙方编制的施工组织设计以及分项施工方案；负责协助解决乙方在施工中遇到的技术难题，甲方技术人员在施工前对一些复杂分项的方案和工艺给于指导和建议等； 负责提供中交三航局文明工地的各种宣传模板样式； 负责和业主以及监理之间日常的工作联系和参加各种会议；负责审核并签认各种上报到监理和业主部门的报告、业务联系单、报表、分部分项工程的质量评定表、隐蔽验收等； 负责对乙方的所有生产和管理人员进行安全教育和培训以及考核；

31、 负责向地方税务局缴纳本项目施工中应缴纳的各种税费。3、甲方质量管理人员在工程施工过程中对乙方施工的质量及进度进行监督检查，对不符合设计要求和施工质量规范要求的操作，有权要求乙方停工整顿；对存在安全隐患的生产情况，有权要求乙方停工整改。监督乙方采购的各种用于工程的原材料，其质量标准必须达到设计和规范要求。监督乙方委托的各种试验和检测工作，必须满足国家行业标准；审核乙方的测量控制点、控制基线的布设结果，避免因测量误差产生重大的质量事故，但一切因测量原因导致的质量事故以及由此产生的返工损失和工期损失等等均由乙方负责。4、甲方监督乙方单位的内部管理工作，对可能影响到工程正常施工之内部管理混乱的情况有

32、权进行教育和指正，对于屡教不改的有权要求乙方更换，对于要更换的不称职的现场人员及影响工地形象和工程正常开展的其他人员（包括乙方的项目负责人），甲方会提前 天通知乙方。乙方必须在甲方指定的时间内予以更换，若不及时予以更换，乙方须支付 元/人.天的违约金，甚至暂时中止合同直至乙方满足甲方的要求。 5、 项目经理按照工程总体施工进度计划编制年度、季度、月度施工进度计划，并下发给乙方，乙方根据甲方的月度施工进度计划编制详细地周施工进度计划，做好施工准备工作，在人力、设备、原材料采购等等环节采取措施，大干快上，确保按计划完成甲方下达的月度生产指标。因为乙方原因造成的工程进度迟缓或工程出现重大质量事故或严

33、重违章操作或违法乱纪或与甲方管理形成瓶颈等等，给甲方造成重大损失或总工期延误时，甲方有权单方面调整乙方所承担的任务或者强制替乙方采购材料、租用设备和安排生产，甚至终止合同，乙方无权拒绝，由此引起的一切责任及损失由乙方承担。第十三条、乙方职责1、乙方应按甲方要求配置相应的施工人员（包括施工、技术、安全等），并将人员名单编制成册，以确保管理到位。开工前，乙方需要根据甲方的要求提供所有人员的花名册、身份证复印件，特殊工作种类的工人还须提供有效的相关上岗资格证。施工期间若有人员更换、辞退等，乙方需及时对上述资料进行更换或调整。2、乙方要严格按照设计文件、施工规范进行施工。乙方负责对所承担工程任务的每个

34、分项实施性施工方案的编制，经报甲方和监理审核批准后组织实施。乙方要严格按照甲方编制的季度、月度施工计划制定详细的周计划，组织施工，制定保证完成施工生产计划的方案、措施，确保人、材、物到位。在执行施工生产计划时要做到确保甲方制定的工期，乙方必须按时给甲方上报各种施工计划和进度报表，具体见甲方有关通知。3、施工过程中工程技术人员要认真填写施工日志，做好隐蔽工程的检查及分项工程的评定。熟悉图纸，做好技术超前准备工作，确保工程施工顺利进行。乙方要强化科学管理，积极推广新技术、新材料、新工艺在本项目中的应用，要用先进的理念、先进的管理方法组织施工。4、严格执行施工现场标准化管理、现场的布置、材料的堆放、

35、机械设备的停放、临时设施的维护及扩建等均要符合施工规范及中交三航局文明工地的要求，创甲方及业主提出的文明样板现场，以满足甲方的文明施工要求，具体见甲方有关文明施工规定。5、尊重并接受甲方现场的检查，服从甲方现场技术人员的指导，并为其工作提供必要的条件。乙方要从思想上认识到甲方的管理人员在本项目管理过程中的地位，他们不仅是乙方的技术顾问和同事，更代表中交三航局的管理理念及工作程序和模式标准，他们需尽心维护中交三航局的品牌和形象，确保工程的施工是按照中交三航局的企业标准来进行的，乙方管理人员须从政治上、思想上提高对这一点的认识。6、认真接受甲方在安全和技术上的指导，吸收和消化甲方合理化建议，诚心接

36、受监督，对于双方存在分歧的观点和方案，应本着积极友好、实事求是、开诚布公、平等互利的原则进行沟通，以找出最佳方案，使工程施工顺利和经济。由于乙方施工中的错误，乙方须诚恳的接受甲方的批评和指正，否则，甲方有权暂停乙方施工甚至调整乙方所承担的相应分项的施工任务，由此产生的后果由乙方承担。7、严格执行施工现场标准化管理制度，现场材料的堆放、机械设备的停放等均要符合施工规范。严格遵守甲方和业主及政府、部门提出的文明施工及现场管理要求。所有与乙方有关的关系协调工作均由乙方自行解决，必要时，可申请甲方予以协助，其费用由乙方承担。 8、乙方按照甲方制定的月度施工进度计划来编制周施工进度计划并交甲方审核，审核

37、通过后乙方须照此认真执行，乙方在进度无法满足工期时，无条件接受甲方有关增加人员、材料、和设备的要求，并不要求甲方对此支付任何费用。9、积极参加甲方召开、组织和安排的各类合法活动、会议（比如每天召开生产调度会等），遵守并积极执行甲方的各项管理制度，宏观上要听从甲方的施工总体安排和指挥。10、尊重现场监理及业主代表，服从现场管理，对工程所发出的现场指令，无条件执行。工程的业主及监理对甲方以前或将来的各项要求、指示或指令，同样视为本合同中甲方对乙方的要求。11、遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗。若因为乙方私自占地或其他事由引起的民事纠纷所引起的费用增加和进度影响由乙方自负。12、乙方必

38、须在开工前为参与本工程施工的人员购买人身意外伤害险，并提供相关缴费证明的复印件。施工期间，当地要求乙方办理的手续（含暂住证、人员保险等）由乙方自行负责，费用自理。乙方应确保每月按时支付农民工的工资，并每月及时向甲方报送工资支付凭证（原 件），否则甲方有权从乙方工程款中扣除并代为支付。13、乙方在施工期间所委派的项目负责人为 ，该负责人应具有丰富的施工组织经验并具备一定的专业技术职称。进场后乙方必须向甲方申报乙方的组织管理体系以及管理人员名单。在施工期间乙方项目负责人必须坚守工地（每月在工地时间不少于 天）。不得随意离开施工现场，如缺需离开，须向甲方项目经理请假，获准后方可离开，否则每次罚款 5

39、00 元，其手机必须 24 小时开机，否则每次罚款 200 元。乙方如需更换项目负责人，应至少提前七天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。14、在工程实施过程中以及在工程施工结束后，凡属于包清工方式包给乙方的施工内容，出现因乙方施工而引起的一切诉讼风险和赔偿责任，均由乙方承担。甲方为应诉发生的包括律师费、差旅费等直接费用也有乙方承担，最终法庭的判决结果乙方无条件接受，除非乙方要求上诉。甲方可以直接将乙方的款项扣留来履行法庭的判决。第十四条、甲方做出的合同中止乙方若出现以下情况之一者，甲方有权单方面中止合同或收回乙方部分工程的施工权：1、乙方业主和甲方的要求组织施工，施工进度不能满足施工总进度计

40、划，施工质量不能满足设计图纸和规范的要求，拒不整改或整改后仍然达不到要求，给甲方的信誉造成损害，并有可能最终导致甲方被业主索赔或者导致甲方的履约保函被业主兑现的情况下，甲方有权收回乙方全部或部分分项施工权，由甲方负责组织施工，乙方不得有任何异议；2、拒绝或不重视遵照甲方或业主要求整修、更换和拆除有缺陷的工程或不适合的材料和物资的书面通知，如甲方向乙方发送出书面通知3天内，仍没有采取任何的行动和措施，甲方将按照合同收回涉及到这一范畴的部分分项的施工权甚至中止乙方施工合同，由甲方负责组织返工，所发生的费用由乙方承担，以使甲方的任何利益不受到损害；3、在施工过程中，乙方的行为已严重影响甲方的名誉、利

41、益、信用。4、乙方在施工过程中出现重大安全责任事故。5、以不合理的理由对合同的价格提出异议。第十五条、补充协议 本合同未尽事宜双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具同法律效力。第十六条、争议解决1、 双方协商解决。2、 提交双方主管部门协调解决。3、 双方约定：若协商不成，可选择第二 种方式解决： 4、 1、向工程所在地（ ）仲裁委员会申请仲裁。2、向合同签订地 人民法院提起诉讼。第十七条、其他1、 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙各执二份。2、 本合同经双方代表签字、盖章后生效。合同内容完成后经交工验收合格，以及保修责任期满，由甲方发给保修责任终止证书后失效。 甲方： （公章） 乙方

42、： （公章） 代表： 代表： 项目经理： 现场负责人：合同签约地： 分 承 包 工 程 安 全 协 议 书发包单位： 中交第三航务工程局有限公司 （甲方）承包单位： （乙方）甲方将 的部分分部分项工程分包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在签订承发包合同的同时，签订本协议书，以共同遵守。1、该工程系甲方总包、部分分项项目分包给乙方施工，因此，双方必须共同贯彻国家、省、市及主管部门颁发的有关安全生产的法律法规、条例和规定。乙方人员只限从事协议规定的工程项目施工，不得从事其他工作，更不准插班混岗作业或擅自进入甲方施工区域游玩，完全服从甲方的安全管理和要求。2、乙方方要坚持“安全第一、

43、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。乙方必须建立健全安全生产管理体系，工地明确安全生产责任人为 、安全员（按产值规定配置，资格证复印件交甲方备案），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，并采取保护性措施防止事故发生。3、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的“安全生产许可证”，参加施工的人员，必须接受甲方组织的安全培训教育，甲方安全员对乙方的所有工作人员进行安全培训和考试，使其熟知和遵守本工地的各种安全技术操作规程，保留其培训和考试记录，合格者方能上岗，乙方对乙方分包单位的施工人员也需要履行该道程序。定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作

44、。4、乙方必须和乙方工作人员（必须年满18周岁）签订劳动合同，并及时支付人员工资。乙方须为乙方在本工程中的施工人员购买“人身意外伤害险”和办理“平安卡”。乙方在安全生产投入必须达到工程造价的 1 %以上，且这部分的费用开支及相关票据必须到甲方财务处进行报销和建账，不足 1%的部分甲方将在和乙方的结算中扣留，作为乙方违反本合同和国家交通部 2007年 1 号令公路水运工程安全生产监督管理办法的处罚；5、乙方必须根据工程特点制定安全生产制度（包括安全纪律、安全教育、安全检查、违章及事故奖惩等）、岗位安全生产责任制和各工种安全技术操作规程等。加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，乙方法人和责任

45、人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守这些条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和批评。 6、乙方须建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。乙方在任何时候都应采取各种更合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍制安的行为。 7、对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检查等特殊工作人员，必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持“特种作业操作证”上岗。并按规定定期审